与甲方工作联系单
工作联系单
负责人：2011年4月11日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：有关浓缩池材料问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
我方于4月4日提的180吨三级ф25钢筋,4月5日提的地下泵房用MLS15010a预埋件15块，MLS20010a(b)预埋件99块，MLR25030010c2预埋件30
签发人：德建集团二建建设分公司实华项目部
负责人：2011年2月20日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：护坡延误问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
关于德州实华化工有限有限公司搬迁项目八标段浓缩池护坡工程，至2011年2月28日该工程已经延期7天，为避免继续延误工期，造成损失，请甲方给有关队伍予以督促，确保工程正常完成；由于延期造成的损失请甲方予以补偿。
负责人：2011年4月28日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
联系事由：有关浓缩池回填土的问题
致：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
原设计地下泵房垫层外30cm以内往上放坡进行回填后，做C15素砼配重；由于地下水位较高回填后，无法对回填土进行开挖施工。为了加快工期，建议是否把回填土回填至筏板上平，直接做C15素砼配重?（详见附图）
块，至今未进场，我方现在急等使用，请甲方尽快催促材料进场，以免延误工期。
签发人：德建集团二建建设分公司实华项目部
负责人：2011年4月12日
签收人：德州实华化工有限公司搬迁项目指挥部
负责人：年月日
工作联系单
模板工作联系单
6、接单部门主管因特殊原因无法书面确认《工作联系单》时，必须电话指定本部门具 体经办人负责此项工作，并由指定经办人在 A 联主管签字栏注明“主管电话确认”。
所以，本文所说的第二种“武器”，也不是工作联系单，而是协作。在 一个提倡协作精神的企业里，许多繁复、涉及面广的工作，通过相关部门的共同 力就有这么大！
关于启用***《内部工作联系单》的通知
各大区、各职能中心、职能部门： 为贯彻*****“管理年”提倡的规范化管理精神，提高各单位工
部门工作联系单 3
工作联系报单
编号
025
工程名称
************工程
致： ****************设管理处（单位）
抄送： ******************监理公司（单位）
事由：
关于图书馆和国学馆外线施工事宜
日期 20**年**月**日
内容: 一、 国学馆雨、污水施工能否按照原设计图纸施工，能否作为施工的依据。 二、 国学馆南侧、西侧的出入口处的做法，希望甲方要求设计出示设计变更 图，以便我公司明年的施工。 三、 国学馆北侧的 5#和 10#化粪池，希望甲方要求设计出示设计变更图，以 便我公司明年施工。 四、 图书馆南广场施工场地不满足，其中中建一局的办公楼东侧和后勤的锅 炉房的西侧附属小房阻碍了图书馆南广场的施工，希望甲方协调此事， 以便我公司明年能够施工。
2、 实际反馈时间：接单部门填写，即接单部门将工作联系内容处理完毕后，将 B 联 实际返还发单部门的具体时间。
3、 实际经办人：接单部门填写，即接单部门实际负责此项工作的人员。 4、 主管：接单部门填写，即接单部门主管对此项工作处理结果予以书面确认。 5、 其余内容填写同 A 联。
工 作 联 系 单02
工程签证单编号：工程名称建圣莉雅环保壁纸有限公司1#科研楼致：福建圣莉雅环保壁纸有限公司1#科研楼应贵公司工程部2011-7-14发出的1#科研楼业主通知：屋面增加五间混合结构梯间其中工程量增加为：1、反梁C20砼计算：（7.5+0.2+0.25）×2+3.62×2×0.19×0.2×5=2.模板计算：{（7.5+0.2+0.25+3.62）×2}×0.2×2×5=3.梯间砖量计算：{（7.5+0.2+0.25+3.62）×2×2.2- 1×2.2}×0.19×5=4.梯间C25抗渗砼计算：（7.5+0.2+0.25+3.62）×2×0.19×0.2+3.32×0.2×0.2+(7.5+0.2+0.25)×3.62×0.1×5=施工单位：（章）负责人：日期：2011年6月25日建设单位意见：建设单位（章）：工程负责人：日期：年月日工作联系单工程名称：福建圣莉雅环保壁纸有限公司1#科研楼编号：致：福建圣莉雅环保壁纸有限公司5.梯间挡水粘土实心砖：计算：{（7.5+0.2+0.25+3.62）×2×0.4}×0.19×5=6.梯间梁板模板：计算：{（7.5+0.2+0.25+3.62+3.32）×2}×0.2×2×5=7.梯间外墙粉刷：计算：(4.285+7.5+0.36)×2×2.9×5=8.外墙瓷砖：计算： (4.285+7.5+0.36)×2×2.9×5=9.屋面梯间外架：计算 : (4.285+7.5+0.36)×2×2.9×5=10.屋面梯间内墙粉刷：计算： 4×7.5×2.4×5=11.屋面梯间防水：计算：（4-0.24）×（7.5+0.16）×5+（4-0.24）×（7.5+0.16）×0.4×5=承包单位（章）：项目经理：日期：2011年03月04日项目建设单位意见：建设单位（章）：负责人：日期：年月日本表一式份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存份。
建筑工程联系单
建筑工程联系单联系单编号：2021-001工程名称：xxx建筑工程工程地址：xxxxxx联系单内容：一、甲方信息：甲方名称：xxxxxxx法定代表人（负责人）：xxxxxxx联系电话：xxxxxxx邮箱：xxxxxxx二、乙方信息：乙方名称：xxxxxxx负责人：xxxxxxx联系电话：xxxxxxx邮箱：xxxxxxx三、工程描述：根据甲方要求，乙方将承担以下工程任务：1. 混凝土结构施工；2. 钢结构安装；3. 电气及电力系统安装；4. 给排水系统安装；5. 建筑装饰装修。
四、工程期限：工程开始日期：xxxx年xx月xx日工程预计完成日期：xxxx年xx月xx日五、工程费用：工程费用总额：xxxxx元（大写：人民币xxxxx元整）付款方式：甲方将在工程完工后15个工作日内支付工程款项。
六、工程变更：任何工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
七、质量保证：乙方将按照相关建筑标准和规范进行施工，保证工程质量满足要求。
在工程竣工后，在合同签订后的12个月内，乙方将免费负责工程的维修和保养。
八、违约责任：1. 甲、乙双方均应履行合同中规定的义务，若一方违约，应向对方支付违约金，违约金数额为合同金额的10%。
2. 若因不可抗力导致延期或终止工程，双方互不承担违约责任。
九、合同解决争议方式：双方一致同意，出现争议时，先友好协商，如协商不成，提交工程所在地有管辖权的人民法院解决。
十、合同生效：本联系单经甲、乙双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：日期：xxxx年xx月xx日乙方（盖章）：日期：xxxx年xx月xx日。
工作联系单01 -发甲方 - 副本
贵司于2017年9月28日批付我司工程进度款350万元并且9月28日已支付总包单位300万元、10月31日支付总包单位50万元，我司于9月28日将350万元的建安发票送达总包单位，总包单位于2017年09月29日支付我司工程进度款150万元，剩余的200万元至今未能支付；根据合同条款第七条（七、合同价款支付方式）的规定，总包单位应在15个日历天内即2017年10月14日前支付已批付给我司的150万元工程进度款及10月15日至11月7日的违约金；故总包单位未能支付我司的工程款为：2017年10月14日前未支付的工程进度款150万元、延误支付违约金18万元（从10月15日到11月7日，24天，每天7500元）以及贵司10月31日支付总包单位的50万元，合计工程款218万元。
顺祝商祺！ห้องสมุดไป่ตู้
附：七、合同价款支付方式
XXXX
抄送：北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司
■工作联系单□供记录□供提意见■供处理
发件人：诸安建设集团有限公司
签收人：
工作联系单
致：
工程项目：
时间：2017年11月7日编号：030
事由：工程款支付事宜
尊敬XXXXX领导：
贵司与总承包单位（XXXX）及我司于2016年9月25日共同签订的《XXXXX施工合同》，自开工以来，我司积极履行合同约定的各项义务，工作质量和进度满足项目要求，但目前由于总包单位未能及时给付我司进度款，造成我司资金特别困难，无力采购建筑材料及支付工人工资，面临停工风险，特向贵司领导寻求帮助。
给甲方工作联系单范文
给甲方工作联系单范文
工作联系单。
甲方，（公司名称）。
乙方，（个人姓名/公司名称）。
联系地址，（具体地址）。
联系电话，（联系电话）。
联系邮箱，（联系邮箱）。
联系时间，（工作时间）。
联系内容，（具体工作内容）。
1. 甲方与乙方确认，乙方将按照以下工作联系单的内容，对甲方提供相关服务。
2. 乙方将按照约定的时间和地点，按时到达工作场所，并严格
按照甲方的工作要求进行工作。
3. 乙方将保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方，严禁
私自留存甲方的机密资料。
4. 乙方在工作期间应当服从甲方的管理，听从甲方的指挥，不
得擅自离开工作岗位。
5. 乙方应当保持工作状态良好，不得在工作期间偷懒、打瞌睡，严禁在工作场所吸烟、喝酒等不良行为。
6. 乙方在工作期间如有疑问或者遇到问题，应当及时与甲方沟通，共同商讨解决方案。
7. 甲方将按照约定支付乙方的工作报酬，支付方式为（具体支
付方式），支付时间为（具体支付时间）。
8. 乙方在工作期间如有违反以上规定的行为，将承担相应的法
律责任，并且甲方有权终止与乙方的工作合作。
9. 本工作联系单自双方签字盖章之日起生效，至工作结束之日
终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字，___________ 签字，___________ 。
日期，___________ 日期，___________ 。
以上为甲乙双方工作联系单的具体内容，双方应当严格遵守以上规定，共同维护双方的合法权益。
如有违反，将承担相应的法律责任。
乙方发甲方工作联系单模板范文
乙方发甲方工作联系单模板范文英文回答：Work Contact Sheet.1. Introduction.The purpose of this work contact sheet is to establish clear communication and coordination between the two parties involved in a work project. It serves as a formal document that outlines the details of the project, including the scope of work, timelines, deliverables, and contact information. By having a well-defined work contact sheet, both parties can ensure that they are on the same page and can work together efficiently and effectively.中文回答：工作联系单。
1. 简介。
工作联系单的目的是为工作项目中的两方建立清晰的沟通和协调。
它作为一份正式文件，概述了项目的详细信息，包括工作范围、时间表、交付物和联系信息。
通过拥有一个明确定义的工作联系单，双方可以确保他们在同一页面上，并能够高效和有效地合作。
2. Project Details.The work contact sheet should include all relevant project details to ensure that both parties have a complete understanding of the project requirements. This includesthe project name, description, objectives, and any specific instructions or guidelines. Additionally, it should outline the scope of work, including the tasks to be completed, deadlines, and any milestones or deliverables.中文回答：2. 项目细节。
致甲方工作联系回复单DSYJ-hf-20171113
工程名称：都市雅居编号：DSYJ-hf-20171113
事由
关于施工进度滞后事宜的回复
签收人姓名及时间
致：伟茂地产开发有限公司
贵司下发的DSYJ-20171112号联系单我单位已收到，根据贵司提出的各地块各楼层主体结构完成时间滞后问题，我单位回复如下：
序号
施工部位
开始时间
完成时间
计划（天）
实际完成(天)
提前完成（天）
备注
1
地块一A栋4层
2017年11月1日
2017年11月9日
7
6.5
0.5
下雨1.5天
解释：3层板砼浇筑实际完成时间为10月31日早上7点，开始时间应从11月1日起计；11月7日下雨一天，11月8日下雨半天；11月8日下午5点梁板钢筋就已整改验收完成，因贵司叫不到泵车延后到9日浇筑。
5
地块三中段1层
6
地块三西段1层
施工单位：永记劳务建筑公司
项目负责人：
日期：
3
地块四5层
2017年10月31日
2017年11月9日
8
8பைடு நூலகம்5
-0.5
下雨1.5天
解释：之前老林的木工班组因10月18日至25日停工的原因全部退场，重新组织合格的班组需要时间，且签订协议时已告知贵司，望理解。
4
地块三东段3层
2017年11月5日
2017年11月11日
6
5.5
1.5
下雨1.5天
解释：原定于11月11日下午3点浇筑梁板面，我方在12点前要求延后到下午4点（因工人去廉江搬运木枋赶不回来），但贵司确把泵车退掉，因此延误的时间应由贵司承担（为何贵司叫泵车常有延后，砼班工人全体待工，而不能安排工作，我方延后一小时就要退订泵车？）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
C1
工作联系单工程名称：编号：
致：
事由：
内容：有关钢结构厂房工程质量问题的处理意见：
4#楼钢结构厂房现已基本结束，对存在的质量问题汇同业主、承包商三方商榷，实事求是的面对已发生的问题。
为保证贵厂尽快将厂房投入使用，并满足市质监部门的验收要求，对存在的问题提出以下解决意见，以供参考：
1、组织一次有业主、设计，承包商和监理参加的会议，专题研究解决图纸会
审及变更的一系列问题。
2、业主请支持承包单位对各种主要规格的板材、螺栓进行试验，出示检测报
告。
3、对于防锈漆和喷砂除锈等问题，在甲方认可的情况下，可采取一些补救措
施解决。
4、对柱底键板厚度，柱间支撑直径不足，楔形垫块、焊条种类的使用等问题
可同设计部门协商解决。
5、连窗与地高度已成定局，是否可在满足业主生产工艺需要的前提下进行改
进。
6、工程资料（包括材料实验、检测）请施工方尽快补齐，以备工程竣工验收
用。
根据现场情况，需设计变更情况如下：
确1、钢柱底脚锚栓，原Ф25M24锚栓、错栓原Ф235BF为Ф235B。
2、钢柱根部抗剪键板原设计30，现改为20。
3、结施—19、—20图中各钢柱底法兰板厚应为25，实际为20。
4、檩条等支撑系统设计为E43焊条，现场使用J422焊条。
5、结施—18图中SC，ZSC支撑设计直径为Ф25，两端螺栓应为M24，而实际螺螺栓为M20。
6、结施—21图WLT（a、b）层面檩条设计为热浸镀锌处理，实际为普通防防锈漆面层。
（共180支）
需办理检测检验情况如下：
1、M20高强螺栓，法兰连接幅（—20）钢柱、钢梁焊缝灭损探伤检测。
2、钢柱、钢梁、栓条、墙架主要构件中用板材检测。
单位
负责人
日期
签收人：
日期：。