市政道路监理合同协议书
市政道路工程监理服务承诺函

市政道路工程监理服务承诺函致:(招标人)本公司自愿参加项目名称投标活动。
如果我单位中标,对于监理服务质量承诺如下:一、监理目标确保施工安全,质量标准达到国家现行验收合格标准,按合同工期完工,节省投资。
(一)质量目标:达到国家现行验收合格标准依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准,对施工的全过程进行监督检查。
审查承包人的质量保证体系和措施,审核质量文件,核实质检数据,对重要工程部位和关键工序进行跟踪监督和旁站监理。
通过有效的检测手段、及时准确的数据收集统计和科学的分析方法,使工序、分项工程、分部工程和单位工程的质量得到有效控制。
保证工程质量符合要求,质量控制资料齐全、整理规范。
(二)工期目标:同监理服务范围建设工程的施工工期和缺陷责任期(施工计划工期为个日历天)根据招标文件的要求,与参建各方共同配合,在确保质量和安全的前提下,以工程承包合同确定的工期和项目里程碑为进度控制目标。
督促所有承包单位按批准的进度计划组织施工,确保整个工程在计划工期内完成,最大程度地满足业主的要求。
(三)投资控制目标:确保业主制定的造价控制目标的实现以签订的承包合同中的工程投资额为造价控制的基本目标,以合同为依据,严格遵守工程技术经济签证程序,严格控制合同外费用的支出,以事前控制为主,减少索赔事件的发生,合理处理索赔,确保业主制定的造价控制目标的实现。
(四)安全文明施工控制目标:坚决杜绝重大事故,减少一般安全事故强化安全意识,重视和加强安全文明施工管理,严格执行国家及湖北省有关安全文明施工的法规、条例及规定,督促承包单位完善安全保证体系和工作制度,使安全文明施工规范化、标准化和制度化;坚决杜绝重大事故,减少一般安全事故。
(五)信息管理目标:及时、准确地获取所需的信息运用现代管理模式,建立监理信息计算机辅助系统,有组织的收集、整理、储存和传递工程信息,确保沟通渠道的畅通,使参建各方能够及时、准确地获取所需的信息。
(六)保密目标:严格遵守监理工程师职业道德规范,监理期间未经业主同意,涉及本工程建设的所有资料保证不向外泄密。
市政道路简单版的合同范本(通用4篇)

市政道路简单版的合同范本(通用4篇)市政道路简单版的篇1甲方(全称):乙方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,就工程承包事项双方协商一致,订立本合同。
第一章工程概况及工程承包范围工程名称:置业有限公司工程地点____工程范围:____1、合同工期:20天,自____年11月2日-____年12月20日前完工。
2、工程质量等级:达到国家验收规范和合同附件要求。
第二章合同双方责任甲方责任:1、负责提供水电源接口,水电费由乙方负责。
2、甲供材范围:雨水篦、窨井框盖、波纹管。
甲供材料质量由甲方把关。
3、提供施工图纸与现场技术交底工作。
乙方责任:1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。
2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工,负责现场整洁卫生、文明施工等要求。
3、乙方在进入施工现场后,应严格按照安全操作规范施工,负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理,切实做好施工人员的安全防护工作。
若发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。
甲方不负任何人身安全责任。
4、乙方在施工过程中,应安排专业水电工按规范接电用电,严禁乱拉乱接用电。
若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的,一切责任由乙方自负。
5、乙方的所有施工人员,含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械,在施工过程中应自觉遵守交通规则,否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。
甲方不负任何交通安全责任。
6、乙方每次整好路基待浇砼之前,应预先向甲方与监理报验,通过甲方与监理实地查验达到标准要求后,方可实施浇砼。
7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检,检验费由乙方自负,凭检验合格证结账。
若造成c30商品砼试块送检不合格的,一切损失由乙方负责。
8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕,在路基整理压实后,应及时对所有管道做好检查通球、闭水(该闭水试验部分)试验等工作,保证所有管道畅通无阻;若乙方不及时查验而擅自浇砼,造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的,一切责任、一切经济损失由乙方负责。
道路工程的合同范本(精品8篇)

道路工程的合同范本(精品8篇)道路工程的合同范本篇1发包人:________________承包人:________________风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称:________道路工程。
2、工程地点:________________3、承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)。
4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款:合同总价(暂定)_______元单价(综合单价包干)。
6、质量标准:合格。
风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
7、工期:工程总日历工期天_______,具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二、技术标准1、技术标准:(1)执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、______市相关技术标准、规范;(2)质量评定执行相关质量检验评定标准:所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
市政工程监理交底书

长乐市广场路(吴航路-长莲路)道路工程监理交底书受业主的委托和授权,我公司对本工程的施工过程进行建设监理。
根据建设工程有关法规、现行建设工程技术规范和规程、工程项目批文、设计文件、工程建设施工合同和监理合同,为圆满完成该工程的建设任务,实现项目的质量、投资、进度控制,合同和信息管理目标,督促和检查施工合同履行情况,请施工单位务必按以下要求配合支持我司工作。
1.监理依据1.1合同文件1.1.1本建设工程《委托监理合同》。
1.1.2本工程《施工合同》及构成合同的文件(补充协议、招投标文件、批准的施工组织设计等)。
1.2法规文件本工程适用的法律法规文件详见附录一。
1.3技术标准、规范本工程需要使用的标准及规范详见附录二。
1.4本工程设计文件2.监理单位的权利根据建设单位在监理合同中对委托监理内容和有关法律法规,监理享有以下权利:2.1审查承包单位现场管理机构人员资质、质量保证体系。
对不符合合同约定和工程需要的,有权要求补充、更换。
2.2 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,但不免除承包人的责任。
2.3 征得建设单位同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工今。
2.4 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
2.5 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
2.6在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认,建设单位不支付工程款。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内,建设单位或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均应首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
某市政道路监理业务手册

建设单位意见
本工程由安徽华东工程建设监理咨询有限公司监理,赵红迎同志担任项目总监理工程师,负责该工程监理部的全面工作,使该项目在进度、质量、投资等方面均达到预期目标,监理部人员认真负责,履约情况很好。本工程为合格工程。
年月日
监理业务手册
XXXXXXXXX工程
XXXXXXXXXXXXXXX公司
本工程监理工作内容为:1.施工准备阶段的监理;工程质量、进度、投资、安全等控制及合同管理、信息管理,组织协调等。特别是关键部位、隐蔽工程均采取旁站监理,加强中间验收和检查,以确保工程质量。
通过监理部全体人员的共同努力,有效的完成了监理合同的约定全部内容,为省优、市优工程评选创造良好的条件,受到了建设单位和主管部门的赞扬。
竣工验收结论
在工程建设期间,监理单位严格按现行规范、规程,强制性条文及设计要求管理,加强工序控制,对关键部位设置质量控制点,对隐蔽工程实行验收签证制,利用旁站监理,中间检查及技术复核等手段,以予控为主,结合中控和后控,及时发现,早期处理,防止漏检和失控,消除质量隐患。
经过上述努力,在各相关单位支持和各方配合下,使本工程实现了预期目标,达到预期效果,完成了合同约定的工作内容。经联合验收评价为:合格。
监理程
工程名称
地址
工程类别
造价(万元)
建设单位
设计单位
施工单位
开工日期
2009.8
竣工日期
2011.3
项目监理机构
姓名
注册专业
监理工程师注册证号
市政公用工程
市政公用工程
市政公用工程
结构工程
路桥
工程造价
电气工程
试验
道桥
路桥
总监理工程师
总监代表
市政合同(精选8篇)

市政合同(精选8篇)市政合同篇1发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方)一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包内容:路面的恢复及道路的改造四、承包方式:沥青、水稳道路包工包料,砌井、砌墙部分、花砖、路崖、水泥及井管道材料由甲方提供。
五、结算方式:1、承包单位经市场政工程经济管理站审定的取费类别和甲方制定的价格为依据(1.沥青路面每平方米95元。
结构层:6公分粗料;4公分细料。
2.水稳层每平方米30元。
结构层:水稳层20公分。
3.水稳层沥青路面每平方米125元。
结构层:水稳层20公分,沥青层10公分,以上均为发票价。
4.面包砖铺设8元/m2人工费,路崖8元每延米人工费。
5.其它甲方指定的零星项目按照甲方指定的道路下水工程合同为依据进行结算。
)2、工程预算造价:约为壹佰捌拾万元整,改造总面积约为20xx0平方米。
结算以实际工程量和项目,作为结算依据。
3、付款方式:合同签订后,甲方按工程总预算造价的30%付给乙方备料款、工程进度款,待工程竣工验收合格后付足工程结算造价的95%,余5%作为保修金,五年后经甲方再次复验工程无质量问题一次性付清余款。
4、本工程竣工后,15日内双方搞完结算。
支付到总工程结算造价95%。
六、约定事项1、开工前,甲方负责完成“三通一平”前期工程(即水通、电通、路通、施工现场等)并组织有关对施工图纸,设计技术资料进行审定,办理施工临时设施范围内,土地租用等有关事项、申请施工执照、确定工程水准点和座标控制点、乙方要严格按照审定后的施工图和有关技术资料进行施工。
对水准点、座标控制点要妥善保存、以备后用。
2、本工程主要部分乙方必须自行完成,不得转包。
部分专业项目实际分包时,其一切质量、技术、经济责任,由乙方向甲方负责。
施工前乙方编制的施工组织设计(一般工程)由甲方组织设计单位、施工单位等。
共同审定,重要工程要经市城建委(计建处)审批。
3、本工程如发生设计变更时,需另行预(结)算,经建设单位同意后,到甲方项目部办理增减变更签证。
市政道路工程施工合同范本_合同范本

市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ,人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:一、项目概况及承包范围1、工程名称:2、工程地址:3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付:1 / 14甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》,遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
市政道路施工合同范本(通用6篇)

市政道路施工合同市政道路施工合同范本(通用6篇)随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多事情需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本(通用6篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西),人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:一、项目概况及承包范围1、工程名称:2、工程地址:3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付:甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方:乙方:根据工程建设的需要,甲方将承建的的劳务施工委托给乙方,为明确甲乙双方责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况,经双方协商达成一致,签订本合同并共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
道路工程建设项目施工监理合同协议书项目业主:监理单位:道路工程建设项目施工监理合同协议书项目业主:监理单位:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工监理事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况项目名称:道路工程建设项目(工程总造价约万元)。
工程地点:工程内容:道路、雨水(污水)管道、照明、绿化等。
资金来源:已到位。
总监理工程师:驻地监理工程师:试验工程师:现场监理旁站:车辆:1辆办公车辆。
辅助人员:司机1人,厨师1人。
二、工程监理范围监理范围:道路工程建设项目(包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段及缺陷责任期阶段的监理服务)三、监理期限:新乡市新东区新智街道路工程建设项目开工之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续,完成所有与工程项目相关的监理工作内容后终止。
四、监理服务费用监理服务费包干总价:(大写);其监理费支付按月支付(按照施工合同工期平均到每个月支付,每月10日前支付上月监理服务费;合同工期结束后14天内全部支付完)。
该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用(含节假日),包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监理设备费、现场监理设备使用费、分部验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。
五、合同通用条件、专用条件:1.定义与解释1.1定义本文用词定义如下,但根据上下文另有其意义的除外。
1.1.1 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)。
本项目名称:新乡市新东区新智街道路工程建设项目。
1.1.2 服务监理人根据监理合同所承担的工作,包括正常的服务、附加的服务、额外的服务,亦称监理服务。
1.1.3 发包人(业主)委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。
发包人(业主):新乡市新东开发建设投资有限公司。
1.1.4 监理人受发包人委托提供监理服务并具有监理资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.5 监理机构由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。
1.1.6 一方发包人或监理人。
双方发包人和监理人。
第三方一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。
但根据上下文的内容,也可以是与工程建设有关的其他当事人。
1.1.7 监理合同一般应包括:监理合同协议书及附件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)、技术规范、双方签认的澄清文件。
1.1.8 书面形式指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.9 日即日历日。
1.1.10 月根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。
1.1.11 正常监理服务指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。
1.1.12 附加监理服务指除正常监理服务范围以外的监理工作。
1.1.13 额外服务指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作。
1.2解释1.2.1 监理合同中条款的标题只是为了方便查阅,不应作为监理合同本身的内容予以理解,也不应将其用于对监理合同进行解释。
1.2.2 为了简练文字,监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义,阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3 组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充,如出现相互矛盾的情况,以下述文件次序在先者为准。
1.2.3.1 监理合同协议书及附件。
1.2.3.2 合同专用条款、合同通用条款。
1.2.3.3 工程专用规范。
1.2.3.4 监理规范。
1.2.3.5 技术规范。
1.2.3.6 在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件,以其最新版本或最新颁发者为准。
2.监理人的义务2.1监理服务的形式、范围与内容2.1.1 服务形式监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。
发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。
2.1.2 服务范围2.1.2.1 监理服务的工程范围:新乡市新东区新智街道路工程建设项目。
(包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段及缺陷责任期阶段的监理服务)。
2.1.2.2 监理服务的工作范围:监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。
(1)正常监理服务的范围:除非专用条款另有约定,正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内,对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。
(2)附加监理服务的范围:包括但不限于:①由于非监理(含发包人或第三方责任)原因导致合同约定的监理服务期限延长,所延长的服务时间应视为附加监理服务;②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求,监理人完成此项服务应视为附加监理服务;③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作,监理人完成此项工作应视为附加监理服务;④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标,监理人为完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。
(3)额外监理服务的范围:指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作,例如:①监理合同生效后,因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时,其善后工作以及恢复服务的准备工作,应作为额外服务;②如果发包人以书面形式提出要求,监理人应提交变更服务的建议方案,该建议方案的编写和提交应视为额外服务;③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时,监理人在书面通知发包人28日之后,有权单方面解除本监理合同,因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务;④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担,因此而增加的工作应视为额外服务;⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作,应视为额外服务。
2.1.3 服务目标质量标准:合格工程。
工程竣工质量评定由业主单位组织。
2.1.3.1 监理服务履约目标:除专用条款另有约定外,监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求。
2.1.3.2 对第三方履约管理的服务目标:在专用条款中约定。
2.1.4 服务内容监理人应按照《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)及相关法律、法规开展监理服务。
发包人须依据《公路工程施工监理规范》(JTG G10—2006)要求对监理机构的设置方式进行选择,并在专用条款中予以约定。
各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容,发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。
2.1.4.1 在工程只设置总监办一级监理机构时,其监理服务内容为:(1)按监理合同要求建立驻地办建设;(2)熟悉合同文件,调查施工环境条件;(3)在合同约定的期限内编制监理计划,根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则;(4)在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计(含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施);(5)参加设计交底;(6)审批承包人提交的总体进度计划,核批承包人对总体进度计划的调整计划;(7)检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系;(8)审核承包人的工地试验室;(9)对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测,审核后予以批复;(10)验收承包人测定的地面线;(11)审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分;(12)确认承包人提交的场地占用计划;(13)核算承包人对工程量清单的复核结果;(14)签发开工预付款支付证书;(15)主持召开监理交底会;(16)主持召开第一次工地会议;(17)签发合同工程开工令;(18)按合同约定对工程分包计划和协议进行审查,并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任;(19)审批施工测量放线;(20)审批工程原材料及混合料配合比;(21)审查施工组织及人员配备;(22)审查承包人进场的施工机械设备;(23)审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺;(24)审批承包人月进度计划,检查和监督进度计划的实施;(25)审批分项(分部)工程的开工申请;(26)验收构配件或设备;(27)按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检,并做好记录;(28)对关键工序进行签认;(29)对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门;(30)签发单位或合同工程及分部(分项)工程的暂停令和复工令;(31)对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》;(32)对已完工程按合同约定的方法进行计量;(33)审核工程中期支付申请,签发中期支付证书;(34)按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定;(35)受理合同其他事项的有关事宜,按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项;(36)组织编写监理月报;(37)主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议;(38)协助发包人审查交工验收申请,评定工程质量;(39)参加发包人组织的合同工程交工验收;(40)编写监理工作报告,并提交发包人;(41)签认交工结账证书;(42)组织编制工程监理竣工文件,并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料;(43)参加工程竣工验收。
2.1.5 发包人对监理人的授权监理人根据监理合同进行监理服务时,在发包人授权权限范围内开展工作。
授权权限在专用条款中约定。
2.2 监理服务的依据2.2.1 适用的法律、法规、规章。
2.2.2 国家和行业有关标准、规范、规程。
2.2.3 监理合同。
2.2.4 施工合同。
2.2.5 工程前期有关文件。
2.2.6 工程设计文件和图纸。
2.2.7 工程实施过程中有关的函件。
2.3 监理职责2.3.1 监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则,按照监理合同及相关法律、法规的要求,严格、严密、科学、公正地进行监理服务。
2.3.2 如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权,来自于发包人和第三方签订的工程合同文件,该合同文件必须成为本监理合同的组成部分,两者之间如出现矛盾,则应编制补充说明文件一并列入监理合同。
此时监理人应:(1)根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务;(2)根据职责范围,在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力;(3)根据上述合同文件的授权,可对相应的工程和合同事宜进行变更,但未经发包人的书面批准,不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。