建行履约保函 标准格式

合集下载

建设工程承包合同履约保函模板

建设工程承包合同履约保函模板

【编号】:[保函编号]【开立日期】:[年月日]【受益人】:[建设单位名称]地址:[建设单位地址]【申请人】:[承包商名称]地址:[承包商地址]【开立人】:[银行/保险公司名称]地址:[银行/保险公司地址]鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于[年月日]就[工程名称](以下简称“本工程”)签订的《建设工程承包合同》(以下简称“基础合同”)已生效,并经双方协商一致,现根据基础合同约定,申请人同意向受益人提供如下履约保函:一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元(小写:¥[金额]元),用于担保申请人在履行基础合同过程中,如因违约行为给受益人造成的经济损失。

2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。

二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止,但最迟不超过[年月日]。

2. 如基础合同因任何原因提前终止,本保函自终止之日起[天数]日内失效。

三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失。

2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内,无条件支付受益人要求支付的款项。

四、保函变更与解除1. 本保函一经签订,对双方具有法律约束力。

如需变更或解除本保函,应经受益人与申请人协商一致,并以书面形式通知开立人。

2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。

五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。

建设工程款项履约保函格式

建设工程款项履约保函格式

编号:__________建设工程款项履约保函格式甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。

三、定义与解释3.1 专业术语(1)建设工程:指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。

(2)工程款项:指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。

(3)履约保函:指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务,由乙方出具的保函。

3.2 关键词解释(1)担保人:指本合同乙方,为承包商提供履约担保的法人或其他组织。

(2)委托人:指本合同甲方,要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。

(3)承包商:指与甲方签订主合同的第三方,承担建设工程施工任务的法人或其他组织。

四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。

(2)甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。

(3)甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后,及时通知乙方解除担保责任。

4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。

(2)乙方应在收到甲方通知后,按照本合同的约定出具履约保函。

(3)在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时,乙方应按照本合同的约定承担担保责任。

建行履约保函范本

建行履约保函范本

保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

建设履约保函格式模板

建设履约保函格式模板

建设履约保函格式模板
建设履约保函(格式)
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号:
日期:
受益人:***市城市内河管理处(以下简称“甲方”)
地址:
邮政编码:
申请人:(以下简称“乙方”)
地址:
邮政编码:
鉴于申请人[ ](以下简称“乙方”)与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段(***河)流域治理PPP项目(以下简称“项目”)《项目协议》及其附件。

根据该协议之规定,乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目,乙方应向甲方提供由其认可的银行保函,以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为项目公司出具上述担保函,并特此确认:若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务,我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责,担保金额为壹仟万元人民币(人民币:10,000,000)。

我行无条件地、不可撤销地承诺,在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内,我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项,并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证,甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充,都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。

我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。

本保函自签署之日年月日起至年月日(乙方提交运营维护保函之日)
第1页/共 2 页。

履约保函(建行)

履约保函(建行)

履约保函
保函编号:
致(下称受益人):
鉴于(下称“被保证人”)已与贵方签订了的施工合同。

我方在此接受被保证人的委托,向受益人提供履约保证担保:
一、本保证最高担保金额为人民币¥元(小写)(大写)。

二、本保证担保的保证期间自年月日至年月日。

三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务,且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时,我方保证在收到受益人书面索赔通知后的30天内在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。

四、符合法律规定的有效索赔通知必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

索赔通知须于我行营业时间内送达,当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。

五、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案,对直接影响合同履行的相关条款进行修订的,应经我方书面同意。

但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。

六、本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。

七、本保证担保项下的权利不得转让。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人:(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日
(本保函失效后,请将原件退回我方注销)。

建设工程款项履约保函格式

建设工程款项履约保函格式

编号:__________建设工程款项履约保函格式第一篇:通用版范文第二篇:中介版范文第三篇:甲方主导版范文第四篇:乙方主导版范文第五篇:纯商业化应用场景版范文甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分:合同如下:1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的,用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中,按约定支付款项的书面担保文件。

1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内,按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。

2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称:X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址:X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话:3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称:X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址:X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话:4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。

履约保函格式

履约保函格式

履约保函格式履约保函(格式)致:(发包人)鉴于:1、贵公司将与公司(下称“承包人”)签署(合同编号:,下称“合同”);2、根据规定,为保证承包人严格按合同规定履行合同义务,承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函;3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。

本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为元整(小写:¥元)人民币的连带责任履约担保。

如承包人在履行本合同过程中出现下述情况,贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下,在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额,本银行将无条件立即向贵公司予以支付:●如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务;●或在本保函有效期结束前,贵公司认为有必要继续延长本保函有效期,而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。

合同的任何变更、工程的分包,及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任,且对本保函的效力不构成任何影响。

上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。

本银行承诺无条件放弃根据《中华人民共和国担保法》第20条所拥有的抗辩权利。

本保函自本银行签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后,或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效(上述两种条件满足一种即视为失效条件成立)。

本保函开出后,我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文,确认电文的关键内容包括:保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。

本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。

担保银行名称:担保银行地址:银行法定代表人(授权人):银行盖章:日期:廉洁协议廉洁协议为规范经营行为,进一步加强党风廉政建设,促进合同双方诚信共廉,防止违规违纪问题的发生,特签定本协议。

建设工程履约保函

建设工程履约保函

建设工程履约保函
建设工程履约保函
编号:
致:(受益人):
鉴于:(以下简称“承包人”)与(以下简称“发包人”)就签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行(公司)同意为承包人出具保函。

在本保函有效期内,本银行(公司)向你方承担支付人民币(大写)
的责任,并无条件受本保函的约束。

承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误,在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时,本银行(公司)于七日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行(公司)放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。

本银行(公司)还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。

本保函有效期自年月日至年月日。

本保函提前解除担保效力,需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。

担保人名称:
法定代表人:
联系人:联系人电话:
开立日期:年月日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建行履约保函标准格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
保函010--A
履约保函
编号:
致受益人:
因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第种:
1.本保函有效期至年月日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;
2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。

五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。

受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款:
(一)本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我行无义务作出任何赔付。

(二)所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址,即每个银行营业日【】点前,否则视为在下一个银行营业日到达。

十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(公章):
负责人或授权代理人(签字):
签发日期年月日。

相关文档
最新文档