工程项目银行履约保函格式

合集下载

工程合同履约保函开具形式

工程合同履约保函开具形式

工程合同履约保函开具形式【工程合同履约保函】致:(业主单位名称)关于(工程项目名称)根据(承包商名称)与贵单位签订的编号为(合同编号)的《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),我们(银行或保险公司名称),作为(承包商名称)的担保人,特此开立本履约保函,以保证承包商按照合同的规定履行其义务。

一、保函金额本保函的担保金额为人民币(大写)(金额数字),即合同总价的(百分比),用于担保承包商履行合同项下的义务。

二、保函有效期本保函自(开具日期)起生效,至(截止日期)止,除非贵单位提前终止或解除合同,或承包商履行完毕合同项下全部义务。

三、担保范围1. 工程质量:承包商应确保工程质量符合合同要求及相关国家标准。

2. 工程进度:承包商应按合同约定的时间节点完成工程进度。

3. 安全生产:承包商应遵守安全生产法律法规,确保施工现场安全。

4. 环境保护:承包商应执行环境保护标准,减少施工对环境的影响。

5. 其他义务:承包商应履行合同中的其他约定义务。

四、索赔程序如承包商未能履行上述担保范围内的任何一项义务,贵单位有权向我们提出索赔。

索赔时应提供书面索赔通知及相应的证明材料。

我们在收到索赔通知后,将在(时间期限)内进行核实并作出赔付。

五、其他条款1. 本保函一经开立即具有法律效力,任何修改或补充需经双方书面同意。

2. 本保函适用中华人民共和国法律。

3. 因本保函引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交承包商所在地人民法院诉讼解决。

六、保函失效条件在下列情况下,本保函自动失效:1. 承包商完全履行了合同规定的所有义务。

2. 保函有效期届满且未发生索赔事件。

3. 贵单位书面确认不再需要本保函的担保。

七、签字盖章本保函由我方负责人签字并加盖公章后生效。

担保人:(银行或保险公司全称)法定代表人:(签字)地址:联系电话:日期:。

工程合同履约保函模板范本

工程合同履约保函模板范本

工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中,为保证工程质量和进度,甲方(发包方)通常会要求乙方(承包商)提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。

这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。

以下是一个典型的工程合同履约保函模板:【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致:[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号],我们[金融机构名称](以下简称“担保人”)特此向[甲方](以下简称“受益人”)开立不可撤销的履约保函,保证事项如下:一、保函数量:本保函的担保金额为[具体金额]元人民币,用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。

二、责任范围:若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务,包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形,[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下,直接向我们提出索赔,并无需提供其他证明文件。

三、有效期:本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。

在有效期内,如发生上述担保范围内的索赔事件,受益人可随时向我们提出索赔。

四、索赔处理:我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数,例如:7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。

五、其他条款:本保函适用[国家或地区]的法律,并受[国家或地区]法院的管辖。

任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。

六、附加信息:本保函可通过支付相应的担保费用进行延期,具体事宜须双方另行协商确定。

本保函一经签署,即表明[乙方]同意上述所有条款,并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。

担保人:[金融机构全称]法定代表人(签字):地址:[金融机构地址]联系电话:[金融机构电话]传真:[金融机构传真]日期:[保函出具日期]以上模板仅供参考,实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。

保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响,因此在撰写保函时应咨询法律专业人士,确保符合当地法律规定。

银行履约保函格式

银行履约保函格式

发包人银行履约保函
致:
鉴于(以下简称“发包人”)已与(以下简称“承包人”)就签订了合同(下称“合同”);
鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函,本银行向你方承担支付人民币(大写)元(RMB ¥元)的责任,并无条件受本担保书的约束。

承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行于日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后,本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。

银行名称:(盖章)
银行法定代表人或负责人:(签字或盖章)
地址:
邮政编码:
日期:年月日。

银行履约保函格式

银行履约保函格式

银行履约保函格式
建设单位名称:
鉴于(下称“承包单位”)已保证下称“建设单位”)工程合同施工、竣工和保修该工程(下称“合同”)。

鉴于你方在上述合同中要求承包单位向你方提交下述金额的银行开具的保函,作为承包单位履行本合同责任的保证金;
本银行同意为承包单位出具保函:
本银行在此代表承包单位向你方承担支付人民币万元的责任,承包单位在履行合同中,由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时,在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时,本银行即予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包单位要求赔偿上述金额然后在向本银行提出要求的权力。

本银行进一步同意在你方和承包单位之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后本银行承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至发包人批准竣工移交报告之日一直有效。

银行名称:(公章)
银行法定代表人:(签字、公章)
地址:邮政编码:
日期:年月日。

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本

工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致:(甲方名称)敬启者:根据贵公司与(乙方名称)签订的工程合同(合同编号:________),我们(银行或担保机构名称)作为担保人,特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。

本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。

一、保函数量:本保函的担保金额为人民币(大写)____________元整(¥___________)。

二、保函有效期:本保函自签发之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止,或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止,以先到之日为准。

三、责任范围:在本保函的有效期内,如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务,包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等,贵公司有权书面通知我行并提出索赔,我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。

四、保函的变更和终止:本保函未经贵公司和我行双方书面同意,不得擅自变更或终止。

在不影响已提出索赔的条件下,贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量,该通知应当由我行确认接受后方可生效。

五、其他条款:1. 本保函适用中华人民共和国法律。

2. 本保函项下的争议,首先应通过友好协商解决,协商不成的,可提交我行所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。

4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜,均不影响合同其他条款的独立效力。

六、签字盖章:本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。

担保人:(银行或担保机构全称)法定代表人:(签字)公章:日期:____年____月____日。

建设工程款项履约保函格式

建设工程款项履约保函格式

编号:__________建设工程款项履约保函格式第一篇:通用版范文第二篇:中介版范文第三篇:甲方主导版范文第四篇:乙方主导版范文第五篇:纯商业化应用场景版范文甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分:合同如下:1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的,用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中,按约定支付款项的书面担保文件。

1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内,按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。

2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称:X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址:X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话:3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称:X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址:X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话:4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。

履约银行保函格式

履约银行保函格式

履约银行保函
致:(业主全称)
鉴于(承包人全称)(以下简称“承包人”)与(业主全称)(以下简称“业主”)签订修建(公路项目名称)第合同段合同协议书,并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复,我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)元(¥元)。

本保函的义务是:我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的天内,在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项,无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前,我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。

我们还同意,任何对合同条款所作的修改或补充都有不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕,或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

担保银行:(银行全称)(盖章)
法定代表人

其授权的代理人:(职务)
(姓名)
(签章)
年月日
1。

工程项目合同银行保函

工程项目合同银行保函

工程项目合同银行保函[银行名称]保函编号:[编号]日期:[日期]致 [业主公司名称]:关于 [工程项目名称] 的银行履约保函根据 [承包商公司名称](以下简称“承包商”)与贵公司于 [合同签订日期] 签署的编号为[合同编号] 的工程项目合同(以下简称“合同”),我们 [银行名称](以下简称“银行”)特此开立本银行保函,以保证承包商按合同约定履行其义务。

本银行保函的金额为 [保函金额],该金额相当于合同总价的 [百分比]%。

本保函自 [生效日期] 起生效,至 [到期日期] 止,除非根据下文规定提前终止。

在本保函有效期内,如果承包商未能履行合同中的任何义务,包括但不限于工程质量、工期、支付条件等,且经贵公司提出书面索赔,我行将在收到索赔通知后的 [银行处理时间] 个工作日内,无条件地向贵公司支付不超过上述保函金额的款项,以补偿因承包商违约而给贵公司造成的损失。

本保函项下的索赔必须通过以下方式之一提交:1. 贵公司的书面索赔通知,注明索赔原因及索赔金额;2. 法院或仲裁机构的判决书或裁决书副本,以及贵公司的书面索赔通知。

本保函不得转让,未经我行书面同意,贵公司不得将本保函项下的权利和义务转让给任何第三方。

除非贵公司书面同意,本保函的任何修改、补充均需得到我行的书面确认。

本保函的任何修改、补充一经确认,即成为本保函不可分割的一部分,并对双方具有同等的法律效力。

如果承包商完全履行了合同项下的所有义务,本保函将在到期日自动失效。

如果在此之前合同提前终止,本保函也将相应终止,但前提是贵公司应向我行提供解除保函责任的书面证明。

请贵公司妥善保管本保函原件,如有丢失或损坏,我行有权要求贵公司提供相应的证明文件,以便进行补发或其他处理。

此致敬礼![银行名称][银行授权签字人] [银行授权签字人职位] [银行印章]。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程项目银行履约保函格

The following text is amended on 12 November 2020.
履约保函
致:黄河勘测规划设计有限公司(以下简称“受益人”)
地址:郑州市金水路109号
本保函是黄河明珠水利水电建设有限公司(以下简称“承包方”)将与受益人就黄藏寺水利枢纽工程施工第8标段(1号道路工程施工)签订合同(以下简称“合同”)项下的履约担保。

中国银行股份有限公司河南省分行 (以下简称“我行”)以及他的继承人、受让人无条件地、不可撤销地并放弃追索权地,保证支付受益人金额为
CNY2248212.74(大写:贰佰贰拾肆万捌仟贰佰壹拾贰元柒角肆分)的款项,并以此约定如下:
(1)当承包方未能忠实地履行合同项下的义务及此后合同双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称“违约”),我行将在收到受益人签署并加盖公章的声明承包方违约的书面索赔通知纸质原件及本保函正本纸质原件后,按受益人要求的方式支付给受益人累计总额不超过上述担保金额的款项。

(2)按上述约定支付的金额将是净数,不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

(3)本保函的规定是我行无条件的、不可撤销的直接义务。

合同条款的修改以及受益人所允许的时间改变或其它任何让步,除非此项变更会减轻我行担保责任,否则不能改变我行在本保函项下的责任。

(4)本保函自开立之日起至受益人颁发缺陷责任期届满通知前一直有效(以下简称“有效期”)。

本保函项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提交的本保函正本纸质原件必须在本保函有效期内我行营业时间结束前送达我行。

(5)本保函不可转让。

担保人:中国银行股份有限公司河南省分行
地址:河南省三门峡市崤山东路15号
年月日。

相关文档
最新文档