建设工程勘察设计规定合同
建设工程勘察合同(示范文本)4篇

建设工程勘察合同(示范文本)4篇篇1建设工程勘察合同甲方:(委托方名称)乙方:(勘察单位名称)为加强双方合作,规范勘察活动,特订立本合同,共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方(委托方)拟进行建设工程项目,需进行勘察活动;1.2 乙方(勘察单位)具有从事勘察活动的相关资质;1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上,达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容:甲方委托乙方进行建设工程勘察活动,具体内容详见附件一勘察任务书;2.2 勘察费用:勘察费用由甲方支付给乙方,支付方式及金额详见附件二费用清单;2.3 勘察期限:乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动;2.4 成果提交:乙方应按时提交勘察成果报告,并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利:(1)要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动;(2)对勘察成果进行审查,并要求乙方进行修改;(3)支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利:(1)依法独立承担勘察活动;(2)要求甲方提供相关资料和协助;(3)收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务:(1)提供必要的信息和资料;(2)支付勘察费用;(3)对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务:(1)按约定的时间和内容进行勘察活动;(2)提交符合标准的勘察成果报告;(3)根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求,应经双方书面协商一致;4.2 双方一方违约,需承担相应的责任;4.3 如有解除合同的情况,需提前书面通知对方,并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方,应尽快通知对方,并努力减少损失;5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;6.2 若协商无果,可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察活动全部完成支付完毕结束;7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同(3)5篇

建设工程勘察设计合同(3)5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 勘察、设计内容:[具体内容]二、服务内容乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:1. 勘察服务:对建设项目进行地质勘察,提供地质勘察报告。
2. 设计服务:根据勘察结果进行工程设计,包括但不限于方案设计、施工图设计。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:[大写金额](小写金额)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后支付定金,勘察和设计阶段性成果完成后支付相应款项。
最终验收合格后支付尾款。
具体支付比例和时间节点详见合同附件。
四、质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计规范和要求进行勘察设计。
2. 验收方式:按照合同约定和相关技术标准进行验收。
如甲方对乙方提交的勘察、设计成果有异议,应当在收到成果后的七日内提出。
否则视为验收合格。
五、合同期限与违约责任1. 合同签订后,乙方应于XX日内完成全部勘察设计工作。
特殊情况需延期的,应取得甲方同意。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
若甲方未按照合同约定支付款项,应承担相应的违约责任。
六、保密条款与知识产权归属1. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等应当予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计工作方面的合作关系,乙方应按照甲方的要求,提供高质量、准确、完整的勘察、设计服务。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇

建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,经双方友好协商,达成如下合同协议:第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保双方权益,明确双方职责,达成共同合作意愿,特订立本合同。
第二条工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体规模详见附件一)第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求,提供以下服务:1. 勘察服务:包括地质勘察、地形测量等;2. 设计服务:包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额:人民币[合同总金额](大写:[合同总金额汉字大写])。
二、支付方式:分期支付,具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务:1. 提供工程勘察设计的必要条件;2. 及时支付合同款项;3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务:1. 按照合同约定提供勘察、设计服务;2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求;3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任:如任一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权;甲方在支付合同款项后,享有使用权。
未经对方许可,任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷,与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失,应承担赔偿责任。
住建部建设工程勘察设计合同3篇

住建部建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]电话:[甲方联系电话]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]电话:[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜,达成如下协议。
工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模描述](具体以批准的规划设计文件为准)。
二、服务内容乙方应按照国家和地方相关工程勘察设计的法律、法规和技术标准,进行本建设工程的地质勘察、方案设计、施工图设计等服务。
包括但不限于以下内容:1. 地质勘察:进行工程勘察,编制地质勘察报告。
2. 方案设计:根据甲方需求及批准文件,编制初步设计方案。
3. 施工图设计:根据批准的初步设计方案,编制施工图设计文件。
4. 后期服务:提供施工现场的技术指导及技术服务,解决施工中遇到的设计问题。
本合同自签订之日起生效,乙方应在约定时间内完成全部勘察设计任务。
具体进度安排如下:1. 地质勘察:[地质勘察完成时间]天。
2. 方案设计:[方案设计完成时间](含方案修改时间)。
3. 施工图设计:[施工图设计完成时间](含施工图修改时间)。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计:[勘察设计费用总额]元人民币。
包括地质勘察费、方案设计费、施工图设计费及其他相关费用。
具体明细费用由双方另行约定。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付勘察设计费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款;(2)乙方提交地质勘察报告并经甲方确认后,甲方支付总费用的XX%;(3)乙方提交初步设计方案并经甲方确认后,甲方支付总费用的XX%;(4)乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后,甲方支付剩余费用。
建设工程勘察设计合同(精选9篇)

建设工程勘察设计合同(精选9篇)建设工程勘察设计合同1工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料:第四条本合同的设计期限为天,自年月日起计算,设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下:第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担,。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。
如合同终止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程勘察设计合同通用版6篇

建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包人):XXXXXXXXX乙方(承包人):XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:XXXXXXXXX。
2. 项目地点:XXXXXXXXX。
3. 项目内容:包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等;工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计,完成初步设计、施工图设计等工作,确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果,并在设计过程中与甲方保持沟通,确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整(大写)。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后,甲方支付合同总额的XX%作为预付款;勘察工作完成后支付XX%;设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠,符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求,符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收,验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作,并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况,双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中,应妥善保管甲方提供的资料及数据,不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误,每延误一日,应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位:____________________,以下简称甲方;设计单位:____________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号:【】甲方(甲方单位名称):【】地址:【】法定代表人:【】电话:【】传真:【】乙方(乙方单位名称):【】地址:【】法定代表人:【】电话:【】传真:【】鉴于甲方拟开展(项目名称),现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则,达成如下协议:一、任务目的甲方委托乙方进行(项目名称)的勘察设计工作,确保工程设计符合相关法律法规标准,满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等;2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元;2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项,具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作,并按照相关标准进行验收;2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议,应当及时提出,并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密,并未经授权不得向第三方透露;2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务,应承担相应的违约责任;2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决,如协商未果,任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效,有效期为【】年。
乙方(盖章):甲方(盖章):法定代表人:法定代表人:签订日期:签订日期:本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本,各项条款仅供参考,实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方(委托方):______________(填写单位或个人名称)乙方(承接方):______________(填写单位或个人名称)经双方协商一致,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作,依据有关法律规定及双方自愿原则,订立本合同,并共同遵守合同的各项约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程勘察设计合同项目名称:______________________________________________ 项目地点:______________________________________________ 合同编号:______________________________________________ (由设计人编填)设计证书等级:__________________________________________ 勘察证书等级:__________________________________________ 委托方:______________________________________________ 勘察设计方:____________________________________________ 签订日期:____________________________________________中华人民国建设部监制国家工商行政管理局委托方:_______________________________________________承接方:_______________________________________________发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务,经双方协商一致,签订本合同。
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:_____________________________________________________1.2工程建设地点:_________________________________________________1.3工程规模、特征:_______________________________________________1.4工程勘察设计任务委托文号、日期:1.5工程勘察设计任务(容)与技术要求:1.6承接方式:_____________________________________________________1.7预计勘察设计工作量:根据设计规和技术要求确定第二条本合同签订依据2.1《中华人民国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》;2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;2.3建设工程批准文件;2.4勘察设计中标文件;第三条勘察设计依据3.1委托方向勘察设计单位提供相关资料;3.2委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料;3.3委托方提出的有关设计要求;3.4国家有关规、规程、规定和标准;3.5其它可供利用的设计资料。
第四条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断;4.1合同书4.2中标通知书4.3招标文件及委托书4.4投标文件第五条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计容(根据行业特点填写)第六条承接方向委托方提交勘察设计成果资料,并对其质量负责。
交付的设计文件、第七条收费标准本工程勘察设计按投标时报价浮动费率计取费用:费用以实际工程审计结论为基础结算,但不能超过总投资额。
第八条付款方式为转账支付,具体支付方式如下8.1签订合同15日,发包人向乙方支付合同总额的30%,计万元,作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2勘察(详勘)、初步设计文件及后续设计等后续服务工作完成后发包人向乙方支付合同总额的65%,计万元,工程竣工验收合格并签署勘察设计意见(含竣工图)7日退还履约保证金及余款。
8.3如因非乙方原因引起的设计变更、工作量的变化、增加工作容和招标文件技术部分编制等,甲方根据本协议计费原则另行签订补充合同和支付费用。
8.4本工程结算以审核批复的概算为结算依据并经社会审计。
8.5设计人应每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单位。
8.6双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任9.1委托方责任9.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并提供相关文件资料。
9.1.2委托方须按合同规定支付预付款。
若未支付预付款,承接方无权顺延文件的交付时间。
9.1.3委托方要求承接方按合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承接方同意,不得严重背离合理设计周期。
9.1.4委托方应为承接方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件;如不能提供时,应一次性支付给承接方临时设施费__L元。
9.1.5发包人应保护承接人的投标书、勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察设计人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察设计人有权索赔。
9.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
9.2承接方责任9.2. 1承接方应按国家规定和合同约定的技术规、标准、规程,以及省地方设计规、行业设计标准及技术措施进行工程勘察设计,按本合同规定的容、时间及份数向委托方交付勘察设计成果资料及相关文件,并对其负责。
9.2.2承接方对提交的勘察成果及设计文件的质量负责,设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计单位除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿发包人的损失。
9.2.3在工程勘察钱,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
9.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
并办理正式变更手续。
9.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料义务。
9.2.6设计单位的方案设计、初步设计概算必须限定在投资估算额度,设计人完成施工图、工程量清单、概算后,委托方提出优化设计要求及投资限额后,设计单位必须针对调整方案在委托人要求的合理时间进行优化、限额优化。
9.2.7承接方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定围的容做必要调整补充。
承接方按合同规定时限交付设计文件,负责向委托方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9.2.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承接方负责解决。
9.2.9承接方应派经验丰富的设计代表做好施工现场服务,并负责解决施工过程中出现的设计问题。
(1)开工前在委托方指定的时间,做好设计文件的技术交底和现场控制点和交接工作(交底)。
(2)在委托方规定制定的时间有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题。
(3)在委托方规定的时间积极配合委托方对设计及施工方案进行优化设计。
(4)参与工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。
(5)参与本工程各工序的交工验收和工程竣工验收,并配合委托方校核工程是否按施工图施工。
9.2.10若委托方在工作中发现承接方代表不称职,或者行为时,有权提出更换,承接方应在委托方提出更换通知的7天完成更换工作,并使委托方满意。
9.2.11承接方自行承担进场工作人员必要的生产、生活条件、并自行承担费用。
承接方在勘察设计过程中发生的人员伤亡,或者造成第三方的人员伤亡,财产损失,由承接方自行承担,委托方不承担任何责任9.2.12本合同有关条款规定和补充协议中承接方应负的其他责任。
第十条双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条违约责任11.1在合同履行期间,若因勘察设计不完整,设计不准确或设计错误导致施工中变更设计,增加额外工程量的,设计(地勘)单位应全额承担由此而造成的实际损失和相应法律责任。
11.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承接方未开始设计工作的,不退还发包人已付约定金,已开始设计工作的,发包人应根据设计单位已进行的实际工作量支付。
11.3承接方未按国家现行强制性技术标准,规和规程进行勘察设计,或未根据勘察成果资料进行工程设计,承接方按合同价的10%向委托方支付违约金。
11.4因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工,从而造成损失的,除由承接方继续完善勘察设计外,委托方还可视造成的时间延误和费用损失,要求承接方向委托方支付设计合同价5%的违约金,并全额赔偿损失。
11.5设计人若未能在委托方和设计人约定的时间给予答复,完成变更设计的,每延长5 天(不足5天按5天计算),承接方应按施工配合阶段费用总余额的5%向委托方支付违约金。
11.6若承接方未按承诺时间要求分阶段提供相关资料的,将被视着违约,每超期1天按人民币10万元处以罚款。
11.7合同生效后,承接方无故终止或解除合同,承接方应向委托方支付合同总价10% 的违约金,造成损失的应依法全额赔偿。
第十二条争议解决本合同若发生争议,委托方与承接方应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方同意仲裁委员会仲裁。
双方未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十三条合同生效及其他13.1承接方为本合同项目的服务至施工结束验收合格,缺陷责任期满为止。
13.2本工程勘察设计单位的资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计单位不得指定生产厂、供应商。
13.3承接方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由委托方自费向有关出版部门购买。
13.4除合同另有规定外,承接方应提交变更工程设计等文件,此类文件应视为已含入施工配合服务费中,委托方不得再另行支付费用。
13.5委托方委托承接方承担本合同容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
13.6因不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
13.7本合同双方签字盖章后生效,正本_贰份,副本耍份。
13.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
13.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
委托方(公章): 承接方(公章):法人代表:法人代表:委托方代理人(签名):承接方代理人(签名):地址:地址:开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:传真:传真:邮政编码:邮政编码:年月曰。