合同协议书专用条款

合集下载

合同协议书专用条款优先级

合同协议书专用条款优先级

一、本合同协议书以下简称“本协议”,系甲乙双方就本协议约定事项达成的一致意见,经甲乙双方协商一致,特订立本协议。

二、本协议专用条款优先级如下:1. 本协议专用条款与本协议正文内容相冲突时,专用条款优先适用。

2. 本协议专用条款与本协议附件内容相冲突时,专用条款优先适用。

3. 本协议专用条款与本协议正文内容相一致时,专用条款内容作为补充条款,与本协议正文内容共同构成完整协议。

4. 本协议专用条款与本协议附件内容相一致时,专用条款内容作为补充条款,与本协议附件内容共同构成完整协议。

5. 本协议专用条款与本协议正文内容相冲突,且附件内容与本协议正文内容相一致时,专用条款优先适用。

6. 本协议专用条款与本协议正文内容相冲突,且附件内容与本协议正文内容相冲突时,以专用条款为准。

7. 本协议专用条款与本协议正文内容相一致,且附件内容与本协议正文内容相一致时,专用条款内容作为补充条款,与本协议正文内容共同构成完整协议。

8. 本协议专用条款与本协议正文内容相一致,且附件内容与本协议正文内容相冲突时,以专用条款为准。

9. 本协议专用条款与本协议正文内容相冲突,且附件内容与本协议正文内容相一致时,以专用条款为准。

10. 本协议专用条款与本协议正文内容相冲突,且附件内容与本协议正文内容相冲突时,以专用条款为准。

三、以下为本协议专用条款:1. 甲乙双方同意,本协议的签订、履行、变更、解除、终止及争议解决等事项,均适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方在本协议履行过程中,如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向争议发生地人民法院提起诉讼。

3. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__年,自协议生效之日起计算。

4. 本协议一式__份,甲乙双方各执__份,具有同等法律效力。

5. 本协议未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

6. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起,甲乙双方应严格遵守本协议约定,不得擅自变更、解除或终止本协议。

合同协议书和专用条款效力

合同协议书和专用条款效力

合同协议书和专用条款效力一、引言合同协议书和专用条款是合同的重要组成部分,其效力直接关系到合同双方的权益。

在我国法律体系中,合同协议书和专用条款的效力有着明确的规定。

本文将从合同协议书和专用条款的定义、效力及其法律依据等方面进行探讨。

二、合同协议书和专用条款的定义1. 合同协议书:合同协议书是合同双方为明确合同内容、确定合同双方权利义务而订立的书面文件。

它是合同的核心部分,体现了合同双方的意思表示。

2. 专用条款:专用条款是合同协议书中针对特定项目、特定条件或特定要求所作的补充和细化。

它是对合同协议书的补充和扩展,具有同等法律效力。

三、合同协议书和专用条款的效力1. 合同协议书的效力:合同协议书是合同的基石,具有以下效力:(1)成立效力:合同协议书依法成立,即产生法律效力。

合同双方应按照协议书的内容履行各自的义务。

(2)约束力:合同协议书对合同双方具有法律约束力,双方不得擅自变更或解除合同。

(3)证据力:合同协议书是证明合同关系的重要证据。

在纠纷发生时,协议书可以作为判断双方权利义务的依据。

2. 专用条款的效力:专用条款具有以下效力:(1)补充效力:专用条款对合同协议书的内容进行补充和细化,使合同更加完整、明确。

(2)优先效力:当合同协议书与专用条款存在矛盾时,专用条款的效力优先。

(3)约束力:专用条款对合同双方具有法律约束力,双方应按照专用条款的规定履行义务。

四、合同协议书和专用条款的法律依据1. 合同法:我国《合同法》第三十六条规定:“当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

”合同协议书依法成立,具有法律效力。

2. 民法典:我国《民法典》合同编对合同协议书和专用条款的效力进行了规定,明确了合同双方的权利义务。

3. 相关法律法规:其他相关法律法规,如《担保法》、《知识产权法》等,也对合同协议书和专用条款的效力进行了规定。

五、结论合同协议书和专用条款是合同的重要组成部分,其效力体现了合同双方的意思表示和权益。

合同专用条款

合同专用条款

合同专用条款协议名称:合同专用条款一、定义与解释1.1 甲方:指合同的发起方,以下简称“甲方”。

1.2 乙方:指合同的接受方,以下简称“乙方”。

1.3 合同:指甲乙双方达成的具有法律效力的协议,以下简称“合同”。

1.4 条款:指合同中的具体规定,以下简称“条款”。

二、合同目的与范围2.1 本合同的目的是确立甲乙双方之间的权利与义务,以保障双方的合法权益。

2.2 本合同适用于甲乙双方之间的一切合同事项,包括但不限于销售、采购、服务等。

三、合同的成立与生效3.1 本合同的成立需要甲方与乙方在书面形式上达成一致意见,并由双方的授权代表或法定代表人签署。

3.2 合同的生效日期为最后一方签署之日起生效。

四、合同的履行与终止4.1 甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务,并且在合同履行期限内完成。

4.2 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方并协商解决办法。

4.3 本合同的终止应经甲乙双方书面协商一致,并签署终止协议。

五、合同的保密条款5.1 甲乙双方应对本合同的内容及履行过程中获取的商业秘密和机密信息予以保密。

5.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露或披露本合同的内容及相关信息。

六、争议解决6.1 本合同的解释、效力及履行均适用中华人民共和国法律。

6.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

如协商不成,应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

七、其他条款7.1 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商并达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

7.3 本合同自签署之日起生效,具有法律约束力。

八、协议变更与解释8.1 本合同的任何变更或补充应以书面形式进行,并由甲乙双方的授权代表或法定代表人签署。

8.2 本合同的解释权归甲方所有。

以上为《合同专用条款》的内容,旨在确保甲乙双方的合法权益,规范合同的成立、履行与终止。

专用条款与合同协议书条款

专用条款与合同协议书条款

专用条款与合同协议书条款甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”):甲方名称:________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________职务:___________________________联系电话:_______________________乙方名称:________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________职务:___________________________联系电话:_______________________鉴于甲方与乙方就________________________(以下简称“项目”)的合作达成一致,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特制定本协议。

第一条定义1.1 本协议中所称的“专用条款”是指针对本项目特别约定的条款,与通用条款具有同等法律效力。

1.2 本协议中所称的“合同协议书条款”是指双方就本项目合作所达成的一般性条款。

第二条专用条款2.1 甲方同意按照本协议的规定向乙方提供____________(具体服务/产品/技术等)。

2.2 乙方同意按照本协议的规定向甲方支付____________(具体金额/服务/产品等)。

2.3 双方同意,本项目的合作期限自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.4 双方同意,本项目的合作地点为________________________。

第三条合同协议书条款3.1 双方应本着诚信、公平的原则,履行本协议约定的各项义务。

3.2 甲方应保证所提供服务/产品/技术的合法性、有效性,并承担相应的质量保证责任。

3.3 乙方应按照约定的时间和方式支付相应的费用,并承担相应的义务。

合同协议书专用条款(精选19篇)

合同协议书专用条款(精选19篇)

合同协议书专用条款(精选19篇)合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。

下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息,仅供参考。

_____年_____月_____日,甲方与乙方签署了《__________合同》,合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,甲乙双方经协商一致,同意于_____年_____月_____日提前终止此合同,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。

第二条价款结算及支付方式:1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写:__________ 元整)。

乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。

2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。

第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。

2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方商业秘密等相关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。

合同协议书合同专用条款

合同协议书合同专用条款

合同协议书合同专用条款甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,经双方友好协商,就委托事项达成如下协议:一、合同目的乙方接受甲方的委托,承担完成___________项目的全部工作。

二、工作内容1. 乙方应按照合同约定的时间和质量要求,完成__________项目。

2. 乙方应当按照甲方的要求提供相关的服务和支持。

3. 乙方应在工作过程中保证项目进度和质量,并及时向甲方报告工作进展。

4. 乙方负责项目相关人员的管理和培训,并确保项目团队的协同工作。

5. 乙方应当在工作完成后,对相关的文档和资料进行整理和归档,并交由甲方保管。

三、合同期限本合同自双方签署之日起生效,至项目完成后终止。

四、合同报酬1. 甲方应当按照合同约定的方式和时间支付乙方相应的报酬。

2. 报酬的支付方式为______________,支付时间为______________。

3. 若出现工作质量不达标的情况,甲方有权扣除相应的报酬。

五、保密条款1. 双方应对合作过程中所涉及的商业机密和技术资料等信息予以保密,不得向第三方透露。

2. 保密期限为__________年,保密义务永久有效。

3. 若一方违反保密协议,应承担相应的法律责任,并赔偿对方的损失。

六、违约责任1. 如果一方违反合同规定,需承担相应的违约责任。

2. 违约方应当在接到对方书面通知后,__________日内进行整改。

3. 如果违约方在整改期限内未能履行合同义务,对方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。

七、争议解决1. 本合同若发生争议,双方应友好协商解决。

2. 若无法协商解决,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定。

2. 本合同一式____份,双方各持____份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________ 日期:__________乙方(盖章):__________ 日期:__________合同附件:1.__________2.__________3.__________以上为双方达成的合同协议书,自签署之日起生效。

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。

3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。

4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。

5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。

6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。

7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。

8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。

以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。

希望以上内容对您有所帮助。

修改合同协议书专用条款通用

修改合同协议书专用条款通用

修改合同协议书专用条款通用在商业活动中,由于市场环境的不断变化和合作双方需求的调整,合同内容往往需要适时进行修改。

为了确保修改过程的合法性、公正性与有效性,制定一份专门的修改合同协议书显得尤为重要。

下面为大家提供一份修改合同协议书的通用条款范本,供参考使用。

【第一条目的说明】本协议书旨在对原合同编号为________的合同(以下简称“原合同”)进行修改。

修改的目的是为了更好地适应当前的经营环境和双方的实际需求,以促进合作的顺利进行。

【第二条修改原则】1. 修改应遵循公平、合理的原则,不得损害国家、集体或第三方的利益。

2. 修改内容应明确具体,避免产生新的歧义。

3. 修改后的合同应符合现行法律法规的规定,不得违反公序良俗。

【第三条修改范围】本次修改涉及原合同的第____条至第____条,具体内容包括但不限于产品数量、价格、交货期限、付款方式、违约责任等。

【第四条修改程序】1. 甲方(或乙方)提出修改建议,并书面形式通知对方。

2. 双方协商一致后,确定修改内容,并由双方授权代表签字确认。

3. 修改后的合同条款自双方签字盖章之日起生效。

【第五条法律效力】本协议书作为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等的法律效力。

任何一方未经另一方书面同意,不得擅自变更或解除本协议书。

【第六条争议解决】如因本协议书的执行发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至_____仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

【第七条其他约定】除本协议书明确规定的修改内容外,原合同的其他条款继续有效。

本协议书未尽事宜,双方可另行签订补充协议予以明确。

【第八条附则】本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同协议书专用条款文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:协议书、洽商变更、投标文件等明确双方权利义务的往来函件、合同补充条款、合同专用条款、合同通用条款、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。

进一步规定如下:对于同一类合同文件及往来文件,以其最新版本或最新颁发者为准;除非另有约定,合同履行过程中,双方共同签署的补充协议、会议记要、备忘录及其他文件,以及双方往来函件也视为本合同组成部分。

2.语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除用汉语外,还使用(汉语)语言文字。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》,国家及本地区现行有关法律、法规。

2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间:由承包人自行解决。

国内没有相应标准、规范时的约定:不采用。

3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:进场前提供施工图;发包人提供施工图六套给承包人(包括竣工图用图)发包人对图纸的保密要求:承包人应对施工图妥善保管,未经发包人同意,不得将施工图外传。

工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。

承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

3.2 使用国外图纸的要求及费用承担:不采用。

二、双方一般权利和义务1.工程师1.1监理单位委派的工程师姓名:柳多文职务:总监理工程师发包人委托的职权:对本合同工程范围内各施工过程中的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工、停工、复工令的下达,设计变更和技术签证,现场经济技术签证,工程款支付和施工图预算结算审核。

1.2发包人派驻的工程师姓名:职务:工程项目经理职权:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量,进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理现场经济技术签证,审核工程进度报表。

1.3承包人派驻的工程师姓名:职务:工程项目经理2、发包人工作2.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:具备工程施工条件并在2013年月日前完成。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水,施工用电将接至施工现场场地范围内提供驳接点,并满足施工要求,水.电.费.由发包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:图纸会审前5天提供。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:各项证件、批件办理完成,报建完成。

(6)水准点与座标控制点交验要求:施工前现场交验和书面交接。

(7)图纸会审和设计交底时间:收到施工图设计图纸后5天进行施工图设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:如发生,发包人负责按有关规定办理,承包人协助。

(9)双方约定发包人应做的其他工作:由发包人负责协调本项目上的土建安装单位,为承包人提供完成本合同工裎所需的施工界面。

8.2发包人委托承包人办理的工作:如有需要双方协商办理。

3、承包人工作3.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无约定。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:施工图设计交底后5天内,承包人编制工期控制计划,每月20日承包人提出当月完成工作量报表,次月进度计划,次月材料供应计划。

(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。

(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人按交通、环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续,承包人费用由承包人承担。

(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工交验及实物移交前由承包人负责保护;竣工交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交,发包人在实物移交书签认之日起由发包人负责保护,费用由发包人自行承担。

(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:如发生,承包人协助发包人进行处理。

(7)施工场地清洁卫生的要求:由承包人按《建筑施工安全检查标准》及本合同补充条款执行,在业主开放日及验工验收移交时应达到清洁标准,不再单独计费。

(8)双方约定承包人应做的其他工作:发生时协商。

三、施工组织设计和工期1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按阶段性设计交底,图纸会审后5天内。

工程师确认的时间:收到后3天内。

1.2群体工程中有关进度计划的要求:2、工期延误2.1双方约定工期顺延的其他情况:详本合同补充条款及其附件。

四、质量与验收2.工程试车2.1试车费用的承担:按有关规定。

五、安全施工按通用条款20、21、22条执行。

六、合同价款与支付1、合同价款及调整1.2本合同价款采用固定总价包干。

(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:不采用。

风险费用的计算方法:无风险范围以外合同价款调整方法:无(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:不采用。

(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:不采用。

1.3双方约定合同价款的其他调整因素:详本合同补充条款及其附件。

2、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订后进场施工之日起7天内支付合同总价的20%作为预付款。

3、工程量确认3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:4、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:详本合同补充条款及其附件。

七、材料设备供应1、发包人供应材料设备1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符:无。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:无。

(3)承包人可代为调剂串换的材料:无。

(4)到货地点与一览表不符:无。

(5)供应数量与一览表不符:无。

(6)到货时间与一览表不符:无。

1.2发包人供应材料设备的结算方法:无。

2、承包人采购材料设备2.1承包人采购材料设备的约定:材料由承包人采购,由发包人确认。

八、工程变更按本合同通用条款29.2、29.3执行。

九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定:在工程竣工验收前,需提交贰套竣工图及竣工资料,并经发包人、监理、城建档案馆审查合格才能进行工程竣工验收。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间:根据现场施工进度协调中间验收时间、综合验收竣工验收工作。

十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同补充条款及其他附件执行。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:按本合同补充条款执行。

双方约定的发包人其他违约责任:详本合同补充条款及其附件。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:详本合同补充条款及其附件。

双方约定的承包人其他违约责任:另详本合同补充条款及其附件。

37、争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:(一)提交惠州市仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。

十一、其他1、工程分包无2、不可抗力2.1双方关于不可抗力的约定:按本合同通用条款39条执行。

3、保险3.1本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:不采用。

发包人委托承包人办理的保险事项:无约定。

(2)承包人投保内容:建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

所涉费用已包含在本合同价款中,由承包人支付。

4、担保4.3本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为(不采用)担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:(不采用)。

(3)双方约定的其他担保事项:(无约定)。

5、合同份数5.1双方约定合同副本份数:合同正本二份,发包人、承包人各执一份,副本贰份,发包人、承包人各执一份。

6、补充条款。

相关文档
最新文档