风电场风力发电机组安装工程施工合同(60页)
风电场工程建设施工合同书
风电场工程建设施工合同书一、合同背景二、合同内容根据双方协商一致，本合同约定如下1. 项目概况和任务甲方委托乙方负责进行风电场工程建设施工，包括但不限于风电场选择与规划基础设施建设（道路、电力、通信等）风机安装及调试相关设备的采购与安装2. 工程周期和进度本工程的总工期为12个月，具体进度和工期安排应在合同签订后30天内由双方共同编制并达成书面协议。
3. 工程费用和支付方式3.1 工程费用总计为X万元，结算以该金额为准。
具体的费用细则将以双方另行签订的《工程费用清单》为依据。
3.2 工程费用的支付方式如下工程开始前，甲方需支付合同总额的30%作为预付款工程按里程碑式分阶段完成后，按实施进度支付相应款项工程完工后，乙方提交完工报告后，甲方需支付剩余款项。
4. 质量保证和责任4.1 乙方对工程的质量承担全部责任，包括但不限于施工质量、设备安装质量等。
如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行整改或修复。
4.2 在工程施工期间，如因乙方施工方面的失误导致甲方或第三方产生经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 材料和设备的供应5.1 材料和设备的选择、采购、运输和验收均由乙方负责。
5.2 乙方应确保所供应的材料和设备符合相关法律法规的要求，并具备必要的质量、安全和环保认证。
6. 变更和补充协议在施工过程中，如需要对本合同的内容进行变更或补充，应由双方共同协商并签署书面协议。
未经双方书面同意，任何一方不得单方擅自变更或修改本合同。
7. 保密条款双方应保守对方提供的技术方案、商业计划、工程进度等商业机密，并不得向第三方透露或披露。
除非经双方书面同意，否则不得向任何受限方进行披露。
三、合同解除和争议解决1. 合同解除1.1 双方协商一致认为需要解除合同的，应提前30天书面通知对方，并进行合理的协商和处理。
1.2 若因甲方原因导致无法按合同约定进行施工的，乙方有权要求解除合同，并要求甲方支付相应的违约金。
2. 争议解决2.1 因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
风电安装施工合同范本
风电安装施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：（委托方地址）
电话：（委托方联系电话）
法定代表人：（委托方法定代表人）
身份证号：（委托方法定代表人身份证号）
乙方：（承包方名称）
地址：（承包方地址）
电话：（承包方联系电话）
法定代表人：（承包方法定代表人）
身份证号：（承包方法定代表人身份证号）
一、项目内容
1.1 甲方委托乙方进行风电安装施工项目，具体包括（项目具体内容）。
1.2 项目地点：（施工地点）
1.3 项目工期：（施工开始时间至结束时间）
二、服务标准
2.1 乙方应按照相关国家标准和甲方要求，按时、按质、按量完成风电安装施工项目。
2.2 乙方应派遣具备相关资质和经验的施工人员进行施工，确保施工安全和质量。
2.3 乙方应负责施工过程中的安全防护和环境保护工作，确保施工现场整洁、安全。
三、合同价款
3.1 甲方应根据实际施工情况，按照双方约定的支付方式和进度，按时支付合同价款。
3.2 乙方应严格控制施工成本，保证项目在约定预算范围内完成。
四、违约责任
4.1 若乙方未能按时、按质、按量完成施工项目，应承担相应的违约责任。
4.2 若甲方未能按时支付合同价款，应承担相应的违约责任。
五、其他事项
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工并经双方确认验收之日止。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：
日期：日期：。
风力发电安装合同(完整版)
风力发电安装合同(完整版)
1.合同双方
甲方：
地址：
联系人：
电子邮件：
乙方：
地址：
联系人：
电子邮件：
2.合同背景
本合同是在甲方需要进行风力发电装置的安装并乙方具备相关技术和经验的前提下签订的。
3.合同内容
3.1 甲方委托乙方负责风力发电装置的安装、调试和运行。
3.2 乙方应在合同生效后的30天内开始风力发电装置的安装工作。
3.3 乙方应按照甲方的要求，确保装置的运行效果和质量。
3.4 乙方应按照相关标准和要求，对装置进行维护和保养，并提供免费的维修服务期限为5年。
3.5 甲方应按照约定的付款方式和时间支付乙方费用。
4.合同生效与终止
4.1 本合同自双方签字后生效，并持续有效期为5年。
4.2 如有一方违反合同条款，守约方有权解除合同，并有权要求违约方承担责任。
5.其他条款
5.1 本合同的修改、补充以及争议解决均须双方协商一致。
5.2 本合同一经签署，则对双方具有约束力。
以上为风力发电安装合同的完整内容，双方应在理解并同意后签署。
甲方签字：_________________ 日期：_________________ 乙方签字：_________________ 日期：_________________。
风电施工合同范本
风电施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在其指定地点进行风力发电项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：包括但不限于风电场的基础设施建设、风力发电机组的安装、调试等。
1.4 工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付节点和比例为：- 合同签订后支付总价款的30%作为预付款；- 主体工程完工后支付总价款的40%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的25%；- 剩余5%作为质保金，在质保期满后支付。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并保证工程质量。
3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行验收。
3.3 验收合格后，双方签署《工程验收报告》。
第四条工程变更4.1 因甲方原因需变更工程内容，应提前通知乙方，并签订变更协议。
4.2 因乙方原因需变更工程内容，应征得甲方同意，并签订变更协议。
第五条违约责任5.1 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
5.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的万分之五作为违约金。
第六条质保期及售后服务6.1 工程质保期为自工程竣工验收合格之日起一年。
6.2 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本1. 合同目的本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。
2. 项目内容和要求施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。
3. 合同签订及生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。
4. 合同期限本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。
如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。
5. 项目进度和里程碑双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。
6. 施工费用和支付方式根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。
付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。
7. 质量保证和验收施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。
发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。
8. 合同变更和解除如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。
如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。
如无法解决，双方有权单方面解除合同。
9. 违约责任如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
10. 争议解决因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。
如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。
11. 附则未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
12. 合同解释权本合同的解释及争议解决权归双方共同所有。
风电场风力发电机组安装工程施工合同(60页)
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司签订日期：2014年9月签定地点：北京市海淀区协议书发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（¥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3.工程规模：300MW。
4. 承包商项目经理：吴止境5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。
6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
某某风电场风机安装工程合同三篇
某某风电场风机安装工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场风机安装工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拥有风电场的建设权利，并需要承包商进行风机安装工程，双方经友好协商，就风机安装工程达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____风电场风机安装工程____1.2 工程地点：____省____市____县____风电场____1.3 工程规模：安装____台风机，单机容量为____兆瓦____。
1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
二、合同范围及内容2.1 承包商应按照合同约定的规格、数量和技术要求，完成风机安装工程。
2.2 承包商应负责风机设备的运输、卸货、安装、调试、验收等工作。
2.3 承包商应与工程相关的技术支持和服务，包括设备操作培训、维护指导等。
三、合同价格及支付方式3.1 双方确认，工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
3.2 业主应按照合同约定的付款进度，向承包商支付合同价款。
3.3 支付方式：银行转账。
四、合同履行期限4.1 承包商应按照合同约定的工期完成工程。
4.2 工期延误：如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
五、工程质量及验收5.1 承包商应保证工程质量符合国家相关标准和行业规定。
5.2 工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。
六、违约责任6.1 如承包商未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
6.2 如业主未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
风力发电场风机设备安装工程施工合同样本
风力发电场风机设备安装工程施工合同样本一、合同双方甲方（发电场管理方）：公司名称：地址：法定代表人：联系乙方（施工方）：公司名称：地址：法定代表人：联系二、工程内容1. 本次合同的工程内容为风力发电场的风机设备安装工程。
2. 工程所需设备及规格详见附件1。
三、工程时间1. 工程开始日期：___________________。
2. 工程结束日期：___________________。
四、工程价格1. 工程总价为_________________（大写：_________________）。
2. 付款方式：- 预付款：合同签订后甲方需支付工程总价的30%作为预付款；- 进度款：工程完成40%后，甲方支付工程总价的50%作为进度款；- 最终款：工程全部完工后，甲方支付工程总价的剩余20%作为最终款。
五、质量保证1. 乙方保证所提供的设备为新品，无任何质量问题。
2. 工程完工后，乙方提供一年的质量保证期，期间内发现设备质量问题的，乙方负责免费修理或更换。
六、合同解除1. 若甲方未按时支付工程款项的，则乙方有权解除合同，并要求赔偿违约金；2. 若乙方出现严重违约行为（如工程进度滞后超过30天），甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。
七、争议解决1. 本合同涉及的争议应通过友好协商解决。
2. 若友好协商无法解决争议，则提交所在地法院进行诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效果。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同双方确认无误后，签署如下：甲方签字盖章：日期：乙方签字盖章：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程施工合同合同编号（甲方）：DTWW-C-2014-0027-02合同编号（乙方）：山西熙和集团有限公司工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司签订日期：2014年9月签定地点：北京市海淀区协议书发包方：大唐威武新能源发展有限公司承包方：山西熙和集团有限公司大唐威武新能源发展有限公司（业主名称，以下简称“业主”）为实施甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程（项目名称），已接受山西熙和集团有限公司（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。
业主和承包商共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）合同协议书；（2）合同条件及附件；（3）中标通知书；（4）招标书(包括澄清文件)；（5）图纸；（6）技术标准和要求；a.包括在合同文件中的书面技术规范b.参考资料中包括的技术规范（7）投标书(包括澄清文件)；（8）其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。
2.签约合同价：固定综合单价为11万元/台套，合同总价为人民币（大写）贰仟贰佰万元整（¥ 2200万元）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。
3.工程规模：300MW。
4. 承包商项目经理：吴止境5. 工程质量符合工程质量合格，杜绝质量事故，零缺陷，按期移交。
6. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。
8. 本协议书正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，合同双方各执肆份。
签字页：本页无正文甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：或委托代表：或委托代表：经办人：经办人：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：合同条件1.定义及解释1.1定义合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。
1.1.2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。
1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、计算书、图案以及类似的其它技术资料。
1.1.4.“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师，由业主任命并书面通知承包商代行监理工程师职权的当事人。
1.1.5.“监理工程师代表”指根据10.2条规定，由监理工程师任命的个人。
1.1.6.“承包商授权代表”是指由承包商任命，由业主确认，在本合同项下代行承包商全权的个人。
1.1.7.“合同”指合同条件、规范、图纸、工程报价明细、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。
1.1.8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包商提供的并经监理工程师批准的规范。
1.1.9.“工程量清单”是投标书的组成部分，并已填写报价完整的工程量清单。
1.1.10.“投标书”是指承包商向业主提供的，按合同条款规定并为业主所接受的，为工程的施工、竣工及保修而做的报价的建议书。
1.1.11.“中标通知书”指业主正式接受投标的通知。
1.1.12.“合同附件”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件。
1.1.13.“开工日期”指承包商接到监理人或业主发出的开工通知的日期。
1.1.14.“竣工日期”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分完工并通过竣工检验的时间〔或据合同规定延长的时间〕。
1.1.15.“合同价格”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包商为实施并完成工程的保修应付的总金额。
1.1.16.“项目完成”指承包商根据合同规定完成了项目，且业主已颁发了项目保修证书。
1.1.17.“提留金”指业主应从每笔支付给承包商的阶段付款证书内所述的金额中扣留百分之十(10%)。
1.1.18.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.1.19.“永久性工程”指根据合同规定将建造的永久性工程（包括设备）。
1.1.20.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包商的设备）。
1.1.21.“承包商设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
1.1.22.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
1.1.23.“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
1.1.24.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可合理分摊的费用，但不包括任何利润和补贴。
1.1.25.“日”指日历日1.1.26.“元”指合同中作为货币单位的人民币元。
1.1.27.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件。
1.1.28.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程质量进行的质量监督活动。
1.1.29.“履约保函”是指承包商为全部履行合同，按合同规定向业主提供的商业银行为承包商出具的经业主同意的保函，金额相当于合同价格的10%。
1.1.30.“逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同期活期储蓄存款利率计算的利息。
1.1.31.“单月份”是指开工月算起每递增一月的月份。
1.1.32.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
1.1.33.“单份单项设计变更”：指单张设计变更单中的单条变更。
1.2标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。
1.3注释凡指当事人或当事人各方包括公司和有法人资格的任何组织的字词。
1.4通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定，凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的。
并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释。
任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误。
1.5通讯地址业主的通讯地址：承包商的通讯地址：2.工程名称、地点及范围工程名称：甘肃民勤红沙岗百万千瓦级风电基地第三风电场风力发电机组安装工程工程地点：中国甘肃工程范围和接口：详见本合同附件H。
3.转让和分包3.1.合同的转让承包商不得将合同或其任何部分，或合同中或合同名下的任何收益或利益转让，否则视同违约。
业主方有权将本合同项下的所有权利和义务转让给其关联公司，该关联公司继承本合同所有权利和义务，承包商必须无条件同意并给予配合。
3.2.分包本工程原则上不允许分包，若因技术要求需分包时，在业主同意的前提下承包商必须将其分包范围及分包商资质交业主审查批准。
4.合同文件4.1语言和法律4.1.1合同文件使用汉语书写和解释、说明。
4.1.2适用于合同文件的法律是中华人民共和国法律、法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
4.1.3勘测设计和工程施工、竣工、保修中必须使用国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
4.1.4业主要求使用国外标准、规范的，承包商应予以采纳，该规范、标准可以是非汉语书写的相关规范。
4.2文件的优先顺序以合同协议书约定为准。
5.技术文件、规范、图纸保管和提供5.1技术文件、规范、图纸保管和提供业主应根据工程进度需要免费向承包商提供五套工程施工图纸、技术文件，承包商需要更多复制件时，则相应费用自理。
除了严格用于合同目的，承包商不能在未得到业主批准的情况下让第三者使用或向第三方转让。
一旦保修证书发出，承包商应将所有根据合同业主提供的图纸、规范及其它文件退还业主。
5.2一套图纸应保存在工地上述的图纸、技术文件应由承包商保存完整一套在工地，这些图纸应能随时提供给业主、监理工程师及其书面授权的任何其他人员检查和使用。
5.3施工图纸进度管理业主在本合同签署之后7日内，应向承包商提供套满足现场施工需要的图纸，如不能及时提供时，在不影响总工期及主要控制点工期的情况下，协商推迟交付图纸的时间，并尽快联系有关设计单位交付图纸，若因特殊情况不能交付时，业主可用书面通知承包商适当调整该受影响部分工程的工期。
5.4竣工图承包商应在项目竣工后25天内向业主提供符合业主要求的竣工图原始资料两套，并编制两套完整的竣工图，以及相关的工程量文件，然后一起移交。
5.5补充图纸和指令业主及监理工程师有权随时向承包商发出合理和恰当的进行施工和完成工程及保修所必需的指令。
承包商应遵照执行并受其约束。
6.承包商的责任和义务6.1承包商的一般责任承包商应根据合同的各项规定，细心和勤勉、优质高效地对工程进行施工，并完成工程和保修。
承包商应根据合同规定，提供为施工和保修所必需的全部的监督、劳务、材料、机具、承包商的设备及所有其它物品。
6.2施工进度和管理（详见本合同附件 B）6.3承包商的劳务和人员(详见本合同附件 C)6.4现场操作和施工方法承包商应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。
另外，应服从业主与监理工程师的现场协调。
6.5错误的通知承包商应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知业主和监理工程师。
6.6其他6.6.1施工单位在合同签订时为适当的履行合同向业主提供履约保证，由业主可接受的银行开具，格式和担保金额如合同附录的规定。
履约保函的有效期限为全部竣工验收合格，竣工资料及工程移交后失效。
6.6.2合同生效后，积极做好施工前各项准备工作。
6.6.3承包商应遵守合同，按合同中规定的工期、质量和技术要求如期完成所承担的工程任务。
6.6.4组织有关人员学习、熟悉施工图；参加技术交底和施工图纸会审。
6.6.5编报工程施工组织设计的施工方案。
6.6.6严格按施工图和有关规范、标准组织施工，保证工程进度、安全、工艺和质量。
6.6.7承包商负责保护由业主交付给承包商的控制桩。
二级控制桩由承包商负责设置并保护，负责保护地下管线及邻近建（构）筑物。
负责建构筑物沉降观测点的制作、安装及观测。
6.6.8工程质量接受业主和监理工程师监督和检验。
负责将重要施工方案报送业主及监理工程师备查。
6.6.9承包商应认真组织供应工程所用材料，不得影响施工质量和工期。
6.6.10及时提供计划、施工进度完成情况及进度款结算报表。
6.6.11施工现场的水、电及承包商所需的施工道路均由承包商自行维护。