村委会办公楼修建工程施工合同
村委办公楼建设工程施工合同简版多应用
合同编号：_______甲方（委托方）：_______村村民委员会乙方（承包方）：_______建筑安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担_______村委办公楼建设工程施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______村委办公楼建设工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：新建村委办公楼一栋，建筑面积约为_______平方米。
1.4 工程质量：按照国家现行施工验收规范及质量检验标准，确保工程合格。
二、合同工期2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______2.3 合同工期总日历天数：_______天2.4 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、合同价款及支付方式3.1 工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2 甲方支付乙方合同价款的方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满且无质量问题后支付。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工所需相关证件；（2）负责协调施工过程中与周边单位及个人的关系；（3）按照合同约定的支付方式及时支付合同价款；（4）对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照施工图纸、技术资料及施工规范进行施工；（2）确保施工质量、进度和安全，并承担相应的责任；（3）负责办理施工所需的各项手续及验收工作；（4）按照合同约定的工期完成施工任务。
五、工程变更及合同解除5.1 工程变更：（1）施工过程中，如需变更设计，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议；（2）因工程变更导致的合同价款调整，甲乙双方应另行签订补充协议。
村委办公楼建设工程施工合同简版
村委办公楼建设工程施工合同村委办公楼建设工程施工合同1. 合同背景该合同是为了规范和约束村委办公楼建设工程的施工过程，保障建设工程的质量和进度，同时维护双方的合法权益而订立的。
2. 合同双方甲方：【甲方名称】（以下简称甲方）乙方：【乙方名称】（以下简称乙方）3. 合同内容3.1 项目概况- 项目名称：村委办公楼建设工程- 项目地质：【项目地质】- 项目规模：【项目规模】- 工程周期：【工程周期】3.2 合同总价款本合同总价款为【总价款金额】，包括设计、施工、监理费用等。
3.3 工程质量和安全责任甲方要求乙方按照相关国家和地方规定的质量标准进行施工，并承担因施工质量问题产生的后果和赔偿责任。
乙方应确保施工期间的安全，采取安全措施保障工地人员和周围环境的安全。
3.4 工程进度和完工时间乙方应按照合同约定的工期，按时按质完成工程，并保证工程的进度和完工时间。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.5 合同支付方式甲方按照工程进度和施工质量，分期支付款项给乙方。
具体的付款方式和进度安排详见合同附件中的付款计划表。
3.6 工程变更和索赔如因施工过程中发生设计变更、材料不合格、工程量增加等情况，应及时协商解决，并按照约定的程序进行工程变更和支付额外费用。
双方应在变更前签订书面变更协议，确保变更的合法性和合理性。
3.7 违约责任任何一方违反合同约定，未履行其应尽的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的直接经济损失，并承担可能引起的其他间接损失。
4. 合同生效和解除4.1 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
4.2 合同解除以下情况之一发生，合同可以被解除：- 双方协商一致解除合同；- 一方严重违约，对方要求解除合同；- 发生不可抗力事件，严重影响合同履行。
5. 合同争议解决本合同争议解决采取友好协商的原则。
如协商不能解决，可提交有关仲裁机构或人民法院进行解决。
6. 合同附件本合同附件包括但不限于以下文件：- 付款计划表- 工程设计文件- 施工图纸- 监理报告及验收记录以上所述，即为本次村委办公楼建设工程施工合同，双方共同遵守并履行。
村委办公楼建设工程施工合同
村委办公楼建设工程施工合同合同编号：【编号】一、项目概述甲方打算委托乙方进行村委办公楼的建设工程，项目地质为【楼房所在地质】。
本项目的建设目的是为了提升村级行政办公条件，提高服务水平。
二、工程内容1. 本次工程包括村委办公楼的新建工程、装修工程及相关设备安装等。
2. 乙方应按照甲方的要求编制详细的工程施工方案，并协同其他有关方面进行工程设计和施工准备工作。
3. 乙方负责施工期间的安全、质量和进度控制，并保证按照甲方要求优质地完成工程。
三、工程价款及支付方式1. 总工程价款为【金额】，由甲方支付。
2. 工程价款支付方式如下：(1) 工程进展款：甲方按照乙方提交的工程进度报告支付相应百分比的款项。
工程进展款比例及支付时间表由双方协商确定，并写入本合同附件。
(2) 竣工验收款：乙方完成施工后，甲方进行以实物验收为基础的竣工验收。
验收合格后，甲方立即支付竣工金额的90%作为竣工验收款。
剩余10%的工程款在正式使用满【使用期限】后支付。
四、质量保证1. 乙方在施工过程中应按照相关法律法规、工程技术规范和合同约定的标准要求进行施工。
2. 乙方承诺所使用的材料符合国家标准，并提供相关的质量合格证明。
3. 若工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任，进行质量整改并承担相应的损失赔偿。
五、保密条款1. 双方在合作期间，对于涉及到合作内容的商业机密、技术资料等应予以保密。
2. 未经甲方允许，乙方不得将合同约定的工程施工信息、设计方案等泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任，包括支付滞纳金等。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切直接经济损失。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中产生的争议应通过友好协商解决。
2. 若协商无果，双方同意将纠纷提交【仲裁机构名称】进行仲裁。
八、其他条款1. 合同附件：本合同附件和相关技术资料为合同的组成部分。
村委会办公楼修建工程施工(合同)
村委会办公楼修建工程施工合同一、合同背景本合同由村民委员会与施工方签订，旨在规范村委会办公楼的修建工程施工过程，确保工程质量和工期的达成。
双方均同意并遵守本合同的条款和规定。
二、合同条款1. 总体建设目标本工程旨在修建一座符合村委会需要的现代化办公楼，满足村委会的工作需求。
施工方应按照合同要求进行施工，确保工程质量和质量达标。
2. 工程内容本工程包括办公楼的基础设施、结构、装修等方面的施工工作。
3. 工期要求施工方应按照双方约定的工期完成工程，确保工程按时交付使用。
4. 技术要求施工方应按照相关法律法规和工程设计要求进行施工，确保工程质量达标。
施工方应派遣具备相应资质和经验的专业人员进行工程施工。
5. 施工方责任施工方应按照合同约定的工程量和质量要求，按时完成工程，并保证工程的质量符合相关标准和规范。
6. 村委会责任村委会应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助，保证施工顺利进行。
7. 付款方式支付工程款项分批进行，根据工程进度完成比例确认款项支付。
具体支付方式双方另行协商一致。
8. 违约责任任何一方违反本合同条款的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿守约方因此造成的一切损失。
三、合同变更和解除1. 合同变更双方在履行合同过程中，如需对合同进行变更，应经双方协商一致，并签订补充合同进行修改。
2. 合同解除在下列情况下，本合同可以解除：（1）合同期间双方协商一致解除；（2）任一方出现重大违约行为；（3）经法院判决或仲裁机构裁决解除合同。
四、争议解决1. 争议解决方式双方如发生争议，首先应通过友好协商解决。
如协商不成，可以提交相关争议仲裁机构进行仲裁。
2. 法律适用和管辖本合同签订、履行过程中如发生法律纠纷，适用法律，并由合同签订地的人民法院进行管辖。
五、其他条款本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方之间的法律文件，合同的附件与合同本身具有同等法律效力。
合同签订地：村委会办公楼修建工地村民委员会（盖章）: ____________________施工方（盖章）: ____________________日期：____________________。
村委会办公楼建筑修建工程合同
村委会办公楼建筑修建工程合同1. 合同背景根据村委会办公楼建设需求，甲方（村委会）与乙方（建筑公司）协商一致，达成如下合作意向，并签订本合同，共同开展办公楼建筑修建工程。
2. 合同条款2.1 工程概况办公楼建筑修建工程位于村委会所在地，占地面积约X平方米，总建筑面积约X平方米。
工程分为X个阶段，预计耗时X个月，具体工程概况详见图纸附件（附件1）。
2.2 工程范围土地平整、基础工程和地下施工主体建筑结构施工建筑装修及设备安装绿化和园林景观设计及施工完成交房前所有验收与手续办理2.3 工程质量要求乙方承诺按照国家有关建筑工程质量标准和规范，完成办公楼建筑修建工程，并确保工程质量符合相关法律法规的要求。
具体工程质量要求详见附件2。
2.4 工程进度双方同意按照甲方提供的施工进度计划，进行工程进度的安排和管理。
如遇特殊情况需要修改进度计划，应提前经双方协商一致，并办理相关手续。
2.5 工程费用与支付方式第一阶段（土地平整、基础工程和地下施工）完成后，甲方支付工程款的20%第二阶段（主体建筑结构施工）完成后，甲方支付工程款的30%第三阶段（建筑装修及设备安装）完成后，甲方支付工程款的30%全部工程竣工、验收合格并办理相关手续后，甲方支付工程款的20%2.6 税费责任乙方负责办公楼建筑修建工程过程中产生的所有税费，并按照法律法规及时缴纳。
甲方不承担乙方在办公楼建筑修建工程中的任何税费责任。
2.7 材料与设备乙方应按照甲方要求，选用符合国家标准的优质材料和设备进行施工，并确保所有材料和设备的质量合格。
2.8 工程保险乙方应购买工程施工过程中所需的人身意外保险、第三者责任保险等相关保险。
2.9 违约责任如果一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，并承担由此造成的一切损失和责任。
3. 合同变更与解除3.1 合同变更合同变更必须经双方协商一致，并书面确认。
变更内容包括但不限于工程范围、工程费用、工程进度等。
3.2 合同解除合同解除必须经双方协商一致，并书面确认。
农村村委办公楼建设工程施工合同
农村村委办公楼建设工程施工合同一、合同双方甲方（建设单位）：单位名称：法定代表人：联系地质：联系人：联系方式：乙方（承包商）：单位名称：法定代表人：联系地质：联系人：联系方式：本合同为甲方委托乙方承担农村村委办公楼建设工程的施工任务，并约定相关权利和义务事项。
二、工程范围本工程的范围是农村村委办公楼的建设，包括但不限于土地平整，基础设施建设，结构施工，装修装饰等。
具体工程范围详见附件一。
三、工程时间1.本工程的计划开工日期为合同签订之日起不超过30日内。
2.工程期限为从开工之日起计算，约定工程总工期为个月，合同约定的时间期限为年月日。
上述时间是在不可抗力因素的影响下进行的，如发生不可抗力事件，工期将相应延长。
不可抗力事件包括但不限于地震、火灾、战争等。
四、工程质量和安全1.乙方必须严格按照国家有关建筑施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关标准要求。
2.乙方必须严格执行施工现场安全规定，建立健全施工安全管理制度，确保工程施工过程中人员和财产安全。
3.乙方应组织有资质、经验丰富、技术过硬的工程技术人员和施工人员，确保施工质量和施工进度。
合同约定的工程质量验收标准以国家相关标准和规范为准。
如发现质量问题，乙方要负责解决，并承担由此产生的费用。
五、工程报酬1.本工程总报价为人民币万元，包括劳务费、材料费、设备费等。
具体费用明细详见附件二。
2.工程款项支付方式约定如下：–乙方按照实际工程进度的完成情况向甲方提交结算申请；–甲方核实结算申请并确认无异议后，按约定的比例支付相关款项；–最后一次付款将在工程竣工验收合格后支付，包括尾款和扣除合同约定的保证金。
六、合同变更和解除如在工程施工过程中需要对合同进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行合同变更协议的修订。
解除合同后，双方应按照约定进行结算，未完成的工程由乙方负责退还甲方已支付的款项。
七、争议解决在履行合同过程中发生争议时，双方应通过友好协商解决。
村里村委办公楼建筑施工合约
村里村委办公楼建筑施工合约1. 项目背景为了提升村庄管理效果和服务居民的能力，村里决定建设一座现代化的村委办公楼。
本合约旨在规定双方在村委办公楼建设项目中的权责和约定，确保项目顺利进行。
2. 合约主体2.1 建设方（甲方）村（社区）委员会名称：地质：法定代表人：2.2 施工方（乙方）承包商名称：地质：法定代表人：3. 工程规模和内容3.1 工程规模本工程的总建筑面积约为平方米，总高度约为米。
3.2 工程内容办公楼主体建设电力、水暖设备安装室内装修及设备采购4. 工程进度4.1 工期本工程的预计工期为个月，具体工期以合同附件中的施工计划为准。
4.2 工程进度款根据工程进度的完成情况，甲方按照合同约定的进度款支付给乙方。
具体支付比例和时间见合同附件。
5. 工程质量与验收标准5.1 工程质量根据相关法律法规和建筑标准，乙方应保证本工程的质量符合相关规定。
如果发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
5.2 工程验收在工程竣工后，乙方应向甲方提供完工图纸、竣工报告等相关材料，并配合甲方进行工程验收。
6. 工程费用6.1 工程总造价本工程的总造价为人民币元（大写：）。
6.2 工程款付款方式甲方按照合同约定的支付比例和时间，分期支付工程款给乙方。
6.3 工程变更和索赔如因设计变更或扩大工程范围等原因，导致工程费用发生变动，双方应协商确定费用变更方式。
7. 合同变更和解除7.1 合同变更如在施工过程中，因不可抗力等无法预见的变故导致合同内容发生变更，双方应协商解决。
变更后的合同内容应经双方签字确认。
7.2 合同解除如因一方违反合同约定，影响到工程顺利进行，对方有权解除合同，并有权追究违约方的责任。
8. 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
如果协商不成，争议应提交本合同签订地的仲裁机构解决。
9. 合同生效与终止9.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并适用于双方履行的所有义务。
9.2 合同终止合同约定的工作完成并经验收合格；双方协商一致终止合同；因不可抗力等原因，无法继续履行合同。
村委会办公楼建筑施工项目合约(范本文)
村委会办公楼建筑施工项目合约一、合约背景本合约是以甲方村委会为委托方，乙方建筑公司为承包方之间就村委会办公楼建筑施工项目进行的合作协议。
本合约旨在明确各方的权利与义务，确保项目能够按照约定完成，并保障各方的合法权益。
二、合约条款2.1 项目描述甲方委托乙方进行村委会办公楼的建筑施工项目，包括但不限于设计、施工、监督和移交等。
2.2 合作期限本项目合作期限为从合约生效之日起至完工验收合格之日止。
2.3 付款条款–工程开工前支付总工程款的30%作为预付款；–工程完成50%时支付总工程款的40%；–工程竣工验收合格后支付总工程款的30%。
1.甲方在支付款项时，需提供正式的付款通知并保留相应的付款凭证。
2.4 变更和索赔1.任何对项目的变更均需经双方书面协商一致后方可执行。
2.如因双方原因导致项目进展受阻，引起索赔，应由违约方承担相应责任。
2.5 违约责任1.如甲方未能按时支付款项，乙方有权暂停工作或要求甲方承担延误费用。
2.如乙方未能按时完成工程或不符合设计要求，应承担返工责任，并赔偿由此造成的损失。
三、合约生效与解除3.1 合约生效本合约经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
3.2 合约解除1.本合约在合作期限内，任何一方违反合约条款，未能履行合约义务，另一方有权解除该合约。
2.如果合作期限内突发不可抗力事件导致无法继续履行合约，双方可协商解除合约。
四、争议解决双方如发生争议，应协商解决。
如协商无果，可提交至相关法律机构解决。
五、保密条款双方在履行合约过程中涉及的商业秘密和机密信息应予以保密，不得向第三方透露，除非获得对方书面许可。
六、其他事项本合约未尽事宜由双方协商解决，并以补充协议的形式实施。
此为《村委会办公楼建筑施工项目合约》，旨在明确项目双方的权利与义务，确保项目顺利进行并保障各方合法权益。
请双方仔细阅读合约内容，确保了解并同意其中的条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**村委会办公楼修建工程施工合同
甲方：**村委会
乙方：
**村委会办公楼，建于八十年代，原楼板已破烂不堪，带来安全隐患。
经村民代表、党员代表大会讨论并通过，村支部决定重新修建该办公楼。
村委会多方研究，将工程发包给王连生同志。
经双方协商，特订立合同如下：
一、工程事项：本工程包工包料。
1、二、三层楼面含办公楼楼梯，用钢筋、水泥、沙石、混浆料建成；
2、办公楼所有内墙墙面铲除，重新用水泥、石灰粉刷；
3、楼梯间内建一卫生间；
4、二层厅内开窗户两扇，砌墙一扇；
5、一楼地面用水泥沙石重新浇筑；
6、该开门的门位，该砌补的墙都要砌补好。
二、工程质量：本工程质量严格按照国家平房建筑结构标准实施。
三、工程期限：自即日起至2011年11月20日止。
四、本工程造价为：人民币
五、安全责任：在施工过程中，一切安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
六、税费责任：本工程经**乡公共交易站投标，乙方的报名费、做标书、交易费等所有费用乙方自行负责，甲方不承担，其他税费甲方负责。
七、付款方式：乙方先带资，施工中途，甲方付工程款的40%—50%，待工程完工验收后全部付清工程款。
八、本工程不包括更新门、窗户在内，该项由甲方负责。
九、未尽事宜，在施工途中口头讲清。
本合同如无异议，双方签字起生效，如有违约，负法律责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
法人代表：
证明人：
2011年9月19日。