消防工程补充协议书
二次消防改造协议书模板
二次消防改造协议书模板甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对位于____________________（地址）的建筑物进行二次消防改造，乙方作为专业的消防改造施工单位，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就二次消防改造工程事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及地方相关消防法规、标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合消防验收标准。
2.2 乙方应提供完整的施工图纸和施工方案，并在施工前获得甲方的书面确认。
2.3 乙方应保证施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止施工过程中发生安全事故。
第三条工程费用3.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________（￥______________________）。
3.2 工程费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
3.3 工程费用支付方式为：______________________。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，并提供完整的工程资料。
4.2 甲方应在接到验收申请后____个工作日内组织验收，验收合格后双方签署验收合格证明。
4.3 如工程验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内完成整改，并重新申请验收。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总费用____%的违约金。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复，并赔偿由此给甲方造成的损失。
消防工程补充合同
消防工程补充合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《消防工程合同》（以下简称“原合同”），现基于工程项目的实际需要，双方协商一致，决定对原合同进行如下补充：一、工程范围与内容1. 补充工程包括但不限于以下内容：- 火灾自动报警系统的增设与升级；- 自动喷水灭火系统的扩展；- 防烟排烟系统的完善；- 应急照明及疏散指示系统的优化；- 防火门、防火墙的加固工作。
2. 所有补充工程应符合国家现行消防技术标准和规范要求，确保工程质量。
二、工期与交付1. 补充工程的施工应在原合同约定的工程竣工日期前一个月内开始，并在一个月内完成。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工计划，确保不影响原工程的正常使用。
三、费用支付1. 补充工程的费用将根据实际完成的工程量另行结算，具体金额由双方协商确定。
2. 甲方应在补充工程验收合格后七个工作日内支付相应的工程款项。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对补充工程提供不少于两年的质量保修期，保修期内出现任何质量问题，乙方应负责无偿修复。
2. 乙方应在工程交付使用后提供至少一次的免费培训服务，确保甲方人员能够熟练操作和维护消防系统。
五、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间完成补充工程，应按每日未完成部分工程造价的千分之五支付违约金给甲方。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应按逾期金额的千分之三支付滞纳金给乙方。
六、争议解决双方因履行本补充合同所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项本补充合同自双方签字盖章之日起生效，是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
除本补充合同另有约定外，原合同的其他条款继续有效。
本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________代表签字：_______________ 代表签字：_______________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案
消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案1. 项目背景为进一步加强消防安全，在原有消防工程合同书基础上，特草拟此《消防工程合同书补充协议-消防通道改造方案》。
本协议内容是为了改造消防通道，提高消防安全标准。
2. 合同变更内容根据消防安全管理要求和现场实际情况，对消防通道进行改造。
具体变更内容如下：2.1 资金预算对于消防通道改造工程，根据初步方案及实际需求，预计投资总额为100万元人民币。
具体的资金来源和使用将由双方另行协商确定。
2.2 工程范围2.3 工期安排根据工程范围的复杂程度和工期的具体安排，预计完成该消防通道改造工程需要120个工作日。
具体工期将由双方共同商定，并在后续工程进展中进行调整。
2.4 进度支付方式3. 合同变更原因经过消防安全评估，发现现有消防通道无法满足消防车辆通过，存在一定的安全隐患。
为此，需要对消防通道进行改造，提升消防安全标准。
4. 合同变更后的责任划分4.1 监理责任监理单位需要按照消防通道改造方案，对工程进展进行监督和检查，并及时向建设单位和施工单位汇报工程进展情况和存在问题。
4.2 建设单位责任建设单位需要配合监理单位进行工程进展情况的调查和问题的整改，并负责提供工程所需的相关资料和图纸。
同时，建设单位需要妥善安排施工单位的作业，并确保工程质量符合相关标准和规范要求。
4.3 施工单位责任施工单位需要按照消防通道改造方案的要求，组织合理的施工进度，并配合监理单位的监督检查工作。
施工单位还需要负责实施工程的各项施工措施，确保工程质量和进度的顺利进行。
5. 变更协议的签署和生效本变更协议经双方协商一致后，由建设单位和施工单位代表分别签署，并生效。
本变更协议与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（盖章）（签字）（日期）施工单位：（盖章）（签字）（日期）。
消防补充协议书
消防补充协议书甲方（以下简称甲方）：地址：法定代表人：乙方（以下简称乙方）：地址：法定代表人：鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为____的《消防工程合同书》，现双方就原合同中的部分条款进行补充和修改，经友好协商，达成如下补充协议：第一条消防设施的维护与更新1.1 甲方负责对消防设施进行定期检查和维护，并确保其正常运行。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供必要的技术支持和协助。
1.3 如遇消防设施需要更新或升级，甲方应提前通知乙方，并由双方协商确定更新方案和费用承担。
第二条消防演练与培训2.1 甲方应每年至少组织一次消防演练，乙方应提供相应的技术支持和指导。
2.2 甲方应定期对员工进行消防安全培训，乙方应提供培训资料和培训师。
第三条紧急情况下的协调与配合3.1 在发生火灾等紧急情况时，甲方应立即启动应急预案，并通知乙方。
3.2 乙方应在接到通知后，立即提供必要的技术支持和人员协助。
第四条违约责任4.1 如甲方未按本协议履行维护、更新消防设施的义务，应承担由此造成的一切损失。
4.2 如乙方未按本协议提供技术支持或协助，应承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 本补充协议在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本补充协议是原《消防工程合同书》不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________法定代表人（签字）：____________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日签订地点：_________________ 签订地点：_________________。
消防合同补充协议模版
消防合同补充协议模版甲方（甲方名称）：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：地址：联系人：电话：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的消防工程合同（以下简称“原合同”），现基于项目实施过程中的具体情况，双方同意对原合同进行如下补充，并签订本补充协议。
1. 合同范围的变更1.1 双方同意对原合同中的服务范围进行以下调整：（详细描述服务范围的变更内容，如增加或减少的服务项等）1.2 由于服务范围的变更，双方确认原合同的总价款相应调整为（金额）。
2. 工程进度的调整2.1 鉴于（具体原因，如设计变更、材料供应延迟等），双方同意将原合同约定的工程完成日期由____年__月__日变更为____年__月__日。
2.2 乙方应按照调整后的工程进度计划，制定详细的施工方案，并保证工程质量。
3. 质量保证与验收3.1 乙方应保证消防工程的质量符合国家及行业相关标准，并确保通过消防部门的验收。
3.2 双方应在工程完成后共同组织验收，验收合格后，乙方方可进行工程的最终交付。
4. 付款条件的变更4.1 鉴于合同总价款的调整，双方同意对原合同的付款条件进行如下修改：（详细描述付款条件的变更，如分期付款比例的调整、付款时间的变更等）4.2 甲方应在验收合格后的__个工作日内支付最终一笔款项。
5. 违约责任5.1 如一方未能履行本补充协议中的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 双方应继续遵守原合同中的其他所有条款，除非在本补充协议中有明确的变更。
6. 争议解决6.1 本补充协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
7. 其他7.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
精选消防协议书4篇(1)
【实用】消防协议书4篇施工总承包单位(以下简称甲方)：施工队(分包单位)(以下简称乙方)：为了认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》，落实“预防为主、防消结合”的消防安全工作方针，预防企业发生重特大火灾、爆炸事故，督促各级人员履行消防安全工作职责，保护企业和员工的生命财产安全，保障企业生产经营活动的正常开展，加强和规范施工现场的消防安全管理，落实消防安全责任，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-20xx、天津市消防条例等法律法规及地铁37项管理制度、公司安全生产管理办法，本着“谁主管，谁负责”的原则，签订本协议书。
双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利和义务，确保施工现场的消防安全。
一、施工项目二、甲方责任1、贯彻落实国家和天津市有关施工现场消防安全法规，对施工队(分包单位)的消防安全进行管理、监督、检查和指导。
施工前检查乙方是否与项目部签订了协议书;2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制;特种作业是否做到持证上岗，施工现场是否配备消防器材，动火前是否开具动火证明，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等;3、向乙方进行防火安全教育，对建筑施工防火重点部位进行详细安全技术交底。
4、向乙方提供必要的防火、灭火器材，敦促乙方严格按要求执行。
5、协助乙方对动火作业部位进行监督检查，及时下达消防防火整改指令。
敦促乙方严格执行电气焊工持证上岗制度、制止违章操作。
6、积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。
7、有权对不符合消防设计或者不符合消防法规的施工活动进行停工处理和处罚，对不服从处理的单位进行撤换。
8、由于不按照消防法规及规定或者违反相关法律法规造成火灾事故的，所有损失由施工队(分包单位)承担，施工总承包单位有权进行进一步的处理处罚。
消防工程合同书补充协议-设备保养和维修计划调整
消防工程合同书补充协议设备保养和维
修计划调整
1. 引言
2. 协议内容
根据双方的需求和具体情况，对设备保养和维修计划进行如下调整：
2.1 保养实施方法和周期
设备保养实施方法调整为每季度进行一次全面检查和保养，每月进行一次日常巡查。
设备保养周期调整为每年保养四次，分别在每季度结束后的第一个月进行。
2.2 维修响应时间和措施
设备维修响应时间调整为故障通知后的24小时内派人到达现场进行维修。
设备维修措施调整为根据具体故障情况，采取修复或更换设备的措施。
2.3 保养和维修报告
设备保养报告要求保留一份纸质文件，并于每次保养结束后的7个工作日内提交给甲方。
设备维修报告要求保留一份纸质文件，并于每次维修结束后的7个工作日内提交给甲方。
3. 协议生效
本补充协议自双方在协商后签字并加盖公章之日起生效，并与原消防工程合同书具有同等法律效力。
注：本补充协议的任何修改或变更均应以书面形式经双方协商一致后生效。
4. 签字
甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：
双方代表签字：日期：
结语
本补充协议旨在确保消防设备的正常运行和日常维护，通过增加保养频次和调整维修响应时间，双方将能够更好地维护消防设备的完好性和可靠性。
希望本补充协议可以得到双方的共同遵守并取得良好的效果。
消防补充合同模板
消防补充合同模板甲方：（公司/个人名称）乙方：（公司/个人名称）鉴于：1. 甲方为（公司/个人名称），具有合法的消防设施服务资质和经营能力；2. 乙方为（公司/个人名称），具有相应的需求和要求，希望委托甲方提供消防设施服务；双方经友好协商，就甲方提供消防设施服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方同意根据乙方的要求，为乙方提供消防设施服务，确保乙方的消防安全，并提供相关的技术支持和维护服务。
第二条合同内容1. 甲方将负责为乙方提供消防设施的安装、调试、监测等服务，确保消防设施的正常运行和有效使用；2. 甲方将根据乙方的实际需求提供相应的消防设施维护服务，包括定期检查、维修、更换零部件等；3. 乙方有权要求甲方根据具体情况提供消防设施的技术升级服务，以保证消防设施的安全性和效能；4. 甲方将根据合同约定提供相应的消防设施使用培训和技术支持，确保乙方合理使用消防设施并提高应急处理能力；5. 乙方将按照合同约定支付甲方相应的费用，以及提供必要的支持和配合，确保消防设施服务的顺利进行；6. 双方同意保持合同内容的保密性，不得向第三方透露和泄露相关信息。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方的消防设施服务需求完成之日止。
第四条合同解除1. 本合同在以下情况下可被解除：（1）经双方协商一致达成的书面协议；（2）乙方发生违约行为且在受到书面警告后仍未改正；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）根据法律法规的规定解除合同。
2. 合同解除后，甲方应在合同解除之日起继续提供相应的服务，直至服务需求完成。
第五条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应负相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等；2. 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并共同商讨解决方案；3. 双方应积极配合解决可能发生的纠纷，并尽力达成和解；4. 如需向法院起诉解决纠纷，应选择甲方所在地法院进行诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：******大厦施工总承包-消防工程补充协议书工程名称：******大厦-消防工程工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处发包人：承包人：日期：合同补充协议书发包人(全称)：（简称甲方）承包人(全称)：（简称乙方）甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。
原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。
具体补充条款如下：一、工程概况：1、工程名称：******大厦-消防工程2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处3、工程内容：室内外建筑消防工程4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。
二、承包范围：1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保；2.消防电系统：2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制器到消防控制中心的液位控制线以及从液位控制器到控制柜内的联动控制线的敷设、接线及调试工作；消火栓按钮的接线；防火卷帘两侧温感、烟感探测器的供应、安装及调试；负责完成防火卷帘控制箱至消防值班室的控制线敷设及联动调试。
设计变更引起的线管安装等。
2.2总包施工范围：包括消防泵房内双电源切换柜、水泵控制柜、风机控制箱；敷设从双电源切换箱到消防控制箱间的电缆，并留有足够接线长度；负责完成双电源切换箱的接线；负责完成从低压配电室到消防泵房内电缆的敷设及低压配电室内的接线工作；系统接地干线及等电位箱安装；各种预埋预留、孔洞封堵等。
3、消防水系统：3.1消防施工范围：喷淋系统管道及其设备供应、安装及调试；消火栓管道及其设备供应、安装及调试；地下室泵房消防水泵设备、管道及附件供应、安装及调试；套管与管道之间缝隙封堵；室外喷淋/消火栓水泵接合器、连接接合器的埋地管道；屋顶消防水箱相关的消防设备、管道及管件的采购及安装;设计变更引起的管道安装等。
3.2总包施工范围：总承包单位完成消防泵房及消防水池的土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、找平、压光、粉刷等工作，负责完成排水沟、集水坑砌筑、设备基础、盖板制作安装及水泵基础浇筑等工作；管道穿墙、穿板的预留、预埋及管道与土建结合面的封堵、水管井的平面封堵工作；消防水池的进水管及水箱附件，消防水池吸水槽并做好其他系统与消防水箱的接驳；各种预埋预留、孔洞封堵等。
4、防排烟系统：4.1消防施工范围：地下室及楼梯间加压送风、地下室所有排风（烟）风机、屋顶排烟等设备安装；加压送风、排风（烟）风管制作（含公共厕所的排风换气系统）安装；阀类供应安装；风管漏风检测及保温；送风、排风（烟）口供应安装；防排烟系统调试; 设计变更引起的管道安装等工作；按防火密封性要求封堵所有套管与管道之间的缝隙。
4.2总包施工范围：总承包单位完成机房所有土建工作，包括天面、墙面、地面抹灰、压光、找平、抹灰及设备基础浇筑等工作，负责预留机房及风管穿墙、楼板洞口及风管与土建结合面的封堵，砌筑过程中配合安装预留出风管穿墙洞口，并将机房、风管井预留出一面墙后砌，完成所有风井及水井的抹灰工作；各种预埋预留、孔洞封堵等。
5、气体灭火系统：5.1消防施工范围：管线敷设、吹洗、试验、涂漆、阀体与设备接线、启动瓶组里充装氮气、选择阀等个别连接部位需采用法兰连接时，应对被焊接损坏的镀锌层另做防腐处理、贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号、火灾报警系统火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测安装、调试；5.2总包施工范围：参照消防电、消防水范围；6、防火卷帘门、挡烟垂壁6.1消防施工范围：6.1.1 负责电机设备、导轨、设备支架（刷防锈漆）制作、预埋件、控制箱、按钮盒、卷筒轴等安装，以及设备、控制箱、按钮盒的接线，调试；防火卷门安装后进行报检、负荷试车及联动调试等；6.1.2 负责挡烟垂壁的安装；采用不燃材料，材质需达到防火等级要求。
按公安部GA-533-2012《挡烟垂壁》标准执行，达到验收规范要求。
6.2总包施工范围：按图纸预留防火卷帘门门洞、以及防火卷帘门安装后需要对孔洞上封堵。
7、调试及验收7.1乙方是联动调试、验收的牵头单位，负责办理消防工程的一切报批报建工作，包括消防修改施工图纸二次报建，各类消防材料、产品、设备、装饰材料等的报批报建备案；7.2乙方负责牵头组织消防联动调试，并制定联动调试方案；7.3乙方负责牵头协调各单位对联动调试及消防验收出现的问题进行整改，落实各条验收意见的整改确保消防验收合格。
7.4配合样板房装修修改工作。
售楼处和供看楼业户停车的地下停车场部分的消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、火灾自动报警系统应配合装修单位先行施工；7.5室外消火栓由总包统一施工，相关产品应符合消防验收要求，划入消防施工单位申报范围，一起报验；7.6配合商户进场装修消防改动工作不在本次招标范围内。
7.7消防产品应具有入网许可证；8、其他未尽事宜，详《附件一：******大厦-消防工程业务界面》。
三、承包方式：人工、材料、设备、施工机具、运输、（包工料机为包含定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数系数等，为完成图示规格及其他要求的成品的全部人材机等直接与间接的费用在内）、措施项目”所列项目：包安全文明施工、包夜间施工、包非夜间施工照明、包二次搬运、包冬雨季施工、包大型机械设备进出场及安拆、包施工排水、包施工降水、包地上地下设施和建筑物的临时保护设施、包工程及设备保护、包脚手架、包整体提升架、包吊篮、包模板支架、包垂直运输、包地下室增加费、包高层增加费超高施工增加等以及其他未明示的项目、包纠偏及漏埋件的处理、包补钻孔洞、包开槽、包吹扫清洗试压、包调试、包检验试验、包深化设计、包管理配合、缺陷责任及保修、包质量、包工期、包风险、包保险、包报建、包国家有关规范规定的检验测试、包通过竣工验收、包免费培训甲方能独立操作消防设备管理人员、包规费（内含需承包人缴纳的保险及其他）及税费、包施工过程中工作面内的雨水与污水的排除、包工程用水加压措施、包施工中的临时停水停电增加费、包施工材料堆放场地的整理、包工完场清、包生产与生活临建设施、包验收合格及竣工验收备案全过程并包取得配备案回执、包过程与提交完整的竣工资料及竣工图纸。
以上分部分部项目及可计量措施项目按清单所示固定综合单价包干、其他措施项目按固定总价总干的形式的方式承包。
四、合同价款：合同暂定总价款为人民币(大写)：(小写)：元本工程采用分部分项清单及可计量措施项目固定综合单价包干、按系数计量或以项为单位的其他措施项目总价总干的形式，工程量结算时遵照以下1~14条规定按实调整的方式，综合单价详见本合同附件的清单。
关于分部分项综合单价及措施项目的综合单价（或固定总价）所包含的各项费用，甲乙双方一致明确如下,并同意遵照以下条款执行：1、工程量清单编制依据：发包人提供的“工程量清单”是以艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司设计的的《e******大厦施工图》（版次，日期：16.05.09）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料的推荐下浮率，并结合本工程的特点及现场实况编制而成；承包方也是根据施工图纸，结合清单，并遵守规范与定额要求进行的报价。
2、清单计价说明：发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容，是参照上述第1条相关规范与定额并结合本工程的实际情况进行编写的的。
除项目特征与工作内容的要求之外，为了简化结算的计量与计价，还有对工程量计算、定额要求的各项增加系数、各种损耗、换算需加系数等直接与间接费用在内全部放入综合单价内综合考虑，各承包人报综合单价或合价时已充分考虑这些问题所产生的费用增加。
项目特征与工作内容所列内容中有列明的，承包人在填报综合单价或合价时按所列明的执行（并充分考虑了上述说明提及的各种定额增加系数的直接与间接费用增加、特别工程量计算要求产生的费用增加在内）；余下没有列明的，以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、各专业《工程量清单计算规范》GB50854~862－2013及《深圳市建设工程计价规程2013》中的工程量计算规则为依据，参考《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）第一至十一册及补充定额勘误资料、取费资料计量，结算时双方同意按此执行。
3、工作内容说明：由于发包人所提供的清单的项目特征只能列明本清单的主要特征与主要工作内容，承包人在清单报价中应考虑实现承包范围内工程功能所不可或缺的工作内容，招标人接到投标人报价后，将视为完成该工程项目并使项目发挥预定的功能所需费用已包含在本清单综合单价内或在其它项目的综合单价中已作考虑，在实施后，招标人将不予另行支付。
4、清单错漏问题：承包人在前期投标过程中，已对工程量清单中的工程项目特征、工作内容、完整性进行核对，并由发包人进行了统一进行调整。
对于已经复核与调整并经双方确认的工程项目特征、工作内容与计量方式，在合同签订后，任何错误或遗漏皆被视作包括在综合单价中，由承包人负责。
承包人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它项目的综合单价中，在实施后，发包人将不予另行支付。
另外，发包人所提供的清单内的项目特征与工作内容承包人在投标报价时不允许擅自修改（通过答疑提出，发包人统一修改过的除外），如订立本合同时，发包人未能发现承包人清单内的项目特征与工作内容有修改并与之订立合同，在结算时仍然按发包人发出的清单项目特征与工作内容及本合同第四大项1～6条已明确包含的内容结算。