商品房提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书
买卖房屋提前交房协议书《买卖房屋提前交房协议书》甲方（卖方）：乙方（买方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方提前交付房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落于____________（地址），房屋所有权证号/不动产权证号为____________。
1.2 房屋规划用途为____________，房屋结构为____________，房屋建筑面积为____________平方米。
二、合同条款2.1 甲方承诺在合同签订后，按照合同约定的时间提前交付房屋给乙方。
2.2 乙方同意在甲方提前交付房屋时，按照合同约定的金额向甲方支付购房款。
2.3 双方同意提前交房的时间为____年__月__日。
2.4 甲方提前交付房屋的，乙方不得以房屋质量问题为由拒绝接收或要求退还购房款。
2.5 甲方应保证房屋在交付时符合国家关于房屋交付的相关规定，包括但不限于房屋结构、设备设施等方面的要求。
2.6 乙方在接收房屋后，应按照国家相关规定办理房屋入住手续，并承担相关费用。
三、违约责任3.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
四、争议解决4.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋交付完毕之日终止。
甲方（卖方）：乙方（买方）：签订日期：____年__月__日。
提前交房协议书模板
提前交房协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了房屋买卖合同（以下简称“原合同”），甲方同意将位于________________（以下简称“该房屋”）的房产提前交付给乙方使用。
经双方协商一致，特订立本提前交房协议书（以下简称“本协议”）。
第一条提前交房的条件1.1 甲方同意在原合同约定的交房日期之前，将该房屋交付给乙方使用。
1.2 乙方同意在接收该房屋时，按照本协议的约定履行相应的义务。
第二条提前交房的日期2.1 甲方应于____年____月____日前，将该房屋交付给乙方使用。
第三条提前交房的费用承担3.1 甲方应保证该房屋在交付时符合原合同约定的交付条件，包括但不限于房屋结构、装修、设施设备等。
3.2 乙方应按照原合同约定支付相应的房款。
3.3 提前交房期间，乙方应承担该房屋的物业管理费、水电费等相关费用。
第四条提前交房的验收4.1 乙方在接收该房屋时，应进行现场验收，确认房屋状况符合原合同约定。
4.2 如乙方发现房屋存在质量问题，应在接收房屋后____天内书面通知甲方，甲方应在接到通知后____天内予以修复。
第五条提前交房的风险承担5.1 提前交房期间，乙方应妥善使用和维护该房屋，不得擅自改变房屋结构或用途。
5.2 如因乙方原因导致房屋损坏，乙方应负责修复并承担相应费用。
第六条提前交房的违约责任6.1 如甲方未按本协议约定时间交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为____元人民币。
6.2 如乙方未按本协议约定履行义务，应向甲方支付违约金，违约金为____元人民币。
业主提前交房协议书
业主提前交房协议书甲方（业主）：____________________乙方（开发商）：____________________鉴于甲方已与乙方就购买位于_________________的房产达成初步意向，现甲方希望提前接收该房产，乙方同意在满足一定条件下提前交付房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。
第一条房产信息1.1 房产地址：_________________。
1.2 房产面积：_________________平方米。
1.3 房产性质：_________________。
第二条提前交房的条件2.1 甲方需支付房产总价款的______%作为提前交房的定金。
2.2 甲方应在乙方通知的日期内完成剩余房款的支付。
2.3 甲方应遵守乙方关于提前交房的具体安排和要求。
第三条提前交房的权利与义务3.1 乙方应保证在交付房产时，房产的质量和配套设施符合双方约定的标准。
3.2 甲方在接收房产后，应按照约定使用房产，不得擅自改变房产结构或用途。
3.3 甲方在接收房产后，应承担相应的物业管理费用。
第四条提前交房的风险与责任4.1 提前交房期间，甲方应自行承担房产使用过程中的风险。
4.2 因甲方原因导致房产损坏或损失的，甲方应负责修复或赔偿。
4.3 乙方应在房产交付前完成必要的安全检查，并提供相应的安全保证。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付房款或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 如乙方未按约定条件提前交付房产，甲方有权要求乙方承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向房产所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：____________________乙方签字：____________________签订日期：____________________签订地点：____________________（以下无正文）。
提前交房的免责协议
甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方在房屋建设过程中，因特殊情况导致房屋提前交付给乙方，为确保双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、房屋交付时间1.1 本协议约定的房屋交付时间为____年____月____日，甲方应在此日期前将房屋交付给乙方。
二、提前交房原因2.1 因下列原因导致房屋提前交付：（1）甲方施工进度加快；（2）甲方原材料供应充足；（3）甲方对房屋建设进行了优化调整；（4）其他原因。
三、提前交房免责条款3.1 甲方提前交付房屋，乙方在签署本协议后，自愿接受房屋交付，并对以下免责条款予以认可：（1）房屋提前交付不影响甲方对房屋质量、安全、环保等方面的责任；（2）房屋提前交付后，乙方应按照合同约定支付购房款；（3）房屋提前交付后，甲方应继续履行合同约定的售后服务义务；（4）乙方在房屋交付后，如因房屋质量问题或其他原因导致损失，甲方不承担赔偿责任；（5）乙方在房屋交付后，如因房屋周边环境、配套设施等原因导致损失，甲方不承担赔偿责任；（6）乙方在房屋交付后，如因自身原因导致房屋损失，甲方不承担赔偿责任；（7）本协议签订后，如因不可抗力因素导致房屋交付延迟，甲方不承担赔偿责任。
四、其他约定4.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____年____月____日。
提前交房协议书模板
甲方（卖方）： [卖方全称]地址：[卖方地址]联系电话：[卖方联系电话]乙方（买方）： [买方全称]地址：[买方地址]联系电话：[买方联系电话]鉴于甲方拥有位于[房屋地址]的房产，建筑面积为[房屋面积]平方米，结构为[房屋结构]，乙方有意购买该房产。
经双方友好协商，甲方同意在原定的交房日期前将房产交付给乙方，现就提前交房事宜达成如下协议：第一条房产基本情况1.1 房产所有权证号：[房产证号]1.2 房产地址：[房屋地址]1.3 房产建筑面积：[房屋面积]平方米1.4 房产结构：[房屋结构]1.5 房产用途：[房屋用途]第二条提前交房2.1 双方同意，甲方在[原定交房日期]前[提前天数]内将房产交付给乙方。
2.2 甲方应确保在交付房产时，该房产已具备入住条件，包括但不限于：房屋结构安全、设施齐全、水电供应正常等。
2.3 甲方应向乙方提供完整的房产交付文件，包括但不限于房产证、土地证、物业费缴纳证明等。
第三条费用承担3.1 甲方应承担因提前交房而产生的所有费用，包括但不限于：装修费用、临时设施费用、物业费用等。
3.2 乙方应在接房前向甲方支付[提前交房费用]，具体金额由双方另行协商确定。
第四条付款方式4.1 乙方应在房产交付前支付[提前交房费用]。
4.2 甲方应向乙方提供合法的收款凭证。
第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构]解决。
第六条其他6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（卖方）：代表签名：____________日期：____________乙方（买方）：代表签名：____________日期：____________[注：本协议书仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
]。
提前交房协议书范本
提前交房协议书范本提前交房协议书范本甲方：_______________身份证号码：_______________地址：_______________电话：_______________乙方：_______________身份证号码：_______________地址：_______________电话：_______________鉴于甲方与乙方就__________（房屋地址）提前交房一事达成一致协议，现拟定本协议。
双方遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，协商一致，达成以下协议：一、房屋信息1. 房屋地址：_______________；2. 房屋面积：_______________；3. 房屋所有权归_______________所有（以下简称“房屋所有人”）。
二、提前交房1. 甲方同意提前将该房屋交付乙方使用；2. 乙方同意接受该房屋交付并开始使用；3. 甲方应当向乙方提供配套齐备的设施和服务；4. 乙方应当按照甲方要求及时缴清任何相关费用；5. 本协议指定的提前交房日期为_______________。
三、权利、义务及违约责任1. 甲方权利与义务：（1）在交房日期之前，将该房屋交付乙方；（2）提供该房屋的设施和服务；（3）保证提供的房屋符合法律法规的要求；（4）保证提供的房屋无抵押、查封、纠纷等问题；（5）违约责任：如甲方未按时交付房屋，应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 乙方权利与义务：（1）在交房之日起，享有该房屋的使用权；（2）支付甲方相关的费用；（3）按时使用、维护房屋；（4）违约责任：如乙方未按照本协议约定支付相关费用，甲方可以要求返还该房屋，乙方应退还原价的二倍作为违约金。
四、法律效力和可执行性1. 本协议各项条款符合中华人民共和国相关法律法规的规定，具有法律效力；2. 本协议内容采用书面形式、双方签字、按章盖章后生效。
协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章日起生效；2. 双方发生争议应协商解决，协商不成的，提交当地法院诉讼解决；3. 本协议未尽事宜，可以适当参照相关法律法规的规定。
提前交房协议书范本的内容
提前交房协议书范本的内容甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方为位于_____________________（地址）的房产（以下简称“该房产”）的合法所有者，乙方为该房产的合法购买者，双方于____年____月____日签订了《房产买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方将该房产出售给乙方。
现甲乙双方经友好协商，就甲方提前交付该房产给乙方使用事宜，达成如下协议：第一条提前交房的约定1.1 甲方同意根据乙方的要求，将原合同约定的交房时间提前至____年____月____日。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件接受提前交房。
第二条提前交房的条件2.1 甲方应确保该房产在提前交房前已满足原合同约定的交房条件。
2.2 甲方应在提前交房前向乙方提供该房产的钥匙、相关证件及其他必要的交房资料。
2.3 乙方应在提前交房前向甲方支付原合同约定的购房款的____%。
第三条提前交房的程序3.1 甲方应在提前交房日期前____天通知乙方。
3.2 乙方应在接到甲方通知后____天内与甲方办理提前交房手续。
3.3 提前交房手续包括但不限于签署本协议、支付约定款项、接收房产钥匙及相关资料。
第四条提前交房后的权利义务4.1 提前交房后，乙方有权使用该房产，但不得改变该房产的结构和用途。
4.2 提前交房后，甲方仍应按照原合同的约定履行其义务，直至原合同约定的交房日期。
4.3 提前交房后，乙方应妥善保管该房产，并承担因使用不当造成的损失。
第五条提前交房的违约责任5.1 如甲方未能按照本协议约定的时间提前交房，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=未提前交房天数×购房款总额×____%。
5.2 如乙方未能按照本协议约定的时间支付约定款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=逾期支付天数×逾期支付款项总额×____%。
提前交房协议书
提前交房协议书1. 协议背景本协议由甲方（购房人）和乙方（开发商）共同签订，就提前交房事宜进行协商和约定。
2. 协议内容2.1 提前交房时间甲方同意提前交房的日期为XX年XX月XX日。
双方同意在该日期前完成房屋的装修和内部设施的安装。
2.2 房屋验收标准双方同意按照乙方所建房屋的相关设计及规范进行验收。
甲方有权对房屋进行全面检查，并提出合理要求和建议。
2.3 提前交房费用甲方同意支付提前交房所需的费用。
费用包括但不限于装修费、设施安装费、维修保养费等。
2.4 其他约定双方在本协议签订之前已就房屋的其他事项进行了详细的协商和约定，以上述约定为准，并作为本协议的补充部分。
3. 协议有效期本协议自双方签字之日起生效，并在提前交房事宜完成后自动失效。
4. 违约责任4.1 乙方违约责任如果乙方未按照约定时间完成提前交房，甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。
4.2 甲方违约责任如果甲方未按照约定时间支付提前交房费用，乙方有权要求甲方支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定，但不得超过提前交房费用的10%。
5. 争议解决如因执行本协议发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 协议变更如需对本协议内容进行修改或补充，双方应通过书面协议达成一致。
7. 协议解除本协议解除视为提前交房事宜已完成。
以上为双方自愿签订的提前交房协议，请双方认真阅读并理解各项条款后再进行签字。
甲方签字：__________________ 乙方签字：__________________ 日期：______________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提前交房协议书
甲方：于都家家兴房地产开发有限责任公司
乙方：陈跃祥
现甲方开发的博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：
一、交房约定
1、提前交房时间为2016年8月30日；
2、乙方自愿认购甲方开发的博文公馆项目2号楼1402房物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为102.71平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，该套房屋暂定总价为人民币伍拾肆万柒仟玖佰叁拾捌元整(￥547938.00）总价按双方约定售价根据实际面积多退少补。
3、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;
4、因博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。
临时用电费用由乙方自行承担;
二、乙方义务
1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交
房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护商业楼房的公共部位和共用设施、设备;
2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿;
3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。
4、其它事项请遵守物业公司相关规定。
三、甲方权利
甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：
1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;
2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;
3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;
四、违约责任
1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。
2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，
因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。
在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。
五、其它
1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。
2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。
3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。
4、本协议书一式叁份，甲方执一份，乙方执一份，物业执一份，经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效，上述三份协议同具法律效力。
5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向安顺市中级人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：
日期：日期：。