劳务分包合同(砌体)
砌体工程施工劳务承包合同汇集五篇
砌体工程施工劳务承包合同聚集五篇写作示范：砌体工程施工劳务承包合同聚集五篇。
砌体工程施工劳务承包合同篇1甲方：__________________负责人：__________________乙方：__________________负责人：__________________经甲、乙双方充分协商，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工工程以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。
〔一〕工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约㎡〔二〕承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约㎡，详细内容按工程施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。
2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。
3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。
地下车库不负责挡土墙，如需做按《99建筑工程定额》计算。
4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。
〔三〕承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。
(四)工程工期1、工程总施工工期为______ 日历天，工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准，开场计算施工工期。
2、开工时间以开工日期起至第 ______天为止。
3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。
〔五〕工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了开工验收条件，必须提早10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完好的开工图纸，相关资料及开工验收报告等，开工验收由甲方有关部门进展验收，分项工程由乙方负责。
〔六〕工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工标准操作标准》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级到达合格。
砌体工程分包合同
砌体工程分包合同合同背景本合同由甲方（以下简称“总包方”）与乙方（以下简称“分包方”）共同签署，旨在明确双方在砌体工程分包过程中的权利、义务、责任等事项。
合同条款第一条分包工程1.1 总包方将砌体工程的部分内容分包给分包方执行，具体工程范围见本合同附件1。
1.2 分包方应按照本合同约定对所分包的工程负责，必须保证按时按质完成工程。
第二条工期及交付2.1 工程开始时间应在合同签订后10日内开始。
分包方必须按照签定的工期完成所承担的工程，如确实遇到不可抗力因素，需及时通知总包方。
2.2 工程竣工后，分包方应向总包方提交所有有关的工程验收、验收报告、技术档案等相关资料以及工程担保证明等证件，保证工程的完整性。
第三条工程价款3.1 工程价款总计人民币¥ 1,000,000元整（大写：壹佰万元整）。
本价款包括分包工程的全部造价，包括人工、设备、材料等费用，但不包括税金等其他费用。
3.2 工程付款分期，总包方按以下时间分期付款：1.分包合同签订后10日内，付工程价款的15%作为预付款；2.分包方工程完成后，工程验收合格后7日内，付工程价款的50%；3.总包方工程验收合格并领取竣工验收报告后7日内，付工程价款的35%。
3.3 如未按期支付价款，应加付违约金，违约金的计算标准为未支付金额的2%。
第四条质量保证4.1 分包方应按照相关法律法规及工程施工质量标准的要求，保证工程的施工质量，做到符合要求，无质量问题。
4.2 工程竣工后，分包方保证为工程的质量负责，若出现质量问题，应进行无偿维修或整改。
在工程报废后10年内，分包方应协助总包方处理相关质量问题。
第五条安全生产5.1 分包方应按照相关法律法规及工程安全生产标准的要求，保证工程施工安全，保证现场安全环境，确保不发生任何安全事故。
5.2 如因分包方安全操作不当造成人员伤害或财产损失，分包方应承担全部责任，并赔偿相关损失。
第六条保密义务6.1 双方承诺对本合同的所有内容严格保密，未经另一方同意不得向第三方透露。
砌体抹灰劳务分包合同书
砌体抹灰劳务分包合同书甲方：（委托方，以下简称甲方）乙方：（承接方，以下简称乙方）鉴于甲方需要进行砌体抹灰工程，为确保工程进度和质量，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成以下合同，共同遵守：一、工程内容及要求1.1 甲方委托乙方负责砌体抹灰工程，具体工程范围及要求见附件。
二、合同价款及支付2.1 合同价款为人民币_____________元（大写：________________元），支付方式为：（1）预付款：双方在签订合同时，甲方支付合同款项的____%（大写：__________元）作为预付款给乙方；（2）进度款：甲方对乙方按工程进度的实际完成情况分阶段支付款项，具体支付比例及时间见附件；（3）竣工验收款：甲方在验收合格后，支付合同价款中剩余____%（大写：__________元）给乙方。
三、工期3.1 工程工期为________天，自本合同生效之日起计算。
四、质量与保修4.1 乙方应保证工程的质量符合国家有关标准和规定，并承担由于工程质量不合格所产生的责任和损失。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供维修和保养的服务，期限为________个月。
五、工程保险5.1 乙方应为工程提供相应的保险，包括施工安全保险、质量保险、第三者责任保险等，以确保工程施工过程中的各项风险得到妥善解决。
六、违约责任6.1 若甲方未按规定支付款项或违约导致工程延期，则甲方应按照延期工期支付违约金，违约金为合同价款的_____‰/天。
6.2 若乙方未按约定完成工程或工程质量不合格，则乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的经济损失。
七、争议解决7.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国相关法律法规。
7.2 若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项8.1 本合同采用正本数_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
砌体劳务合同书
砌体劳务合同书合同编号：日期：甲方（雇主）：[雇主名称]乙方（劳务人员）：[劳务人员名称]本砌体劳务合同书（以下简称“合同”），由甲方（雇主）和乙方（劳务人员）共同订立。
双方在平等自愿、公平合理的原则下，经友好协商一致，约定如下：一、背景甲方具有砌体工程建设需求，为完成相关工程目标，需要聘请乙方提供砌体劳务服务。
二、合同内容1.工作内容：乙方应按照甲方要求进行砌体工程，并保证施工质量符合相关标准和要求。
2.工作地点：砌体工程地点为[工程地点]，具体工作区域由甲方指定。
三、合同期限本合同自[起始日期]起生效, 至[终止日期]止。
四、合同报酬及支付方式1.乙方提供砌体劳务的报酬为每天人民币[报酬金额]元。
具体工作天数由甲方根据工程进度安排。
2.甲方应于每月[结算日期]前向乙方支付上一月度工作的报酬。
3.合同期满后，甲方完成验收后的工作，乙方应向甲方提供作业记录和工作汇报，甲方按照约定的报酬支付给乙方。
五、工作条件1.工作时间：乙方每天工作时间为[工作时间]小时，包括中午休息时间。
2.劳保待遇：甲方应按照相关法律法规，为乙方购买工伤保险。
3.工具设备：甲方负责提供所需的砌体工作所需的工具、设备、安全防护用品等。
4.安全责任：甲方应为乙方提供安全的工作环境，并保障乙方在施工过程中的人身和财产安全。
5.违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
六、保密条款双方在合同期间和解除合同后，对于涉及到工程方案、设计、施工图纸、工艺等相关信息，应严格保密，未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透露或泄露。
七、争议解决本合同的解释与争议解决应符合中华人民共和国相关法律法规。
双方如因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2023标准砌体分包标准合同
标准砌体分包合同1. 合同背景和目的本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就砌体工程的分包进行约定和签订的法律文件。
本合同的目的是明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，保障双方的利益。
2. 合同内容2.1 工程范围本合同所指的砌体工程范围包括但不限于：砌墙、砌柱、砌承台等与砌体相关的工程。
具体工程范围详见附件1《砌体工程量清单》。
2.2 工程进度2.2.1承包商应按照工程进度计划进行工程施工。
如有特殊情况导致进度延迟或需要提前完成，需提前与业主协商并取得书面同意。
2.2.2承包商应保证工程按合同规定时间完成。
若未能按时完成，承包商应按每天合同总价款的0.1%支付违约金，直至工程完工。
2.3 质量要求2.3.1承包商应按照国家相关法律法规和规范要求进行砌体工程的施工，确保工程质量符合要求。
2.3.2承包商应对砌体工程的材料进行严格检验，确保材料质量符合相关标准。
2.3.3业主有权随时对工程进行质量检查，承包商应积极配合，如发现质量问题应及时整改。
2.4 合同价款和支付方式2.4.1 本工程总价款为人民币X万元（大写：X万元整）。
2.4.2 支付方式如下：•10%作为合同签约并支付保证金；•工程完工前的30%支付工程进度款；•工程竣工后的60%支付最后结算款。
2.5 保险责任2.5.1承包商应自行购买建筑工程施工一切险，确保工程期间及完工后的施工质量和安全问题得到有效保障。
2.5.2业主可要求承包商出示相应的保险单和支付凭证作为证明。
2.6 违约责任2.6.1若承包商未按合同要求履行其义务，业主有权要求其承担相应的违约责任。
2.6.2在未经业主书面同意的情况下，承包商不得转包或转让本合同项下的任何权利和义务。
3. 合同变更和解除3.1 变更3.1.1若因不可抗力等特殊情况需要对合同内容进行变更，双方应协商一致，并在变更合同上签字盖章。
3.1.2变更合同应明确变更的内容、工程量以及价格等相关事项。
砌体工程分包合同样本
砌体工程分包合同样本1. 甲方2. 乙方3. 项目简介本合同是甲方与乙方就砌体工程进行分包合作所订立的协议，旨在明确双方的权利和义务。
4. 工程范围5. 施工期限乙方应在收到工程款的5个工作日内组织人员开工，并按合同要求完成工程。
工程期限为合同签署之日起，约定的时间段内完成。
6. 工程报价及支付方式1.工程报价：乙方提供的砌体工程分包报价为人民币（大写）（￥）。
•工程款总额的30%作为首期款，在合同签订后5个工作日内支付；•工程款总额的70%作为尾款，在工程竣工验收合格后的7个工作日内支付。
7. 施工质量和验收标准1.施工质量：乙方应按照国家有关标准和规范，确保砌体工程的质量符合相关要求。
如发现质量问题，乙方应按时进行整改。
2.验收标准：工程竣工后，甲方有权对乙方所提供的砌体工程进行验收。
验收合格的标准包括但不限于：•砌体墙体的竖直度、平整度等技术指标符合相关规范；•无明显的开裂、渗漏等质量问题。
8. 违约责任1.任何一方未履行本合同的任何一项义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.如因不可抗力因素影响了合同履行，双方应及时商讨解决办法，若无法解决，可终止合同，并不承担违约责任。
9. 法律适用和争议解决本合同适用法律法规。
若发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提请相关法律机关仲裁或诉讼解决。
10. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并自（日期）起开始执行，合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份。
甲方签字：乙方签字：日期：日期：。
劳务分包合同砌体工程
劳务分包合同砌体工程甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行砌体工程施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方经协商一致，就砌体工程劳务分包事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：砌体工程施工，包括但不限于墙体、柱子、地面等的砌筑。
第二条劳务分包范围2.1 乙方负责按照甲方的要求完成砌体工程施工，包括施工准备、施工实施、施工后的清理等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成施工过程中的各项检测、验收工作。
第三条劳务报酬3.1 甲方应按照双方约定的价格支付乙方劳务报酬，具体金额为人民币____元（大写：_________________________元整）。
3.2 甲方支付劳务报酬的方式为____期支付，具体支付时间为____年__月__日。
第四条甲乙双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 提供施工场地，保证施工所需的水、电、通讯等基础设施。
4.1.2 提供施工图纸和技术要求，对乙方施工过程中的问题进行解答。
4.1.3 按照约定支付劳务报酬。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 按照甲方的要求进行施工，保证施工质量。
4.2.2 负责施工过程中的安全，防止事故的发生。
4.2.3 负责施工后的清理工作。
第五条赔偿方式和免责条件5.1 乙方施工过程中，若因施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2 乙方施工过程中，若因不可抗力导致施工无法进行，双方互不承担责任。
第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条保密协议双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
第八条不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或全部免除责任。
砌体劳务分包合同
砌体劳务分包合同甲方（总承包方）：XX建设有限公司乙方（劳务分包方）：XX劳务有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行砌体劳务分包事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、合同目的甲方委托乙方完成XX项目中的砌体工程劳务作业，乙方应保证工程质量，按期完成甲方分配的砌体工作。
二、工程范围1. 砌筑各类墙体，包括但不限于砖墙、石墙及其他砌体结构。
2. 按照甲方提供的施工图纸和施工标准进行施工。
3. 配合甲方进行工程质量检查和验收。
三、工程量及价格1. 工程量：具体砌筑面积及体积以甲方提供的施工图纸和技术规格说明书为准。
2. 劳务费用：双方经协商确定砌体工程的劳务费用为XX元/平方米（或立方米），总价根据实际完成的工程量计算。
四、施工期限1. 施工开始日期：自本合同签订之日起XX天内开始施工。
2. 施工完成日期：自施工开始之日起XX天内完成所有砌体工作。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商调整施工期限。
五、质量要求1. 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方的技术要求进行施工。
2. 乙方应确保砌体工程的稳定性、耐久性和安全性，不得使用不合格材料。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并执行安全生产管理制度。
2. 乙方应对其员工进行安全教育和培训，确保施工现场安全。
七、合同金额支付1. 甲方应按照合同约定的价格和工程进度向乙方支付劳务费用。
2. 乙方完成阶段性工作后，提交进度报告，甲方确认后支付相应款项。
八、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如乙方未能按期完成工程，应支付违约金，违约金的计算方式为每延误一天，支付合同总金额的百分之XX。
九、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工劳务分包合同（砌体分项工程）工程名称：紫兰公馆承包范围：甲方：乙方：合同签订日期：建设工程施工劳务分包合同工程承包人（建筑劳务发包单位）：劳务分包人：（建筑劳务承包单位）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建筑劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质专业及等级：砌筑作业分包不分等级；2、劳务分包工作对象及提供劳务内容2.1、工程概况：工程名称：紫兰公馆工程地点：南宁经济技术开发区那洪大道与北部湾一号路交汇处工程模式及结构形式：砌体分项工程劳务分项分包内容：砌体分项工程劳务分项分包属高层的综合单价按图纸建筑面积（含地下室）：元/平方米，基础不作另计算；属低层的，单价元/平方，若无地下室的，仅按第一层建筑面积，另补元/平方米，作为基础费用。
建筑面积约万平方米。
工程劳务分包总价约：万元；2.2.2、基坑（人工）：从基坑底板垫层底标高±200mm厚土层配合甲方挖土机械进行人工清理基槽（若遇到硬石或石化层、甲乙双方协商另行补加费用）、回填夯实（若有地下室，地下室四周回填土和种植回填土外）；基坑（含塔吊基坑）清土、平整；垫层；木模；砖胎膜、胎膜周边杂沙石填实或须凿除部分；防水找平层和保护层；商品砼浇筑养护【若有地下室，地下室止水条钢板、止水螺杆、止水条（材料由甲方提供）】；承包工序范围内的土建工程预埋铁件制作安装。
即是从基底清基开始所有的人工属于乙方的，若无理闹记工补助，那么地下室仅以建筑面积计，取消1.35倍计算。
2.2.3、基础及主体（人工）：2.2.3.1 全部砌体工程（包含过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间上翻沿等）的施工，包括内外墙、电梯井道等，具体范围以甲方最终审核确认为准。
2.2.3.1、承包内容及要求：2.2.3.1.3、砌筑分项工程：2.2.3.1.3.1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含反复多次转运）。
2.2.3.1.3.2、清理基层，拉线，吊线，立皮数杆，筛砂，调制砂浆，配合做砂浆试块，砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，搭拆所有砌体架子（含超高），勾缝，安放木砖或砼砌块、门窗过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间上翻沿施工等（包括模板制作、安装和拆除、钢筋下料绑扎，拉结筋的放置、混凝土浇筑振捣及砌体脚手架的搭设拆除），预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。
同时做好砖缝灰浆养护工作。
2.2.3.1.3.3、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
2.2.3.1.3.4、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）优良等级。
2.2.3.1.3.5、质量验收：每道墙面砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收。
2.2.3.1.3.6、墙体垂直度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过8mm。
2.2.3.1.3.7、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。
2.2.4、安全文明施工（人工）：按当地文明工地评比要求和发包单位质量、环境、职业健康与安全贯标要求做到场地布置合理、整洁、美观，防护规范整齐，标识明确、警示明显、宣传得当；但安全警示，标识材料及消防设施费由甲方承担。
2.2.5、配合：配合甲方其他施工队组做好预留、预埋和施工后的修补，塔吊、施工电梯或井架配合，场地清理以及其他一切相关配配合事宜。
但甲方也要确保乙方获得第三方的有效配合及配合费用，乙方在施工中浪费各种材料按5倍赔偿给甲方。
3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、项目负责人4.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为，联系电话。
4.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为，联系电话。
5、工程承包人义务5.1 甲方负责管理劳务工，按政府有关部门的规定办理合法用工手续，如因甲方与工人发生劳务纠纷的，有甲方负责处理，乙方配合。
5.2 乙方工人进驻施工现场后，甲方对其进行遵纪守法，安全安全文明施工，消防知识以及施工企业内部管理制度方面的教育，并负责“三级安全”教育。
5.3 甲方应向乙方提供生产必须的技术资料，向乙方施工管理人员交接好施工图纸、施工技术、施工安全、施工进度、文明施工以及降低能耗措施等交底，随时掌握乙方在施工过程中的人员、进度、质量等方面的情况。
5.4 甲方应现场工地各种配合工种协调好，避免乙方因机械、材料等因素，造成的窝工。
5.5 甲方有权对施工队作业组进行调度，有权辞退不合格的班组，以保证工程按期完成。
5.6 甲方每半个月提供一份劳动力计划，以便乙方安排。
5.7 甲方按规定为乙方施工队组提供住所及生活方面的便利。
5.8 由于业主原因或因图纸修改等造成的停工，甲方应及时向乙方说明原因，施工工期顺延。
6、劳务分包人义务6.1 对本合同劳务分包范围内的工程向工程承包人负责，组织派遣具有相资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
6.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工用工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工用工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人比准后严格实施。
6.3 严格按照设计图纸（包括变更图纸）、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程治疗达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳务作业人员参加工程承包人进行的安全生产教育，落实安全措施，确保是施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款和赔偿；6.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；6.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的管理；6.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；6.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部门的成品保护工作，因劳务人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；6.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租凭给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；6.9 劳务分包人须服从并落实工程承包人转发的发包人及工程师的相关指令。
6.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
6.11 劳务分包人必须按国家相关规定和劳务派遣作业工人签订劳动合同，按合同约定向劳务工人及时支付工资。
劳务分包人按劳务工实名制先公示后发放的办法支付工资，确保工资按时足额发放到劳务人员手中。
7、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工程建设标准强制性条文》的要求（质量最低要求达到合格标准）。
8、安全文明施工8.1 劳务分包人一个遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于工程承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，有工程承包人承担。
由于劳务分包人的人员系给过错造成事故的责任和因此而发生的费用，有劳务分包人承担。
8.2 工程承包人应对其在施工场地的各工种劳务作业人员进行安全教育、安全技术交底，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
8.3 严格执行公司的环境管理目标，各项排放指标要符合国家标准，杜绝环境污染事故发生。
9、劳务报酬9.1 本工程的劳务报酬采用下列第（3）种几家方式计算：（1）固定劳务报酬（含管理费）：（2）约定不用工作劳务的计时单价（含管理费），确认的工时计算：（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），确认的工程量计算：9.2 本工程的劳务报酬，除本合同9.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
10、劳务报酬的中间支付10.1、采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款（大写）无元；10.2、采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方式为按月完成工作量的80%支付劳务费。
10.3、本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。
10.4、各阶段完成的工程量劳务方提交工程量单，由承包方现场施工员计量签字，总工复核签字，转让承包方工程负责人支付工程量的款项。
11、劳务报酬最终支付11.1、全部工作完成，甲方付款乙·方完成工程量90%，剩余款经工程承包人认可后28天，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付，批灰付款与主体条款同步。
11.2、工程承包人受到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提示修改意见。
如甲方受到乙方的工程量结算单不提出意见，则默认乙方所有工程量。
工程承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
11.3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
11.4、合同价款的支付必须采用银行转账的形式，不得支付现金。
12、违约责任12.1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承当违约责任：（1）工程承包人违反本合同第10条、第11条约定、不按时向劳务分包人支付劳务报酬：（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
（3）工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期以向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日0.2% 的违约金。
12.2、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任:（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，应向工程承包人支付（大写）元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付建设单位处罚金的50%的违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金（大写）元，劳务承包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。