桩基清包工合同
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩基工程施工承包协议书5篇
桩基工程施工承包协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：桩基工程施工，包括钻孔、注浆、成桩等。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的机械设备、人员、材料等，并按照甲方要求进行施工。
三、工期要求1. 开工日期：以甲方发出的开工通知为准。
2. 工期：乙方应在接到开工通知后___天内完成施工。
3. 延期：如遇不可抗力因素导致无法按期完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明，双方协商确定新的工期。
四、质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计要求及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检并整理相关资料，提交甲方验收。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后___天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总造价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：工程款项分三次支付。
开工前支付工程总造价的___%作为预付款；工程完工并验收合格后支付工程总造价的___%；剩余___%作为质保金，一年后无质量问题一次性支付。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应支付逾期违约金，违约金按每延误一天支付工程总造价的___%计算。
2. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改至合格，并承担相应费用。
桩基工程施工承包合同(精选3篇)
桩基工程施工承包合同（精选3篇）桩基工程施工承包合同篇1建设单位(甲方)：_______________________承包单位(乙方)：_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：_______________________2、建设地点：_______________________3、工程内容：_______________________4、工程数量：_______________________二、工程承包范围：根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。
三、工程承包形式：甲方以包工包料形式承包给乙方施工。
四、工程工期：乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相关规定予以处罚。
(以下工期为有效工期)(一)工程施工阶段总工期为_____日历天,开工预计日期：_____年___月____日(具体开工时间按甲方项目部书面通知为准)。
(二)工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。
其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。
1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上(含6小时)。
2、不可抗力(如台风、特大暴雨风雪等自然灾害)引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。
4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。
5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。
6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。
五、工程质量：乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。
钻孔灌注桩清包合同(4篇)
钻孔灌注桩清包合同(4篇)钻孔灌注桩清包合同第1篇甲方：乙方：根据《民法典》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：____省____市马浦镇1高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35至60，工程单价280元。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后____日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过____日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的.质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。
四、违约责任1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。
桩基工程合同通用5篇
桩基工程合同通用5篇桩基施工合同篇一甲方：乙方：甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务（一）义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的。
材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
桩基合同(清包)
工程分包施工合同3#4#6#桥桩基甲方：乙方：依照«中华人民共和国合同法»及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。
第一条、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：第二条、承包方式、范围及内容（一）承包方式：清包人工费（二）承包内容1、承包内容：3#、4#、6#桥共12根灌注桩钻孔、灌砼、钢筋制作安装2、机械设备由乙方提供并安装。
上述未提及的项目详见工作量清单内容。
第三条、承包价格（一）本工程总价为：柒万伍仟圆整含钻孔灌注，钢筋加工，下笼焊接，工作量根据图纸。
（二）本工程价格为总价合同。
其价格一次性包死。
此总价合同中包括了人工、管理费、措施费、风险费等费用。
第四条、工期开竣工日期:本工程定于2013年11月19日开工，2014年7月5日竣工，乙方每延期一天罚款人民币20000元。
第五条、工程质量（一）质量等级要求：合格，如达不到则按照合同总价5%支付违约金。
（二）乙方必须严格按照甲方的要求进行施工，施工过程中如出现质量问题，甲方发出整改通知书，乙方应无条件按照甲方要求立即返工整改，直至工程质量达到验收标准。
由此造成的全部损失由乙方承担。
第六条、材料供应及其管理所有材料由甲方提供第七条、甲方职责（一）负责对乙方施工的质量及进度进行监督检查，对不符合技术质量规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿。
甲方有权要求乙方对不符合约定要求的工程拆除并重新施工，乙方无权就此要求追加费用，由此造成甲方的材料损失由乙方承担。
（二）因乙方原因造成工程进度、质量、安全等方面不能满足工程要求，工程出现进度迟缓、安全和质量事故等情况，给甲方造成损失或总工期延误时，甲方有权单方面调整乙方所承担的任务，直至终止合同，乙方无权拒绝，且乙方自愿放弃工程余款，由此产生的一切责任及损失任由乙方承担。
（三）甲方有权要求乙方更换不称职的现场人员及影响工地形象的其他人员。
桩基础施工合同_清包工
以下是一份桩基础施工合同清包工范本，供参考：合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行桩基础工程施工事项，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 承包范围：本工程桩基础施工，包括但不限于桩基设计、桩基施工、桩基质量控制、桩基验收等。
1.4 承包方式：清包工1.5 质量标准：符合国家相关规范和标准，达到设计要求。
1.6 工期：本工程桩基施工自合同签订之日起至__________日止。
二、工作内容2.1 乙方负责承包机械设备、人员、材料等，进行桩基施工，保证工程进度和质量。
2.2 乙方负责对施工过程中的质量问题进行处理，确保工程质量符合要求。
2.3 乙方负责桩基施工期间的安全防护工作，确保施工安全。
2.4 乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告和技术资料。
三、合同价款3.1 承包方式：清包工，综合单价为每米__________元，按实际成孔深度计算。
3.2 不含施工用电费、机械设备进出场费、材料费等其他费用。
3.3 乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后据此进行施工。
四、支付方式4.1 甲方应在乙方设备进场后__________日内支付设备进场费及材料款，具体金额双方协商确定。
4.2 甲方按照乙方实际完成的工程量进行支付，每完成一定比例的工程量，甲方按照合同约定的比例支付相应的工程款。
4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格证书颁发之日起__________日内支付剩余工程款。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基清包工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就桩基工程事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程名称：海宁世贸广场
地址：海宁市城南大道与南北大道交汇处
二、分包形式、工程造价：清包工（按甲方要求施工），工程造价暂定元
三、工程期限：（24小时施工制）在年月日前完工。
其中施工 60 天，设备进场组装3天。
四、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责做好施工场地的三通一平、定位地下管线准确位置。
现场住宿由甲方负责，甲方承担施工过程中合理的水、电费；
2、负责办理好准许开工证的有关证照等事项，办理环保城管的一切手续包括夜间施工手续，协调处理好与周边住户的关系，以确保尽心尽力顺利施工。
（二）乙方责任
1、根据国家现行有关质量标准、技术规范和设计图纸要求，完成施工工程项目。
2、桩基桩位放线由乙方负责。
3、乙方在施工过程中操作不当，造成的安全事故由乙方自负。
4、遵守施工现场的各项规章制度，自觉接受建设单位及甲方的管理，安全文明施工，搞好施工现场内的环境卫生。
5、投标报价已包括机械进出场费、机械安装费（维护费）、运杂、装卸、检测费用、保险、税金、桩基后续维护等全部费用。
6、施工用水在距离工地700米左右，由乙方自行采取，费用包含在总价内。
7、乙方负责做好桩基工程的资料（包括但不限于打桩记录、施工组织设计）。
8、负责处理地下两米以内的障碍物。
五、工程量及工程结算和付款办法：
以施工单位投标文件中的工程量清单及报价为依据支付工程进度款，工程完成后按实际完成的工程量决算，单价根据施工单位投标标价不变。
工程量完成50％、支付已完成工程量的60％；全部完成且设备出场后，支付已完工程量的60％；桩基检测合格后，支付至完成工程量的75％；裙楼封顶完成后，支付已完工程量的95％；预留合同价的5％做为质量保修金，于2014年底付清。
六、施工环境、安全、文明标化
1、伤亡事故，由保险公司索赔外，其余乙方承担；由保险公司索赔所得费用给于乙方。
对工人的治疗、安抚、处理等费用均由乙方负责。
3、乙方工人必须持有合法的身份证件，暂住证有乙方自行办理，对于有关执法部门查阅因手续不全，而处罚的，将由乙方自行承担。
并承担上级部门对甲方的罚款。
工人到达施工现场后，必须将身份证复印件、一寸照片二张到甲方处办理登记手续。
没有按时到甲方办理登记注册的人员，一律视为非本工程施工人员，如发生安全事故将不承担任何责任。
4、乙方在工程进程过程中，工程结束时，对外的债权债务，必须自行负责，甲方不承担任何责任及义务。
甲方与乙方工人之间无任何债权债务关系，严禁乙方工人直接向甲方催讨工资行为，发生一次，扣罚乙方5000元/次。
5、乙方在承包工程中严禁将工程进行转包，一经发现，甲方将处罚人民币
30000元。
并由乙方承担一切因转包造成的质量、安全事项。
6、本工程甲方的安全文明施工目标为：达标工地，伤亡事故必须为零。
故要求乙方在施工期间必须严格按规范要求进行施工，提高职工安全防范意识，并严格遵守甲方各项管理制度。
7、本协议签订后不得以任何理由提出加价要求，否则甲方有权清退乙方，并没收履约保证金。
8、乙方应严格按施工安全操作规程和有关规定要求进行施工，因乙方原因发生伤亡等安全事故，由乙方承担指标及法律和经济责任，乙方承担由此造成那个大甲方损失。
七、违约责任及履约保证金：
1、签订合同前，乙方应缴纳履约保证金万元。
2、由于乙方原因延期完工的，工期每延期一天罚款5000元，履约保证金扣完后，可以直接扣工程款。
3、施工过程中，如发生质量问题，除返工整改并赔偿相应的损失外，还处5000元每次的罚金。
八、本工程自开工之日起至全部工程验收合格之日止，甲方派
为驻工地代表，乙方派负责，共同遵守合同事宜。
九、其他：
1、施工现场必须戴好安全帽。
在安全帽发放之日起，违反纪律者每次罚款伍元整。
2、为提高职工的安全技术意识加强公司的技术规章制度，甲方以书面形式对乙方进行安全技术交底。
交底记录一份，望乙方施工人员能认真阅读，加强安全意识遵守公司安全规章制度。
3、乙方在施工期间，如发生打架斗殴事件，不分谁对谁错，打架双方处罚承包人壹仟元整。
其一切后果由乙方自行负责。
直至送当地司法部门处理。
4、乙方施工人员如对本工地现场的安全措施有建议或要求时，请于书面形式向工地施工员汇报。
5、甲方不负责乙方人员的一切意外事故。
乙方自行负责。
6、乙方施工人员中甲方认为某个别人有异常行为的，乙方无条件辞退该人员，否则以罚款壹仟元处分。
以上条款中的处罚金甲方将在乙方的保证金或工程款中扣除。
罚款单乙方若拒签收均执行。
7、本合正本一式叁份，甲方执正本各贰份，乙方执正本壹份。
8、本合同自双方代表签字并加盖单位公章后生效，正副本具有同等法律效力。
9、未尽事宜，双方另行协商解决处理。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
住所：住所：
代表人（签字）：代表人（签字）：
电话：电话：
年月日年月日。