xx基站设备通信建设工程施工承包合同
基站建设工程外包合同范本
基站建设工程外包合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况1. 工程名称：基站建设工程2. 工程地点：___________二、工程范围及内容1. 工程量：基站主体结构、电气设备安装、通信设备安装、防雷及接地工程、通风及空调工程、给排水工程、消防工程等。
2. 承包形式：乙方包工包料，甲方负责提供工程设计图纸、技术要求及工程所需的材料和设备。
三、工期1. 开工日期：自双方签订合同之日起计算，暂定于____年__月__日开工。
2. 竣工日期：工程预计在____年__月__日竣工。
3. 合同总工期为_____工作日。
期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
四、质量标准1. 工程质量达到国家验收标准；2. 符合双方约定的标准，具体为：___________。
五、合同价款本合同工程价款结算采用下列方式：1. 采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。
若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。
2. 按实际发生的工程量结算。
并按下列约定执行：（1）工程预算价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
工程结束后按实结算。
（2）工程单价：含人工、材料、机械等一切费用。
六、付款方式1. 甲方按照工程进度，分阶段支付工程款。
具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
通信工程施工合同范本6篇
通信工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1通信工程施工合同范本甲方（施工方）：乙方（需求方）：为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立如下合同：一、工程的基本情况1.1 项目名称：通信工程施工项目1.2 项目地点：（具体地址）1.3 工程规模：（具体规模）1.4 工程内容：（具体内容）1.5 工程概况：（简要介绍）二、工程标准及要求2.1 工程按照国家相关标准、规范及乙方要求进行施工。
2.2 施工过程中应按照安全生产要求执行，做好安全防护工作。
2.3 施工人员应遵守工作纪律，不得私自减少施工人员数量。
2.4 施工设备应按要求进行定期维护，保证施工顺利进行。
2.5 施工方应制定详细的工程进度计划，按时完成工程。
三、工程款支付方式3.1 工程总价款为（具体金额）。
3.2 工程款分期支付，根据工程进度支付。
（具体支付比例和时间节点）3.3 工程竣工验收合格后，乙方应当在（具体时间）内支付工程尾款。
四、工程质量保证4.1 工程质量保证期为（具体时间），在此期间内，如出现质量问题，施工方应及时处理。
4.2 工程竣工验收合格后，若发现质量问题，施工方应免费进行维修或更换。
五、工程交付条件5.1 工程竣工验收合格后，乙方应签署竣工验收报告。
5.2 若乙方在验收合格后未提出异议，视为乙方已接受工程。
六、违约责任6.1 如一方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
七、争议解决7.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向所在地法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为通信工程施工合同的范本，双方在签订合同前应认真阅读并理解合同内容，确保双方的权益得到保障。
祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2通信工程施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方名称）地址：联系人：电话：传真：为明确双方在通信工程施工过程中的权责和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成以下通信工程施工合同：一、工程名称本工程名称为：（工程名称）。
通信基站建设与维护外包承包合同书
通信基站建设与维护外包承包合同书甲方（委托方）：________________（下称甲方）乙方（承包方）：________________（下称乙方）甲方和乙方本着平等互利的原则，就通信基站建设与维护外包承包事宜达成以下协议，以明确双方权利和义务：第一条合同目的甲方委托乙方负责通信基站的建设与维护工作，乙方接受并承担相应的责任与义务。
第二条建设内容1. 乙方将按照甲方的要求，在指定地点建设通信基站，并确保其按照相关技术标准和法律法规的要求进行。
2. 建设过程包括但不限于基站设备的安装、调试，相关设施的建设和联通测试等。
第三条维护内容1. 乙方将负责通信基站的日常维护工作，包括设备的巡检、故障排除、定期保养以及备用设备的准备等。
2. 乙方须确保基站设备在运行期间保持良好的状态，提供优质的通信服务。
第四条工期1. 甲方和乙方将共同商定通信基站建设和维护的工期，并在合同中明确约定。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并根据实际情况重新商定工期。
第五条费用与支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用，并在约定期限内支付。
2. 如发生额外费用，经甲方书面同意后，乙方应提供相应的费用清单，并按照甲方的要求进行结算。
第六条保证与维修1. 乙方对建设和维护期间的设备和工程承担保修责任，保修期为合同签订之日起的一年。
2. 如设备或工程在保修期内出现质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担相关费用。
第七条保密条款1. 甲方和乙方对彼此了解或获得的商业秘密和机密信息负有保密义务，不得向第三方透露或向外界披露。
2. 保密义务在合同解除后依然有效。
第八条违约责任1. 如一方未能按照本合同的约定履行义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因其违约行为所造成的损失，并进行相应的补救措施。
第九条合同解除1. 合同期满后，甲方有权决定是否继续与乙方续约，或选择其他合作方。
2. 若一方违反合同约定且经对方书面通知后仍未改正的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
通信基站工程施工合同
通信基站工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：XXXXXX地区移动通信基站工程施工项目2. 工程地点：XXXXXX地区3. 工程范围和内容：包括但不限于基站建设、设备安装、调试、验收等全部施工内容。
第二条甲方权利和义务1. 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2. 提供必要的施工条件，包括场地、水电等；3. 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4. 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5. 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6. 按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1. 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2. 应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3. 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，如需分包，需事先征得甲方同意，并明确分包方的资质和责任；4. 严格按照国家有关法律法规、工程技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制；5. 负责施工现场的安全防护和环保工作，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件；6. 工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修期间自通过竣工验收之日起计算。
第四条合同价格1. 合同总价：人民币XXXXXX元（大写：____________________元整）；2. 合同价格包括但不限于工程设计、施工、设备材料采购、安装调试、验收等全部费用；3. 合同价格如需调整，需双方协商一致，并签订补充协议。
第五条合同履行1. 甲方应按照合同约定提供施工场地、水电等施工条件；2. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制；3. 甲方应按照合同约定支付工程款；4. 乙方应按照合同约定提供工程进度、质量、安全等相关资料和信息。
通信基站建设工程合同
通信基站建设工程合同甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信基站建设工程的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程名称：通信基站建设工程二、工程地点：____________省（市、区）____________地（市、州、盟）____________县（市、区、旗）三、工程内容：1. 基站站房建设：包括但不限于基站站房的设计、施工、验收、交付使用等。
2. 基站设备安装：包括但不限于基站设备的选购、安装、调试、验收等。
3. 基站配套设施建设：包括但不限于基站电源、空调、照明、消防等配套设施的设计、施工、验收、交付使用等。
4. 基站网络安全防护：包括但不限于基站网络安全方案的设计、实施、验收等。
四、工程规模及投资估算：1. 工程规模：根据甲方提供的工程可行性研究报告确定。
2. 投资估算：工程总投资估算为人民币____元（大写：_________________________元整），具体金额以实际发生为准。
五、工程进度及工期：1. 工程进度：按照甲方提供的工程可行性研究报告和施工图纸进行施工。
2. 工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，工期为____个月。
六、工程质量标准：1. 基站站房建设及配套设施建设应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。
2. 基站设备安装应符合设备制造商的技术要求和操作规程。
3. 基站网络安全防护应符合国家网络安全相关法律法规和技术规范要求。
七、合同价款及支付方式：1. 合同价款：工程合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到约定的阶段性节点后，甲方按照实际完成工程量支付相应的工程进度款。
通信工程施工合同范本5篇
通信工程施工合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1通信工程施工合同范本甲方：_____________(委托方) 乙方：_____________(承包方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担_______通信工程（项目名称）的施工事宜，经友好协商达成如下合同：第一条项目名称：_______通信工程（项目名称）第二条合同价款及支付方式：1. 甲方应向乙方支付本项目总工程价款________万元人民币。
结算方式：预付___万元，验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照工程进度要求分期向甲方提供施工进度和经济账目，方便甲方进行工程款支付。
3. 甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票和合格验收报告。
第三条工程内容：1. 工程项目按照项目计划进行施工，乙方应保证工程质量符合国家相关标准。
2. 工程竣工后，乙方应提供工程质保书，并保证在质保期内对工程进行免费保修。
第四条工期：1. 工程总工期为________天/月，自合同签订之日起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延迟，应在延期原因消除后，加班加点等方式加速工程进度，保证按时完工。
第五条材料采购：1. 乙方应按照工程设计要求采购符合国家相关标准的材料，确保使用材料的质量。
2. 材料采购应及时提供相应的采购发票和证明文件。
第六条违约责任：1. 任何一方违反合同内容，应按照国家相关法律法规承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方因施工问题造成工程质量不符合国家相关标准，应承担相应的整改责任和赔偿责任。
第七条合同变更：1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以进行合同变更，应签订书面变更协议。
2. 合同变更应以合同为准，变更前的合同内容仍然有效。
第八条法律适用及争议解决：1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向______仲裁委员会申请仲裁。
移动基站工程施工合同3篇
移动基站工程施工合同3篇篇1甲方（发包方）：________公司地址：____________________法定代表人：______________联系方式：________________乙方（承包方）：________公司地址：____________________法定代表人：______________联系方式：________________鉴于甲方需要建设移动基站工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况移动基站工程位于__________区域，包括基站主体建设、设备布置、线缆铺设等。
工程内容应严格按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工。
具体工程量及工程内容详见附件一。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商顺延工期。
3. 进度安排：乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行。
甲方有权对进度进行监督与检查。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：__________元整（￥______元）。
具体费用明细详见附件二。
2. 支付方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权顺延付款时间。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
在施工过程中，如发现质量问题，应及时通知甲方，并共同协商解决。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
验收标准按照国家相关标准及甲方要求进行。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若验收不合格，乙方应在规定时间内进行整改，直至验收合格。
整改期间产生的费用由乙方承担。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：提供施工图纸及技术要求；负责施工现场的协调与管理；按时支付工程款项。
基站施工合同
（3）遵守国家及行业相关法律法规，确保施工安全。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价的10%。
6.2因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
（3）工程验收合格后，委托方支付承包方合同总价的30%。
（4）剩余10%作为质保金，质保期满后，无质量问题，支付给承包方。
五、双方权利与义务
5.1委托方：
（1）提供施工所需的场地、电源等基础设施。
（2）协助承包方办理施工相关手续。
（3）按照合同约定支付工程费用。
5.2承包方：
（1）按照合同约定，按时完成工程。
3.3工程验收合格后，承包方应提供一年的质保期，质保期内免费维修因施工质量问题导致的设备故障。
四、工程费用
4.1本工程合同总价为人民币____元整（大写：______________________元整）。
4.2工程费用支付方式如下：
（1）合同签订后，委托方支付承包方合同总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，委托பைடு நூலகம்支付承包方合同总价的30%。
二、工程期限
2.1本合同工程期限自双方签订之日起计算，共计____个月。
2.2如因不可抗力因素导致工程进度受到影响，双方应友好协商，适当延长工程期限。
三、工程质量
3.1承包方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
3.2工程完成后，承包方应向委托方提交完整的工程验收资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、设备清单等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通信建设工程施工承包合同
合同编号：一20xx一
工程名称：xxxx基站设备安装工程
设计文件：- -
(存档编号：)
建设单位：xx移动通信有限责任公司xx分公司
施工单位：xx通信建设xx工程局运维处
合同签订日期：年月日
合同签订地点：xx省xx市
通信建设工程施工承包合同
发包方：xxx移动通信公司（以下称甲方）
承包方：xx通信建设xx工程局运维处（以下称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况
1．工程名称：xxxx基站设备安装工程。
2．工程地点：xx县城
3．工程主要内容:：BTS、电源柜、蓄电池、天馈线以及基站相关配套设备的安装。
第二条：工程期限
1．本工程合同总工期为：4天
2．本工程开工工期：20xx年1月24日
3．本工程完工日期：20xx年1月27日
4．如遇下列情况，经甲方代表签字后，以书面形式确定顺延期限。
（1）甲方在合同规定开工日期前，不能交乙方施工场地、图纸资料影响乙方进场施工。
（2）甲方负责供应的设备未按乙方认定的时间进场，而耽误施工进度。
（3）因甲方提出变更计划或变更设计而影响进度。
（4）甲方随工代表因延误办理手续而影响下一工序施工。
（5）未按合同规定拨付预付款，工程进度款影响施工进度。
（6）因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条：承包方式及合同总价
1．本工程乙方采取包工、包辅材的方式进行。
2．本工程乙方应收工程费为12885.00元，计人民币大写：壹万贰仟捌百捌拾伍元零角零分人民币。
如遇下列情况，合同总价作相应调整按时追加：
（1）在合同期内国家政策性调价按有关文件执行。
（2）本工程设计发生较大变更而引起的费用变更。
（3）因遇人力不可抗拒的原因而造成的损失。
第四条：设备、材料的供应
1．本工程所需设备由建设单位按施工图设计供应，按乙方时间要
求分屯至乙方集配点或装机地点。
2．主、辅材乙方组织供应送至施工现场。
3．本工程所用设备和材料需有合格证明，如无合格证明，须经试验合格方准使用，其试验费由负责供应之一方负担。
4．本工程所需材料如因供应部门的规格品种或加工处理时，应事先取得设计单位和甲乙双方的同意，办理有关手续后方能使用，由负责供应之一方负担。
5．由甲方负责供应的设备和主材，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方损失，由甲方负担。
第五条：工程质量和检查验收
1．乙方必须严格按施工图、设计技术说明文件和国家颁发的有关安装规范和标准进行施工。
2．乙方进行施工和甲方组织工程的随工验收和交工验收，施工质量均以国家和信息产业部发布的相关的现行施工及验收技术规范要求和设计要求为依据。
3．乙方在各分部工程施工过程中，甲方配合并派出随工代表，对隐蔽工程和工艺进行随工检查，合格签证后乙方才能进行下道工序。
如发现问题应及时解决不留隐患。
在竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查。
随工验收应作好详细记录。
必要时可进行检查，随工检查由双方签字，该记录作为竣工资料的一部分。
4．交工验收，每一单项工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方（并附竣工资料一式四份交甲方）在一周内由建设单位组织初步验收，
对初验收发现的问题提出解决措施与时限，并将初验收结果报主管部门审查后进行竣工验收。
如甲方不能按期验收须提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。
5．自工程初步验收之日起，计算保修期为6个月。
乙方在此期内应对由于施工原因而造成的质量问题负责派人无偿修理。
第六条：双方责任及义务
1．甲方
（1）合同签订后按规定份数向乙方提供施工图设计及有关施工图纸。
（2）组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪要送相关单位。
（3）甲方派出随工人员对工程进度、工程质量隐蔽工程和合同情况进行监督检查，负责设计变更引起的有关签证，工程中间验收，工程进度签证和其他必须的签证，并进行施工有关协调。
（4）按合同规定的日期及时间向乙方拨付工程预付款、工程款和结算。
2．乙方
（1）按设计所列完成收了费的工程量，保质保量按期完成。
（2）向税务部门统一缴纳工程税金。
（3）按规定向甲方提供竣工资料一式四份。
（4）乙方有责任教育职工招待操作规程，安全施工，防火、防盗。
（5）负责主、辅材，费用盈亏自理。
（6）施工领用的资料交工前认真保管。
做到文明施工。
完工后向甲方办理资料移交和所借物件的归还手续。
（7）应有完整的符合维护部门工作的标识和资料。
第七条：工程款的拨付与结算
1．工程竣工之日算起，设备正常运行，验收合格后一次性付清工程款。
2．由于甲方原因造成的停、窝工，应根据双方签证资料按实结算停、窝工费用，其费用由甲方承担，计算方法为：损失的人工工日×工日单价×（1+现场管理费率），工期顺延。
由于施工单位的原因造成停、窝工，全部损失由施工单位自负、工期不得顺延。
第八条：违约责任
1．工程开工、乙方进场施工后甲方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金及技术资料等，除工期得以顺延外还应偿付乙方因此造成的实际损失（具体按第七条第5款办理）。
2．程中如因甲方原因造成停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运、机械、车辆调遣、器材积压等损失和实际费用。
3．由于甲乙变更计划、设计，或者提供的资料不准确，或未按期提供相应的技术资料而造成的勘察、设计的返工、停工或修改设计，按乙方实际消耗的工作量增付费用。
4．非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任，每逾期一天的违约金为总工程费的1‰。
5．合同约定不能按期交工初验的，每逾期一天支付总工程费0.5‰的违约金。
6．合同约定，甲方逾期支付工程费，按应支付工程费总金额的1‰每天支付违约金。
第九条：其它
甲方派xxx 同志为随工代表。
乙方派xxx 同志为随工代表。
1．双方随时解决有关施工中发生的具体配合事宜，共同履行本合同各项规定。
2．本合同条款对特殊情况尚未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
3．本合同由建设银行监督执行，工程价款结算中的经济纠纷，应本着实事求事的原则，协商解决。
如协商不能解决，由双方报请主管部门调解。
3．本合同一式4份，经双方盖章后生效，甲乙双方各执2份，起同等作用，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
xxx移动通信公司
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
委托代表人（签章）：委托代表人（签章）：
帐号：帐号：
开户银行：开户银行：
20xx年月日20xx年月日。