建筑施工机械(铲车、钩机、炮锤)施工合同
铲车安全施工合同(三)5篇
铲车安全施工合同（三）5篇第1篇示例：铲车安全施工合同（三）一、甲方为保障双方各自的合法权益，向乙方租借铲车设备用于施工作业，并特此订立本合同。
二、租赁设备：1. 租赁设备：铲车一台2. 规格：型号为XX，承载能力为X吨3. 初始状态：设备已经经过检修，状态良好4. 其他设备信息：详见附件《设备清单》三、工作内容：1. 甲乙双方就使用铲车设备的具体作业项目、时间和地点等事项达成一致意见，并在合同签订后进行确认。
2. 甲方将派遣专业人员操作使用铲车设备，严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全。
3. 乙方在使用铲车设备时，必须按照操作手册规定进行操作，确保设备使用安全。
四、费用：1. 租金：乙方将按照合同约定的租金标准按时支付租金。
2. 运输费用：如有设备运输费用产生，由乙方承担。
3. 设备维护费用：乙方在使用过程中，如有设备维护费用产生，由乙方承担。
五、保证责任：1. 甲方保证所提供的铲车设备符合国家相关标准，能够满足施工需求。
2. 乙方保证在使用铲车设备时，严格遵守操作规程，确保施工安全。
3. 双方在合同期内如有任何纠纷，应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁。
六、违约责任：1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因合同履行过程中的纠纷导致诉讼，违约方应承担所有的诉讼费用。
3. 违约方应赔偿守约方因此遭受的一切损失。
七、合同变更：1. 本合同经双方协商一致后可进行变更。
2. 双方如需变更合同内容，应经过书面协商并签署补充协议。
八、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至使用期限届满为止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________附件《设备清单》序号设备名称型号数量以上为《铲车安全施工合同（三）》的内容，特此协商一致供参考。
愿双方共同遵守合同约定，共同维护施工安全。
施工机械安全合同范本5篇
施工机械安全合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就施工机械安全事项需要明确责任与义务，为确保施工机械安全运行，保护员工生命财产安全，防止事故发生，特订立本合同。
一、合同目的明确甲乙双方在施工机械安全方面的责任与义务，确保机械设备的安全运行，防止安全事故的发生，保障人员的生命财产安全。
二、施工机械范围本合同涉及的施工机械包括但不限于：挖掘机、装载机、起重机、压路机、平地机等各类工程机械。
三、甲方的责任与义务1. 甲方应向乙方提供安全、合规的施工环境，确保施工现场符合安全生产要求。
2. 甲方应提供必要的安全设施，如安全警示标志、防护设施等。
3. 甲方应对乙方进行安全教育及培训，提高乙方的安全意识。
4. 甲方应定期检查施工现场的安全状况，及时发现并解决安全隐患。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全管理制度，确保施工机械的安全运行。
2. 乙方应建立健全安全管理体系，制定并执行安全操作规程。
3. 乙方应对施工机械进行定期维护和检查，确保机械处于良好的运行状态。
4. 乙方应对操作人员进行安全教育和培训，确保操作人员具备相应的安全知识和技能。
5. 乙方应配备专职安全员，负责施工现场的安全监督和管理。
6. 在发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照应急预案采取措施，防止事故扩大。
五、施工机械安全要求1. 施工机械必须经过相关部门检验合格，并取得合法运行证件。
2. 施工机械应配备完好的安全装置和防护设施。
3. 操作人员必须持证上岗，严禁无证操作。
4. 施工机械在运行过程中，应遵守安全操作规程，严禁超载、超速运行。
5. 在恶劣天气和复杂环境下，应采取措施确保机械和人员的安全。
六、违约责任1. 若因甲方未履行本合同约定的责任与义务，导致发生安全事故，甲方应承担相应的法律责任。
2. 若因乙方未履行本合同约定的责任与义务，导致发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
机械施工合同模板(必备8篇)
机械施工合同模板（必备8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!机械施工合同模板（必备8篇）机械施工合同模板第1篇甲方：乙方：根据《合同法》以及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就有关建筑施工机械租用事宜协商一致，签订本合同。
钩机铲车租赁合同范本（4篇）
钩机铲车租赁合同范本甲方：_____乙方：_____经甲乙双方共同协商工程进度需要铲车一辆达成如下协议：1、甲方向乙方租铲车一辆，租期暂定从____年____月____日到____年____月____日止，租金总额人民币整，包括司机工资一切和安全等费用。
2、乙方提供铲车壹台，每天24小时工作制，空闲时检修维护好铲车，必须保证随时可以使用铲车。
3、甲方负责铲车司机的吃住，提供然油和施工场地，保证乙方正常工作。
4、铲车司机必须服从甲方生产指挥，不得影响甲方正常生产。
6、甲方造成乙方不能正常施工时，在停工十五天以内时，甲方照常按月支付租金，在停工十五天以上时，按实际停工天数扣除月租金为一万三千元计算，扣除实际停工天数，乙方不能正常使用，应扣除影响时间的实际影响天数计算，机械故障在一天内不能及时修复，应另配铲车，以保证甲方正常生产。
7、甲方除支付租赁铲车费用外无其他任何费用。
8、乙方在租赁期间所发生的安全事故和责任，均有乙方负责承担一切费用。
11、铲车在租赁期间的`车辆保险金由乙方负责。
12、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向大洼区人民法院起诉。
13、未尽事宜，双方共同协商解决。
14、此协议一式____份，双方必须共同遵守执行。
甲方签字：_____时间：_____乙方签字：_____时间：_____钩机铲车租赁合同范本（二）甲方：_____乙方：_____乙方有壹台铲车租给甲方，经双方协商，按月租给甲方使用，租金为壹万叁仟元整。
为保证正常施工，经甲、乙双方协商制定如下合同，望双方互相遵守，如有违约，甲方有权解除合同。
一、设备所有权本合同所列的租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备机械只有使用权，没有对设备的转租权，甲方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的.全部后果由甲方承担。
二、乙方的基本责任1、提供良好的操作设备和操作机手。
2、乙方机手必须听从甲方的安排。
挖掘施工合同范本(通用3篇)
挖掘施工合同范本（通用3篇）挖掘施工合同范本篇1甲方：_______（承租单位）（以下简称甲方）乙方：_______（出租单位以下简称乙方）甲方承建的施工任务，因工程需要租赁乙方施工机械设备。
为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施，经双方协商，签订以下合同条款，供双方共同遵守执行。
一、施工地点：二、租赁时间：自_______年_______月_______日至甲方通知退场之日计算。
三、进场时间：随时通知进场。
四、租赁机械设备名称、数量及性能要求：小挖掘机一台，要求车况、性能良好。
五、租赁费用：1、租赁费用的计价方式：计时，220元/小时2、租赁费用的支付：次月20日前支付上月70%租金，余30%第三个月结清。
六、双方的责任、权利和义务1、甲方（1）甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理，现场调度，对其人员和机械设备实施行政管理。
（2）检查乙方工作情况，实施监督管理，对每天的'工作时间由项目部管理人员两人以上签认。
（3）甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。
（4）对乙方进行安全教育，由于乙方违规作业，给甲方造成损失时，甲方有权解除合同，清退出场。
乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。
2、乙方（1）乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员，工作、伙食费乙方自理；应能保证机械正常运转。
服从甲方管理，主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。
（2）乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态。
（3）乙方负责机械设备维修、保养等各种费用，按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的_____和人身_____等各项费用。
（4）乙方人员应具有良好的职业道德，谨慎驾驶，做到安全生产、文明施工。
由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等，其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。
（5）施工过程中，乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物，要按照有关单位指定的位置谨慎开挖，必要时甲方指派人工辅助开挖，否则，挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。
挖机铲车承接工程合同范本
挖机铲车承接工程合同范本地址：XXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX职务：XXXXX营业执照号码：XXXXXXXXXXX税务登记证号码：XXXXXXXXXXXX组织机构代码：XXXXXXXXXXXX乙方：YYYYYYY地址：YYYYYYYYYYYYY电话：YYYYYYYYYYYY法定代表人：YYY职务：YYYYYY营业执照号码：YYYYYYYYYYY税务登记证号码：YYYYYYYYYYYY组织机构代码：YYYYYYYYYYY鉴于甲方拥有挖掘机和铲车等施工设备，乙方需租用甲方的设备进行工程施工，双方经过友好协商，达成以下协议：第一条租赁设备及数量1.1 甲方同意将其所有的挖掘机（型号：XXX）和铲车（型号：XXX）各一台租赁给乙方使用。
1.2 乙方确认已对上述设备进行了验收，并确认其性能良好、符合施工要求。
第二条租赁期限2.1 本合同的租赁期限为自本合同签订之日起至工程施工结束之日止。
具体起止日期以双方另行签订的《设备交付单》为准。
2.2 如因不可抗力或乙方原因导致工程延期，经甲乙双方协商一致，可延长租赁期限。
第三条租金及支付方式3.1 租金总额为人民币XXX万元整（￥XXX），按月支付，每月租金为人民币XX万元整（￥XX）。
3.2 乙方应于每月的第一个工作日将当月租金汇入甲方指定的银行账户。
逾期未付的，按照每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
3.3 若乙方提前解除合同，已支付但尚未到期的租金不予退还；若甲方提前解除合同，应双倍返还乙方已支付但尚未到期的租金。
3.4 租金中包含设备的维修保养费用，但不包括燃料费、操作人员工资等其他费用。
第四条保险与责任划分4.1 甲方应在租赁期间为所租赁的设备投保交强险和商业第三者责任险，保险费用由甲方承担。
4.2 在租赁期间，因设备质量问题导致的故障、损坏或事故，由甲方负责维修或更换；因乙方操作不当或其他非甲方原因导致的故障、损坏或事故，由乙方负责维修或赔偿。
工程施工机械合同(3篇)
第1篇甲方（出租方）：____________________乙方（承租方）：____________________鉴于甲方拥有施工机械，乙方因工程施工需要，特向甲方租赁施工机械，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成以下协议：一、租赁物品1. 设备名称：____________________2. 设备型号：____________________3. 设备数量：____________________4. 设备规格：____________________二、租赁期限1. 租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 租赁期限届满，乙方应将设备完好无损地退还甲方。
三、租金及支付方式1. 租金计算方式：按日计算，每日租金为人民币____元。
2. 租金支付方式：乙方应在签订本合同之日起____个工作日内，一次性支付全部租金。
3. 若乙方逾期支付租金，甲方有权要求乙方支付逾期租金的____%作为违约金。
四、设备交付与验收1. 甲方应在合同签订之日起____个工作日内，将设备交付乙方。
2. 乙方应在收到设备后____个工作日内，对设备进行验收。
如有问题，应及时通知甲方，甲方应在____个工作日内予以处理。
五、设备使用与管理1. 乙方应合理使用设备，确保设备的安全运行。
2. 乙方不得擅自改装、拆卸、出售或转让设备。
3. 乙方在使用过程中，如因操作不当导致设备损坏，乙方应承担相应的维修费用。
六、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按约定时间交付设备，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方违约：若乙方未按约定支付租金，应向甲方支付____%的违约金。
3. 若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设施工机械设备合同书（精选3篇）
建设施工机械设备合同书（精选3篇）建设施工机械设备合同书篇1甲方：__________________乙方：__________________依照《民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条、工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条、工程承包范围__________________________第三条、工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条、工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条、组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条、标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条、甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工机械（铲车、钩机、炮锤）施工合同
甲方（发包人）： ____________________________________
乙方（承包人）： __________________________
依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，
双方经协商就乙方提供机械承包甲方发包工程的相关事宜达成协议如下：
第一条施工项目名称、施工内容和使用地点
项目名称：*****项目铲车、钩机、炮锤等机械施工
施工内容：铲车、钩机、炮锤等机械施工
施工范围：****项目部要求的机械施工
承包方式：包机械、包人工、包安全、包文明施工、包税金（开具3%增值税普票）
使用地点：
施工期限：根据项目部要求
第二条施工机械及工程款计算与支付
1、机械设备
50型铲车：205元/小时,220钩机：277元/小时，小炮锤：256.5元/小时，小
钩机：133.5元/小时，以上价格包含工费、机械、油、拖车等，含1%的税。
50型铲车：210元/小时,220钩机：283.5元/小时，小炮锤：262.5元/小时，
小钩机：136小元/小时，以上价格包含工费、机械、油、拖车等，含3%的税。
・单价已包括税金、利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。
・单价费用应视为包括各种因素影响在内的施工所必须的各种费用。
2、工程款计算方式说明
机械设备按照小时标准计算，甲方在乙方当次台班完工后，由甲方指定的现场代表向乙方出具《机械台班工程量》。
3、支付方式
该机械使用按小时计费，根据工程需求每月24日前甲方工程部门向乙方出具机械时间使用证明，乙方携带甲方开具的时间证明及3%增值税普通发票至甲方财务结算取款。
第三条机械设备的使用和管理
1、乙方应当按照合同约定的时间、地点，按甲方的通知将工程所需的机械运送至本项目施工现场。
2、乙方提供的机械型号、规格必须进行检验、检测合格后方可投入使用，由乙方组织法定检验检测机构检测，检测合格之日视为乙方机械设备进场日期。
3、机械设备的安装、拆卸与检验检测由乙方组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测单位进行，所发生的费用由乙方负担。
4、机械设备由乙方负责管理，司机应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。
乙方也可委托具备相应资质的专业公司承担机械设备管理，受托方行为视为乙方行为。
5、因故障造成机械无法正常运行，乙方应及时进行维修。
甲方按照当班次机械设备的实际运转时间或实际完成的工程量向乙方出具相关的工程签证单。
6、机械设备发生事故或未遂恶性事故时，乙方应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告甲方和有关部门。
因以下情况而导致的经济损失及其他全部责任均由乙方承担：
・属于乙方使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故；
・属于违章操作或违章指挥发生的事故；
・属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故；
・其他非因甲方原因造成的事故。
第四条双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方有权按照该项目的施工进度和管理要求对乙方的工程机械进行统筹安排，包括机械的数量安排、工作时间安排、工程配合安排等。
2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械设备。
3、若因乙方机械出现故障无法使用的，甲方有权要求乙方更换同等型号、性能的机械；乙方不能履行前述义务时，甲方有权单方解除本合同。
4、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额向乙方出具有关工程签证单并支付合同价款。
5、甲方应当为乙方提供机械进出场、维护作业、工作操作的协助和便利。
二、乙方的权利和义务
1＞乙方应当按照约定的时间、地点向甲方提供约定的合格机械设备。
乙方应当向甲方提供机械设备生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，乙方应当办理并提供备案手续。
2、乙方应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技
术资料、说明及随机配件清单。
3、乙方应当提供技术保障，承担机械在施工期间的维修保养义务。
4、乙方派出随机操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度。
第五条违约责任
1、乙方未按合同的约定向甲方提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经甲方书面告知仍不能按时履行或达不到甲方要求导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金并赔偿损失。
2、乙方未按合同约定日期提供机械设备的，每逾期一天，须向甲方支付违约金200元并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失；乙方逾期超过5日的，甲方有权解除合同。
3、因乙方机械设备故障、违章作业等可能导致甲方工程延误时，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退场并赔偿甲方的经济损失。
4、除本条前三项约定外，乙方违反本合同其他义务而导致甲方因此遭受经济损失时，乙方应全额赔偿甲方的经济损失并按该损失额的百分之三十向甲方承担违约责任。
5、乙方与甲方订立本合同后，乙方有义务自行协调项目所在地的四邻关系、周边关系、村民关系，自行排除一切第三方的阻挠或干扰；若乙方无法履行以上承诺而导致甲方无法正常施工时，甲方有权单方解除本合同且不需向乙方承担任何违约责任或经济损失。
第六条不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第七条解决争议的方式
本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。
第八条合同的生效及其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式肆份,具有同等法律效力，其中甲方叁份,乙方壹份。
2、本合同附表系双方确认工程量及结算的格式文件，双方应按附表文件履行相关合同义务。
3、同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
联系方式:
签约日期:。