光伏电站项目施轻工劳务合同(光伏支架、组件安装)
光伏安装支架清包劳务合同4篇
光伏安装支架清包劳务合同4篇篇1光伏安装支架清包劳务合同甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对光伏发电项目进行支架的清包劳务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方接受甲方委托，负责光伏支架清包劳务，具体服务范围包括：支架安装、调试、维护等相关工作。
1.2 乙方应按照国家相关标准、规定及甲方要求，认真履行服务合同，确保工程质量和进度。
第二条合同金额2.1 本次光伏支架清包劳务合同总金额为（具体金额），合同金额以甲乙双方签署的发票为准。
2.2 乙方对于合同金额的支付方式同意按照甲方的要求进行，甲方有权根据工程进度支付相应的款项。
第三条工期及验收3.1 光伏支架清包劳务的工期为（具体时间），乙方应按照合同约定的时间节点进行工程进度控制，确保按时完成工程。
3.2 乙方完成光伏支架清包工程后，甲乙双方应进行工程的验收，如合格则完成验收手续。
第四条税费4.1 本合同项下的税费由双方按照国家相关法律法规进行缴纳。
4.2 如因税收政策变化导致应缴纳的税费金额发生变化，甲乙双方应按照最新的税收政策执行。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定时间完成工程，应按日向甲方支付违约金，违约金的具体金额为合同总金额的千分之五。
5.2 若乙方在工程过程中存在质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复责任，并追究其相应的经济赔偿责任。
第六条保密义务6.1 乙方应对甲方的商业秘密及所有工程相关信息保密，不得泄露给第三方。
6.2 乙方应对工程中涉及的技术标准、设计图纸等资料进行保密，未经甲方同意不得擅自使用或泄露。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格结束。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日以上即是关于【光伏安装支架清包劳务合同】的内容，合同内容详细且完整，确保甲乙双方的权益得到保障。
光伏安装支架清包劳务合同6篇
光伏安装支架清包劳务合同6篇篇1光伏安装支架清包劳务合同甲方（雇主）：________________（以下简称甲方）乙方（承包商）：________________（以下简称乙方）为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方为甲方进行光伏安装支架清包劳务合同的有关事项达成协议，特订立本合同。
第一条工程名称甲方委托乙方进行光伏安装支架清包劳务，包括但不限于光伏安装支架搭设、安装、调试等工作。
第二条工程地点本次工程地点为____________________（具体地址），工程进场时间为____________________。
乙方应按照甲方的要求及工作计划，按时到达工程现场，展开工作。
第三条工程内容和要求1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，准确安装光伏支架，保证安装质量达到标准要求。
2. 乙方应保证工程进度，按照约定时间完成工程，不得因任何原因擅自拖延工期。
3. 乙方应遵守现场安全规定，保证施工过程中不发生任何安全事故。
第四条费用及结算方式1. 甲方应根据合同约定向乙方支付工程进度款，总工程款为____________________，按进度支付。
2. 结算方式：合同工程验收合格后，甲方按照乙方提供的发票及交付的材料进行结算。
第五条违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的条款和条件，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未能按时履行合同义务，甲方有权中止支付工程款，并要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若甲方未能按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
第六条合同变更及解释1. 本合同如需变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 对于本合同的解释和履行，应遵循诚实信用的原则。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向当地仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏电站建设劳务合同协议
光伏电站建设劳务合同协议甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要建设光伏电站，乙方具备相应的劳务施工能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就光伏电站建设劳务事宜达成如下合同协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条劳务承包范围2.1 乙方负责光伏电站的施工劳务，包括但不限于支架安装、组件安装、电缆敷设、接地系统安装等。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第三条质量要求3.1 乙方必须保证施工质量符合国家及行业标准，并达到甲方的技术要求。
3.2 乙方应按照甲方的施工进度计划完成施工任务。
第四条安全生产4.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
4.2 乙方应负责其施工人员的安全教育和培训。
第五条劳务费用及支付方式5.1 劳务费用根据工程量清单和双方商定的单价进行计算。
5.2 甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务费用。
第六条工程变更6.1 如因甲方原因需要变更工程内容，应提前通知乙方，并协商变更事宜。
6.2 工程变更导致的劳务费用增减，双方应根据实际情况协商确定。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏安装支架清包劳务合同6篇
光伏安装支架清包劳务合同6篇篇1光伏安装支架清包劳务合同甲方（委托方）：XX公司乙方（询问单位）：XX装饰公司为了明确双方在合作过程中的权利和义务，提高工程质量及管理水平，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就XX公司光伏安装支架清包劳务项目，达成如下合同：第一条项目名称：光伏安装支架清包劳务项目第二条项目地点：XX省XX市XX区XX路XX号第三条合同总金额：XXX万元（大写XXX万元整）第四条项目内容及要求：乙方承担XX公司光伏安装支架的清包劳务项目，包括但不限于支架的安装、固定和调试等工作。
乙方应按照甲方的要求，严格执行工程施工计划，确保项目的顺利进行和工程质量。
第五条交款方式：甲方应在双方签订合同后的XX个工作日内预付合同总金额的XX%，余款在工程竣工验收合格后的XX个工作日内支付。
第六条材料采购及清包劳务费用：乙方应根据项目需要提供相应的材料，并按照双方协商的价格支付给甲方，清包劳务费用按照实际工程量进行结算，结算的标准为XXX元/平方米。
第七条保修期：工程竣工验收合格后，乙方应提供免费维修保养服务X年，对于因为乙方施工质量问题造成的损失，乙方应承担相应的法律责任。
第八条违约责任：任何一方未履行合同约定造成对方损失的，应负赔偿责任。
违约方应在收到通知后XX日内纠正违约行为，否则应承担违约金。
第九条合同终止：本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格结束。
双方协商一致或发生不可抗力事件，可终止合同。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）：XX公司乙方（询问单位）：XX装饰公司签订日期：XX年XX月XX日甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）甲方联系电话：XXX-XXXX-XXXX 乙方联系电话：XXX-XXXX-XXXX以上为《光伏安装支架清包劳务合同》，甲、乙双方应严格履行合同约定，确保项目的顺利进行和工程质量。
光伏劳务合同范本(精选3篇)
光伏劳务合同范本（精选3篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!光伏劳务合同范本（精选3篇）光伏劳务合同范本第1篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
光伏支架及组件安装施工分包合同5篇
光伏支架及组件安装施工分包合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________公司乙方（分包方）：___________________公司鉴于甲方需进行光伏项目的支架及组件安装施工，经过筛选及评估后决定将部分工程分包给乙方进行实施，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________光伏项目支架及组件安装施工工程。
2. 工程地点：___________________。
二、工程分包范围甲方将本工程的光伏支架制作与安装、光伏组件安装等分项工程分包给乙方进行施工。
包括但不限于以下内容：1. 光伏支架的制作、运输、安装及验收。
2. 光伏组件的搬运、安装及接线。
3. 配套附件的安装。
三、工程工期1. 乙方应按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及甲方要求施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，双方应按照合同约定及国家相关标准进行验收。
验收合格后，方可进行下一步工作。
3. 如验收不合格，乙方应承担整改及返工的费用和损失。
五、合同价款与支付1. 工程总价：人民币_______元（大写：_______元整）。
具体金额根据工程实际量进行结算。
2. 支付方式：甲方在工程完工并验收合格后，按照实际完成工程量进行结算，支付乙方相应款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟支付款项。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任。
七、安全施工1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守安全生产法律法规，严格按照安全操作规程施工。
3. 如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
光伏支架及组件安装施工分包合同6篇
光伏支架及组件安装施工分包合同6篇篇1光伏支架及组件安装施工分包合同甲方（委托方）：（附表）乙方（承包方）：（附表）鉴于：1. 甲方拥有充足的光伏组件和支架，并需要对其进行安装施工；2. 乙方具有相关施工资质和实施能力，愿意承接该项目；3. 双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方进行光伏支架及组件的安装施工，具体包括但不限于支架的搭建、组件的安装、线路的接入等工作。
第二条项目计划2.1 项目开始日期为合同签订之日起，工期为（具体天数）；2.2 甲、乙双方应共同制定详细的施工计划，按计划进行工程施工，并保证按时完成。
第三条施工标准3.1 施工过程中应符合相关法规和标准，确保施工质量；3.2 施工过程中应保障施工人员的安全，并遵守相关安全规定；3.3 施工完成后，乙方应对工程质量承担一定的保修责任期限。
第四条合同价款及付款方式4.1 项目总价为（具体金额），支付方式如下：（1）甲方应在项目开始时支付工程款的30%，合计（具体金额）；（2）工程完成后，甲方应支付工程款的70%，合计（具体金额）。
第五条变更及解除5.1 任何一方若需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致确定；5.2 若因不可抗力等特殊情况导致无法完成工程，双方可协商解除合同。
第六条违约责任6.1 任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任；6.2 因一方违约导致另一方损失的，应负相应的赔偿责任。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定；7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，于签订之日生效。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：日期：日期：（附表：甲方、乙方的名称、地址、法定代表人等详细信息）篇2光伏支架及组件安装施工分包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟进行光伏电站的支架及组件安装施工，并委托乙方进行相关工程的分包施工，双方经友好协商，就具体事宜达成如下合同：一、工程内容及规模：1. 项目名称：光伏电站的支架及组件安装施工工程；2. 工程地点：（详细地址）；3. 工程范围：包括但不限于支架的安装、组件的布置、光伏系统的调试等相关工程；4. 工程规模：具体的工程规模及数量见附件《工程量清单》。
光伏支架组件安装用工合同4篇
光伏支架组件安装用工合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1光伏支架组件安装用工合同甲方：（雇主单位名称）乙方：（劳务单位名称）鉴于甲方拟进行光伏支架组件安装工程，为了确保工程顺利进行，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条工程内容1.1 甲方委托乙方负责光伏支架组件的安装工程，具体工程内容包括但不限于材料购置、基础施工、支架组件安装等。
第二条工程期限2.1 本工程计划工期为（具体时间），双方应当按照工程进度合理安排施工。
第三条价格及支付方式3.1 甲方应根据工程实际情况按照双方约定的单价支付给乙方，支付方式为每完成一定的工程节点支付一定比例的款项。
3.2 如因甲方原因导致工程延期或增加额外工程量，甲方应支付额外费用。
第四条施工要求4.1 乙方应派遣具有相关技术经验和资质的工作人员，严格按照施工图纸和工程要求进行施工。
4.2 乙方应保证施工现场秩序井然，保证工程质量，确保安全生产。
4.3 甲方有权对乙方施工进行监督并要求整改。
第五条竣工验收5.1 工程完工后，乙方应组织相关人员与甲方进行验收，经双方确认合格后方可进行结算。
5.2 如工程存在质量问题或不符合合同要求，乙方应承担相应责任并进行整改。
第六条违约责任6.1 若任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行或者影响工程质量和进度的，应负相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同，并应当根据工程实际完成情况进行结算。
第七条合同解除7.1 在工程进行过程中，如有需要解除本合同的情况发生，双方应当提前书面协商，并确认解除方式和相关费用问题。
7.2 若因乙方原因解除合同，乙方应承担违约责任。
第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜由双方协商解决。
8.2 本合同经双方签字盖章生效，合同一式两份，双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于光伏支架组件安装用工合同的内容，双方应当严格遵守合同约定，确保工程质量和进度，共同完成光伏支架组件安装工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏电站项目施轻工劳务合同(光伏支架、组件安装)电站项目施工劳务合同（支架及组件安装）合同编号：发包单位：劳务班组：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚信原则，总承包人与劳务分包单位已经签订了建设工程施工劳务分包合同，双方就班组劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程质量：达到现行规范优质标准。
第二条承包方式及承包范围：1、承包方式：包清工，即提供为完成承包范围内工程所需的劳务。
承包范围内无点工。
2、承包范围：项目分项中部分工作量。
以下承包范围内的工作内容已包含在报价中，包括但不限于：1) 安全保障措施：如安全带、安全帽、脚手架、安全绳、电气绝缘手套、电气绝缘鞋、携带小型电动工具、电焊机、发电机（含燃油）、电焊条（各种类型）、小型作业成套工具（含光伏所有工种）、耗材（磨光片、切割片等）。
一次及后续的装卸人工费用和搬运费用、二次及后续的机械费用、材料看护、搭建的临时设施（含后续产生的临设水电费用）、差旅费。
2) 具体工作内容：钢结构支架的安装、焊接，钢结构的防腐、防锈工作、光伏组件的安装及密封、玻璃采光带的安装及密封、基础的混凝土保护工作。
注明：防腐油漆由甲方提供，铁板焊接由乙方焊接。
3）所有为完成本分包工作所需的附属和配套工作以及甲方为完成本工程编制的施工组织设计中提及的有关工作。
所有的设计变更。
其他甲方根据合同及常规施工所要求增加的工作内容。
第三条合同主要条款：1、合同工期：计划开竣工日期为年月日至年月日（暂定，具体以甲方的开工指令明确的开竣工日期为准）；总工期为日历天。
具体工期根据工程总进度安排由甲方确定后告之乙方。
进度计划表双方确认签字后作为乙方最终结算时对工期要求的奖惩依据。
2、合同价款：2.1 合同单价：农光互补大棚数量单价。
本合同总价为完成符合本合同质量、工期、安全、成本、文明等要求后的价格。
2.2 本合同采用单价合同，包括人工费、小型工具费、劳保福利费、医疗保险、养老保险等应缴纳的金险费用，以及劳保用品、防暑降温、政府规定的高温费、冬季取暖费用、职工来回车旅费、机械和工具的进退场费等。
此外，还包括因本工地需要临时增加人员所需车费和因此产生的人工降效等。
但必须保证达到本合同规定的质量、工期、安全、成本、文明等要求。
2.3 结算依据：所有工程量均按合同单价中计算量为准。
如有变更，必须附带设计变更或技术核定等能够说明已经得到业主、监理和设计确认的变更文件。
具体以总承包单位与业主方的《工程施工合同》约定为准。
2.4 乙方需要办理现场施工与管理人员的各类证件，费用由乙方承担。
如需要甲方代为办理，则由甲方代扣代缴。
2.5 除工作内容之外的材料配合用工、现场文明施工用工等其他用工费用已经包含在合同单价中，不另行计算用工。
乙方不得以任何理由要求增加费用或拒绝执行。
2.6 乙方必须全面了解图纸、工作内容、施工现场，并对本价格无异议。
同时，乙方必须承担所有可能产生的风险责任。
3、甲方责任及提供资源3.1 甲方负责提供施工图纸、技术资料及有关施工方面的技术参数。
3.2 甲方负责对乙方人员进行进场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，并负责施工组织、技术、质量、安全等方面的管理交底。
3.3 甲方负责协调本工程的整体进度及各分包单位的进度，召集有关工程会议，协调各施工单位施工中出现的矛盾。
3.4 甲方有权督促乙方全面履行本合同，并指导、监督、检查乙方工程质量、工期、安全、文明施工。
乙方应积极配合和支持，对达不到规定要求的，甲方提出限期整改，并督促完善为止。
如果乙方整改措施不力，甲方将根据整改情况予以处罚。
3.5 甲方有权监督和要求乙方按时发放工人生活费和工资，乙方不得以任何理由拒绝执行。
同时，甲方也要按时按约定的付款方式和金额计付劳务费款项。
3.6 甲方提供的辅助材料包括结构胶、防锈漆、玻璃纤维布、沥青漆。
3.9 甲方派驻工地代表负责现场施工，并负责处理乙方与各工种间的协调和配合工作。
4、乙方责任及提供资源无明显问题，不需删除或改写）除甲方提供的资源外，乙方需要提供所有为完成本工程所需的资源，包括但不限于：小型劳保用品如手套、安全帽、安全带、安全眼镜（如需要的话）、雨鞋、劳保用鞋等。
为保证质量和工期，乙方应提供所有必要的人工，并保证现场有足够和合格的操作工人和管理人员。
如果由于乙方原因导致工期拖延或阶段工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失。
乙方现场工人必须自备符合甲方和相关管理单位要求的安全帽、安全防护镜、安全鞋等防护用品。
为满足现场文明施工，乙方应按照建设工程施工现场标准化要求和文明工地要求管理，创建文明工地和文明宿舍，并指派专人负责用工和场容整改工作。
乙方需要清理和妥善保管场内属于其操作的机械和用具。
乙方进场前需要接受甲方的安全教育和相关安全知识、技能的研究和培训。
如果由于乙方自身原因造成乙方所属人员伤亡事故，乙方应承担经济和法律责任，并同意甲方可从应支付给乙方的工程款中直接扣除。
乙方必须根据甲方的施工进度施工要求，并按时完成，不得以任何理由拖延。
如果由于乙方原因影响工程进度，则每延误1日，罚款.00元。
施工时间以甲方计划指定为准。
如果由于乙方工作不力导致工程带来工期和费用上的损失，乙方应承担相应责任。
如果由于乙方原因已明显带来工期上的延期，则乙方同意甲方另行指定其他队伍完成该部分的工程，并按市场人工费的2倍进行结算，相应费用可从应支付给乙方的工程款中扣除。
乙方需认真遵守甲方的各种规章制度，做到遵纪守法、安全生产、文明施工、工完场清。
在进入危险操作区时，乙方需要遵守甲方有关人员交底的安全防护措施，并在适当位置悬挂自备机械的操作规程。
乙方派驻工地代表负责施工与甲方的联系，不得直接同业主、监理公司联系。
4.12 乙方不得以任何理由扣留员工的工资、福利、工伤治疗等费用。
如果因处理不当而引起员工投诉等事件，乙方必须无条件接受甲方的经济处罚，并承担事件处理的全部费用。
如果由此给甲方造成损失，乙方同意从甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。
4.13 材料节约方面，甲方按定额材料耗量指标对乙方进行考核。
在确保施工质量和进度的前提下，乙方必须抓好节约用料、合理用料，施工面必须做到随作随清、工完料尽。
如果超过限额的材料，乙方必须全额赔偿。
材料耗用量表需由项目经理和本班组负责人共同签字，项目经理、班组负责人、项目商务、项目仓库管理员各执一份。
完工后，项目商务会同仓库管理人员进行核审盈亏情况，并根据盈亏情况和本合同约定进行奖惩。
除合同中另有约定外，上述4.1~4.13条款是乙方为完成合同内工作所必须履行的义务和责任。
乙方不得以任何借口要求增加费用，也不得在此范围内向甲方索要零星用工。
3、工程款支付及结算方式5.1 甲方根据乙方的实际出勤人数按月发放生活费，生活费发放时间为进场后25天。
生活费标准为每人每月1000.00元整。
乙方员工在甲方提供的生活费发放单上签字。
工程全部完工后，甲方支付至乙方完成工程量总额的50%，其中已包含对实际出勤人数按月支付的生活费。
剩余的30%在工程量总额完成后网后付给乙方，其余15%在2017年阴历春节前结清。
另外，5%作为工程质量保证金，保证金期限为工程并网后一年，一年之后甲方通过银行转账支付给乙方（但应扣除各种质量、安全罚款和其他款项）。
5.2 乙方需按公司财务要求制定工资表，员工凭身份证到工地财务领取工资。
每月支付的进度款，乙方需制定《施工现场劳务人员月度工资发放登记表》，员工凭有效证件到工地财务领取工资。
每月根据合同所发生活费的金额，总金额的90%必须发到工人个人手中，并要求做工资表和工人本人来领取现金及在工资表中的签字。
如果乙方未能按照要求将90%的生活费发到工人手中，因此引起工人闹事、索要工资或者影响甲方声誉并造成损失，乙方必须承担因此给甲方造成的全部损失。
5.3 乙方承诺不拖欠工人工资。
对由此产生的一切责任和后果，均由乙方承担。
如果因此给甲方造成损失，乙方必须负责赔偿。
During the n d。
Party B shall not XXX worker unrest (including passive work page) due to financial XXX ns occur。
Party B shall bear all economic losses and be fined an nal20,000.00 yuan each time。
If the n of Party A'XXX if Party A suffers severe losses。
Party B agrees that Party A can settle with Party B at 80% of the final settlement price.6.Quality and Acceptance of the Project and Warranty6.1 The quality of this project shall be evaluated according to the n drawings。
method ns。
design changes。
and the XXX "Building n Engineering and Acceptance Norms" (73-2001) and "Unified Standards for XXX" (GBJ-2001)。
If there are size XXX performance and nal use。
Party B shall be fined 10,000.00 yuan for each XXX it.6.2 The quality of this subcontracted project is agreed to be of high quality.6.3 The warranty d for this project:The amount of the project warranty deposit and its return: The amount of the project warranty deposit is 5% of Party B's total XXX.Return: If there are no quality problems after the warranty d expires。
Party A shall pay the full warranty deposit to Party B within one month。