工程款支付担保制度
工程款支付担保制度办法
工程款支付担保制度办法第一章总则第一条为规范工程款支付过程，加强工程款支付安全，保障工程施工的正常进行，制定本办法。
第二条本办法适用于各类工程项目，包括建筑工程、市政工程、交通工程等领域。
第三条工程款支付担保制度是指在工程款支付过程中，建立并实施担保措施，确保施工单位按合同要求完成工程，并保证支付给施工单位的工程款安全。
第四条各级政府部门应当加强对工程款支付担保制度的宣传和推广，引导各方加强合同管理和风险控制，确保工程款支付担保的有效实施。
第五条建设单位、施工单位、监理单位和担保机构应当遵守相关法律法规和合同约定，合理执行工程款支付担保制度。
第二章工程款支付担保的主体及职责第六条建设单位是工程款支付担保的发起方，应当依法明确工程款支付担保的内容和具体责任。
第七条建设单位的主要职责包括：（一）明确工程款支付担保的标准和要求；（二）选择合适的担保机构，并与之签订担保协议；（三）核实担保机构提供的担保并及时支付相应费用；（四）监督施工单位按合同履行义务，保证工程质量和进度；（五）协调解决工程款支付过程中的纠纷和问题。
第八条施工单位是工程款支付担保的承受方，应当按照合同要求完成工程，并履行相应的担保责任。
第九条施工单位的主要职责包括：（一）按时按质完成工程，确保工程款支付安全；（二）提供真实有效的工程款支付担保措施；（三）配合建设单位和监理单位的工作，保障工程进度和质量。
第十条监理单位是工程款支付担保的监督方，应当独立公正地监督并评估施工单位的工程款支付担保情况，并向建设单位提供相关意见和建议。
第十一条监理单位的主要职责包括：（一）独立评估施工单位提供的担保；（二）监督工程进度和质量，确保施工单位按合同履行义务；（三）提供相关监督报告和意见，为建设单位做出决策提供参考。
第十二条担保机构是工程款支付担保的具体实施方，应当具有相应的资质和信用，提供高质量的担保服务。
第十三条担保机构的主要职责包括：（一）提供真实有效的担保，并承担相应的风险；（二）按照约定时限提供相应的担保服务；（三）协助建设单位、监理单位和施工单位解决工程款支付过程中的问题和纠纷。
建设工程支付担保制度范本
建设工程支付担保制度范本第一条总则第一条本办法旨在规范建设工程支付担保行为，保障建设工程项目顺利进行，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称建设工程支付担保，是指为保证建设工程项目施工合同约定的工程款支付义务的履行，由担保人向施工单位提供的，用于保证建设单位按时、足额支付工程款的担保。
第三条担保人可以是银行业金融机构、保险机构、融资性担保公司等符合行业主管部门有关规定的机构。
第四条建设单位、施工单位、担保人应当遵循诚实信用、公平原则，依法签订担保合同，明确各方权利义务。
第五条建设工程支付担保制度应当遵循依法、自愿、公平、诚实信用的原则。
第六条国家鼓励采用担保方式履行建设工程支付义务，提高建设工程资金使用效率，降低交易成本。
第七条建设单位和施工单位可以协商确定支付担保的方式、范围和期限。
第八条担保合同应当包括以下内容：（一）被保证的主债权种类、数额；（二）债务人履行债务的期限；（三）保证的方式；（四）保证担保的范围；（五）保证的期间；（六）双方认为需要约定的其他事项。
第九条担保人应当具备良好的信誉和相应的担保能力。
第十条担保人对建设单位未按约定支付工程款的，应当承担保证责任。
第十一条担保合同终止后，担保人对建设单位在担保期间内未支付的工程款，不再承担保证责任。
第十二条担保人履行保证责任后，有权向建设单位追偿。
第十三条担保人、建设单位、施工单位之间因履行担保合同发生纠纷的，可以协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
第十四条违反本办法规定的，由建设行政主管部门或者其他有关部门依法予以查处。
第十五条本办法自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整，并在签订担保合同时，严格遵守法律法规，确保各方权益得到有效保障。
项目工程支付担保制度范本
项目工程支付担保制度范本第一条总则为了保障工程建设项目的顺利进行，确保工程款项的及时支付，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规，制定本制度。
第二条定义本制度所称项目工程支付担保，是指由建设单位向施工单位提供的，用于保证建设单位按照合同约定及时支付工程款项的担保。
第三条担保范围项目工程支付担保的担保范围包括：工程合同价款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
第四条担保方式项目工程支付担保可以采用以下方式：（一）银行保函：银行出具的，承诺在建设单位未按照合同约定支付工程款项时，由银行代为支付一定金额的保函。
（二）担保公司担保：担保公司出具的，承诺在建设单位未按照合同约定支付工程款项时，由担保公司代为支付一定金额的担保。
（三）第三方担保：第三方担保人出具的，承诺在建设单位未按照合同约定支付工程款项时，由第三方担保人代为支付一定金额的担保。
（四）工程款支付保证保险：保险公司出具的，承诺在建设单位未按照合同约定支付工程款项时，由保险公司支付一定金额的保险。
第五条担保金额项目工程支付担保的金额不得低于施工合同总价款的10%。
第六条担保期限项目工程支付担保的期限自施工合同签订之日起至工程竣工结算款（除质量保证金以外）结清之日止。
第七条担保办理（一）建设单位在签订施工合同后，应当及时向施工单位提供工程款支付担保。
（二）建设单位应当选择具有相应资质和实力的担保机构或银行办理担保手续。
（三）建设单位应当将担保文件作为合同附件，并报送相关部门备案。
第八条担保解除（一）在担保期限内，如果建设单位按照合同约定及时支付了工程款项，担保人应当及时解除担保。
（二）如果建设单位未按照合同约定支付工程款项，施工单位可以要求担保人履行担保责任。
第九条担保责任（一）担保人应当对建设单位的支付能力进行审查，确保担保的真实性和有效性。
（二）担保人在接到施工单位的支付请求后，应当及时履行担保责任，确保施工单位合法权益。
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度引言工程款支付担保制度是为了解决建筑工程中的资金支付问题而设立的一种担保机制。
在施工过程中，由于各种原因，包括承包方资金短缺、工程进度延迟等，可能导致工程款无法按时支付给各个参与方，给工程建设和相关方带来很大的风险。
工程款支付担保制度的出现，可以提供一定的保障，确保工程款按期支付，促进工程的顺利进行。
工程款支付担保制度的意义工程款支付担保制度的设立具有以下几个方面的意义：1. 保证工程资金的流动性工程款支付担保制度可以确保工程款按时支付给各个参与方，保证工程进展顺利进行。
特别是对于承包方来说，工程款的及时支付对其资金链的稳定性至关重要，也可以保证工程质量和进度不受到资金问题的影响。
2. 减少合同风险在建筑工程中，合同风险是一个常见的问题。
工程款支付担保制度的设立，可以减少合同履约方面的风险。
担保机构作为第三方进行担保，能够提供中立、公正的服务，确保各方的利益得到保障。
3. 促进建设主体信用建设通过工程款支付担保制度的运作，可以促进建设主体的信用建设。
工程款按时支付可以树立建设主体的信誉，提升其在市场中的声誉，为参与更多的工程项目提供有力的支撑。
4. 优化建筑工程管理模式工程款支付担保制度的实施，可以促使各参与方加强对工程资金的监管和管理，提高工程的质量和效率。
同时，也可以使各方更加谨慎地选择合作伙伴，提高工程风险的控制。
工程款支付担保制度的运作机制工程款支付担保制度的运作包括以下几个主要环节：1. 制定担保方案制定担保方案是工程款支付担保制度的首要任务。
担保方案需要考虑到工程款支付的具体情况和各参与方的权益保障，确保担保制度的可行性和有效性。
2. 担保机构的选择选择合适的担保机构是工程款支付担保制度运作的关键。
担保机构应具备良好的信誉和实力，能够为各方提供可靠的担保服务。
此外，担保机构还应具备丰富的工程款支付管理经验，能够灵活应对各种情况。
3. 签订担保协议担保机构和各参与方需要签订担保协议，明确双方的权益和责任。
工程款支付担保制度6
工程款支付担保制度6随着建筑工程的不断发展，工程款支付担保制度作为一种常见的金融手段，正在逐渐受到关注。
工程款支付担保制度是指建设单位在支付工程款时，通过担保机构提供担保，以确保工程款在适当时候、适当方式下的到达。
本文将对工程款支付担保制度的内涵、应用以及优劣势进行探讨，并对其未来发展提出一些建议。
一、工程款支付担保制度的内涵工程款支付担保制度是一种通过第三方机构提供担保，以保证工程款支付的安全性和及时性的制度。
建设单位在支付工程款时，往往存在一定的风险，比如承包商倒闭、工程延误等导致工程款无法按时到位。
为了规避这些风险，建设单位可以选择寻求担保机构的帮助，以确保工程款能够按时支付。
担保机构往往会根据建设单位的信用状况和工程进度等因素，提供相应的担保服务，从而保障工程款支付的安全性和有效性。
二、工程款支付担保制度的应用工程款支付担保制度在建筑工程中有着广泛的应用。
首先，对于建设单位来说，工程款支付担保制度可以有效规避支付风险，确保工程款能够按时到位，保障工程的正常进行。
其次，对于承包商来说，工程款支付担保制度可以提高他们的信誉，建立良好的合作关系，增加谈判的底气。
同时，对于担保机构来说，工程款支付担保制度也是一个良好的商机，可以通过提供担保服务来获得一定的管理费用和收益。
因此，工程款支付担保制度对于整个建筑工程中的各方来说都有利。
三、工程款支付担保制度的优势工程款支付担保制度具有很多优势。
首先，它可以减轻建设单位的经济压力，降低各种风险，保障工程款的安全支付。
其次，工程款支付担保制度可以提高承包商的工程质量，因为他们会有更多的动力去完成工程，以获取支付工程款的担保。
再次，担保机构通过提供担保服务，也能够获得一定的收益，进而促进了金融市场的发展。
总的来说，工程款支付担保制度对于建筑工程的合作方来说都是一个双赢的选择。
四、工程款支付担保制度的劣势然而，工程款支付担保制度也存在一些劣势。
首先，由于担保机构需要按照一定的标准对建设单位和承包商进行评估，可能会增加一定的复杂性和成本。
工程款支付担保制度规定
工程款支付担保制度规定一、总则1. 为确保建设工程合同双方的合法权益，根据国家有关法律法规，制定本工程款支付担保制度（以下简称“本制度”）。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的建设单位、承包商、监理单位及其他相关方。
3. 本制度的目的在于规范工程款的支付流程，确保资金的安全、合理使用，防止因资金问题导致工程延误或其他经济纠纷。
二、责任主体1. 建设单位应当按照合同约定，及时足额支付工程款项，并提供必要的支付担保。
2. 承包商应保证工程质量，按期完成施工任务，并按合同约定接受工程款的支付。
3. 监理单位负责监督工程进度和质量，确保工程款支付的合理性和及时性。
三、担保方式1. 建设单位可以选择银行保函、保证金、第三方担保等方式为工程款支付提供担保。
2. 担保金额应不低于合同约定的工程款支付总额的一定比例，具体比例根据实际情况协商确定。
四、支付流程1. 承包商应根据工程进度，按时提交工程款支付申请，附上相应的工程进度报告和证明材料。
2. 监理单位应在规定时间内对提交的支付申请进行审核，并提出意见。
3. 建设单位在收到监理单位审核意见后，应在约定时间内完成支付或提出异议。
4. 如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。
五、违约责任1. 如建设单位未能按照本制度规定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 如承包商未按合同约定履行义务，导致工程款无法支付，也应承担相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有参与方，并按照新的规定执行。
3. 本制度的修改和终止，应由建设单位提出，并经相关方协商一致后决定。
工程款支付担保制度
工程款支付担保制度工程款支付担保制度是指为了保障工程建设项目中合同约定的款项支付的安全性和正当性，而设置的一种担保制度。
这一制度的出现是为了解决在工程建设项目中经常出现的付款问题，确保各方的利益得到保护，并维护建设市场的稳定和规范发展。
工程款支付担保制度主要是针对建设工程项目中的拖欠款项问题而设立的。
在工程建设过程中，承包商常常会面临资金紧张的情况，而建设单位又要求按合同约定按时支付款项，导致双方出现经济纠纷。
为了解决这个问题，工程款支付担保制度应运而生。
该制度的核心思想是，在工程款支付环节引入第三方担保机构，对工程款进行担保，确保款项按照合同约定及时支付给承包商。
这样一来，工程款支付的安全性和正当性得到了保障，减少了合同纠纷的发生，提高了建设项目的顺利进行。
工程款支付担保制度的实施，可以有效地解决建设项目中的支付问题，保障承包商的合法权益，同时也有利于建设单位的信誉建设。
通过引入担保机构，工程款支付的可靠性得到了提升，建设单位可以获得更多的信任，吸引更多优质的承包商参与工程建设。
工程款支付担保制度的实施还可以促进建设市场的规范发展。
通过对工程款支付进行监督和管理，可以减少一些不规范的行为，提高市场的竞争力和公平性。
担保机构作为独立的第三方，对资金的流转和使用进行监管，有助于防范和打击违法违规行为，维护市场秩序。
总结回顾起来，工程款支付担保制度在工程建设项目中扮演着重要的角色。
通过引入担保机构，该制度保证了工程款支付的安全性和正当性，解决了拖欠款项的问题，促进了建设项目的顺利进行。
该制度还有利于建设单位的信誉建设和建设市场的规范发展。
对于工程建设行业来说，工程款支付担保制度是一项非常有价值的创新举措。
在我的观点和理解中，工程款支付担保制度的实施不仅有助于解决支付问题，还对于维护市场秩序和保护各利益相关方的权益都具备重要意义。
然而，该制度在实施过程中也需要注意避免滥用和不当操作的问题，确保其能够真正起到应有的作用。
落实工程款支付担保制度
落实工程款支付担保制度一、制度目的本制度旨在规范工程款支付行为，保障承包商和供应商的合法权益，维护工程建设市场秩序，促进行业健康发展。
二、适用范围本制度适用于所有在我国境内从事工程建设活动的企业和机构，包括但不限于总承包商、分包商、材料供应商等。
三、担保方式1. 银行保函：由承包商向银行申请，银行出具的保证其在规定期限内履行支付义务的书面承诺。
2. 履约保证金：承包商按照合同约定的比例，向业主或第三方保管机构缴纳的一笔资金，用于保证其履行合同义务。
3. 信用保险：通过购买信用保险的方式，由保险公司对承包商的支付能力进行担保。
4. 其他合法担保方式：根据具体情况，双方可以协商确定其他合法的担保方式。
四、担保金额担保金额应根据合同约定的工程款支付额度合理确定，并考虑到可能出现的风险因素，确保担保金额能够覆盖潜在的损失。
五、担保期限担保期限应与工程建设周期相匹配，并在工程竣工验收合格后延长一定的时间，以确保处理可能出现的争议和后续事宜。
六、违约责任一旦承包商未能在规定时间内支付工程款，担保机构需按照担保协议承担相应的支付责任。
同时，承包商应当承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
七、监督管理1. 建立工程款支付监督机制，由业主或第三方监管机构负责监督工程款的支付情况。
2. 定期发布工程款支付情况报告，接受社会监督。
3. 对于违反支付担保制度的企业，依法予以处罚，并记入信用档案。
八、法律支持本制度依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定，确保制度的合法性和执行力。
九、附则本制度自发布之日起实施，由相关部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款支付担保制度
担保是促使债务人履行债务，保障债权人实现债权的法律措施。
担保分为人的担保、物的担保和金钱担保。
人的担保即为保证，债务人不履行债务，由保证人履行债务或者承担责任的担保方式；物的担保是债务人不履行债务，债权人就担保物优先受偿的担保方式；金钱担保是债务人是否履行债务与金钱的得丧变更相联系，从而保障债权实现的担保方式。
《物权法》、《合同法》、《担保法》已经构筑了一套完整的担保制度体系。
在建设工程领域，为规范建设工程承发包交易行为，保证工程质量和施工安全，遏制拖欠工程款和农民工工资行为，建设部又先后制定了《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》、《工程担保合同示范文本》和《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》，深入推行工程担保制度。
一、业主工程款支付担保
建设部所述的担保包括投标担保、业主工程款支付担保、承包商履约担保和承包商付款担保。
投标担保可采用投标保证金或保证的方式，业主工程款支付担保，承包商履约担保和承包商支付担保应采用保证的方式，工程担形式主要是保证。
业主工程款支付担保是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。
提供工程担保的保证人可以是在中华人民共和国境内注册的有资格的银行、专业担保公司、保险公司。
保证分为一般保证与连带责任保证，根据《担保法》第19条，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
保证人提供连带责任保证的，当业主不按期支付预付款、进度款、结算款时，由保证人代为履行或承担代偿责任。
工程建设合同造价在1000万元以上的房地产开发项目（包括新建、改建、扩建的项目），施工单位应当提供以建设单位为受益人的承包商履约担保，建设单位应当提供以施工单位为受益人的业主工程款支付担保。
不按照规定提供担保的，地方建设行政主管部门应当要求其改正，并作为不良行为记录记入建设行业信用信息系统。
目前，工程担保尚不是强制性制度，但是要求业主提供工程款支付担保已经有充分法律依据，承包人应当尽力争取。
为获取工程款支付担保，承包人应当通过多种途径呼吁政府运用行政权力实行强制性工程款支付担保制度，国家力量干预可以有效弥补当事人自我调节机制的局限性，从而逐步建立和谐正义的建筑市场秩序。
二、承包人优先受偿权
承包人优先受偿权规定于《合同法》286条，内容为“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿”。
最高人民法院2002年6月20日发布了《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，对《合同法》第286条理解与适用进行答复，该批复第一条规定：“人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。
”
优先受偿权是法律赋予承包人获取工程款的一把利剑，应当充分利用之。
行使优先受偿权应当注意：1、承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，前者适用于正常竣工工程，后者适用于烂尾工程；2、优先受偿的范围为承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失；3、欠款数额清楚、证据充分，承包人可以直接申请人民法院将该工程依法拍卖，不必对工程款纠纷另行提起诉讼；4、两种情形下不能行使优先受偿权：关系到国家利益和社会公共利益的工程项目，如国家机关办公楼、图书馆、博物馆、机场码头等公用建筑属于“不宜折价、拍卖”的工程项目；消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。
三、在建工程抵押权
在建工程抵押是指债务人或第三人将在建工程抵押于债权人，当债务人不履行到期债务或者约定实现抵押权的情形产生，债权人就该抵押财产优先受偿的担保制度。
债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的在建工程为抵押财产。
《物权法》实施之前，建设部发布的《城市房地产抵押管理办法》已经规定了在建工程抵押制度，但该《办法》所称的在建工程抵押是指抵押人为取得在建工程继续建造资金的贷款，以其合法方式取得的土地使用权连同在建工程的投入资产，以不转移占有的方式抵押给贷款银行作为偿还贷款履行担保的行为。
与《城市房地产抵押管理办法》相比，《物权法》对在建工程抵押的设定、效力、保全、实现方式等制度做出全新规定：在建工程可以担保任何合法债务，而非局限于担保在建工程继续建造的资金；可以将在建工程抵押于任何债权人，而非局限于提供贷款的银行。
应当说，《物权法》上的在建工程抵押制度为清偿工程欠款提供了一条便捷途径，承包人可以要求发包人就在建工程设定抵押，发包人不支付工程款时，承包人可就拍卖、变卖在建工程（包括建成后的建筑物）的价款优先受偿。
(文/邢万兵)。