建设工程监理合同协议书范本 通用
建设工程监理合同范本5篇

建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
2023年最新监理合同范本9篇

2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定,甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议:一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作,具体工程项目及范围详见附件一;1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求,认真履行监理职责,确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付等);2.2 如因工程变更或其他原因,导致监理服务费用发生变化,应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准,并进行监督和检查;3.2 对工程施工过程进行监理,并及时提出质量意见;3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查;3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收之日止;4.2 如工程延期或增减监理范围,应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致,可提前解除;5.2 若一方未履行合同义务或严重违约,对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;6.2 如协商不成,可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议;7.2 双方均应遵守合同约定,确保工程质量和安全。
甲方(盖章):日期:附件一:工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本,双方应遵守合同约定,共同确保工程质量和安全,促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快,共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(监理单位)为确保工程质量,保障双方的合法权益,经甲、乙双方友好协商达成一致意见,签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托,按照国家有关法律法规及工程质量技术标准,对乙方的工程进行监理服务,确保工程质量符合相关标准。
工程建设监理委托合同范本8篇

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)

建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,乙方作为独立的第三方监理机构,负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务:乙方的监理任务包括但不限于:对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标:乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工,保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息:–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于:–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料,包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整,并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的,应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求停止违约行为。
监理合同示范文本6篇

监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设部监理合同范本3篇

建设部监理合同范本3篇篇一建设部监理合同范本甲方(委托人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(监理人):姓名/名称:__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方拟建设[项目名称]工程,为确保工程质量、进度和安全,甲方委托乙方承担该工程的监理工作。
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程内容:[工程内容描述]二、监理范围和内容1. 监理范围:[具体监理范围]2. 监理内容:[监理工作的具体内容]三、监理期限1. 监理期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
2. 如工程需要延长监理期限,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
(1)[支付方式 1]:[具体支付时间和金额](2)[支付方式 2]:[具体支付时间和金额](3)……五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求乙方更换不称职的监理人员。
3. 应按照合同约定支付监理费用。
4. 应提供必要的工作条件,协助乙方开展监理工作。
(二)乙方的权利和义务1. 有权对工程建设进行监督、检查,提出意见和建议。
2. 有权要求甲方提供必要的工作条件。
3. 应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。
4. 应保守工程建设中的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,每逾期一日,应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。
工程建设监理合同范本(6篇)

工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
工程监理合同范本6篇

工程监理合同范本.6篇篇1甲方(业主单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方需要工程监理服务,乙方具备提供工程监理服务的能力与资质,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________(二)工程地点:__________(三)工程规模及特征描述:__________(四)工程监理的范围和内容:包括但不限于施工现场管理、进度控制、质量控制、安全生产监督等。
二、监理服务期限及目标(一)监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成相关工程资料归档移交为止。
(二)监理目标:确保工程按期完工,保障施工质量,控制工程成本,确保安全生产。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:按照工程造价的百分比或者根据工程的实际需要进行定额计算,具体由双方另行商定。
(二)支付方式:按工程进度分期支付,包括预付款、进度款和尾款等,具体支付时间和金额按合同附件的付款协议执行。
(三)开具发票:乙方在完成合同约定的服务内容后,向甲方提供合法有效的发票。
四、甲方的权利与义务(一)甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的工程监理服务。
(二)甲方有义务按时支付监理费用,提供必要的工作条件。
(三)甲方应及时提供与工程相关的技术资料,确保资料的真实性和完整性。
五、乙方的权利与义务(一)乙方有权获得约定的监理费用。
(二)乙方应按时进驻施工现场,按照合同约定提供全面的工程监理服务。
(三)乙方应确保监理人员的专业能力和职业素养,遵守法律法规和工程建设标准。
(四)乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意不得泄露或者用于其他用途。
六、工程变更与调整如因工程需要或者其他不可抗力因素导致工程发生变更,甲乙双方应协商确定相应的监理服务调整和费用变更。
七、违约责任(一)如甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_____________建设工程监理合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日甲方(委托人):法定代表人:乙方(监理方):法定代表人:甲方将开工建设的项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程规模:第二条合同总价合同总价:固定单价人民币元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。
第三条价款支付1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。
2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%。
3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30%(每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。
3、每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%。
4、每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95%。
5、工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。
6、乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
7、若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
第四条服务期限1、服务期限:总工期暂定为年,自年月日起至年月日止。
若工期延期,则不超过6个月的期间乙方不收取任何费用,超过6个月仍延期的双方另行协商确定费用,但乙方不得拒绝履行监理义务及配合验收工作,否则视为乙方违约。
若导致甲方委托监理工作正式开始时间延后的,则监理期间从甲方向乙方发出书面通知时开始计算。
2、施工期间因不可控因素出现停工甲方下发停工通知,从甲方下发停工通知直至复工命令期间,监理人员可不在场,相关期限均不计算在监理服务期限内,但是临时需要配合处理事务时必须及时到场处理,合同约定的监理期限相应顺延。
施工期间停工不超过6个月的不予计费,累计超过6个月甲方支付停工前在场监理人员数量按每人支付人民币元作为一次性补偿,乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。
第五条监理内容及监理人职责1、监理的范围和内容(1)监理范围包括:包括工程的进度控制、质量控制、造价控制、合同管理、信息管理和组织协调,工程建筑施工图范围内的施工阶段全部工程的监理工作服务(监理范围按照招标文件指定范围执行)。
(2)监理工作内容还包括但不限于:协助业主审查施工单位及施工单位选定的分包单位、试验单位的资质并予以认可。
(3)配合甲方办理各种手续(包括但不限于招投标、审批手续、竣工验收等)。
(4)按照本合同的约定履行监理职责并承担监理义务,若监理人严重违反本合同约定义务,经甲方书面催告三次以上仍拒绝纠正的,甲方有权单方面解除本合同,并有权另行委托第三方实施本工程的监理活动,乙方无任何异议。
2、监理与相关服务依据监理依据包括:建设工程监理合同、已经审核的施工图纸、建设工程施工合同、现行建设工程监理规范(GB/T50319-2013)和施工验收规范等相关文件。
3、履行职责甲方对乙方的授权范围:(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;建议的内容应当与资质条件相符合,且应符合法律、法规规定和行业技术规范、行业惯例的要求。
若拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的书面同意。
若发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期、保安全并在合理的范围内降低成本的原则,向承包人提出合理有效的建议,并定期或不定期向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要事项应事先向甲方书面报告。
(7)征得甲方同意后,监理单位有权发布开工令、停工令、复工令,若在紧急情况下未能事先报甲方同意的,则应在紧急事项发生后24小时内向委托人作出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知施工单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工,承包人得到监理机构复工令后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经总监理工程师签字确认,甲方有权不支付工程款。
4、项目监理机构和人员(1)乙方应组建满足工作需要的项目监理机构,并配备必要的检测设备,项目监理机构的主要人员应具有与项目规模相应的资格条件。
派驻现场人员应提供合法有效的资质证明文件由甲方工程部负责审查,资质审核的过程贯穿于整个合同监理周期。
监理方的资质等级,确保监理的工程在监理人的资质登记许可范围之内,且合同履行过程中总监理工程师与水电专业监理工程师执业证书原件需留存甲方,如需取用可向甲方申请借出,如非必须则借出的期限原则上不超过七日,累计借出期限不得超过30日。
(2)本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行,除总监理工程师外监理单位需另指派不少于5名常驻工地监理人员,包括总监代表、水电工程监理、建筑工程监理、安全工程监理和资料员,乙方可根据已开标段的面积增减人员数量,并需得到甲方认可。
(3)乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员,乙方更换总监理工程师时应提前7日向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。
监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并书面通知委托人并征得甲方同意。
(4)为保证监理工作正常进行,总监理工程师每周上班打卡不得少于四天;监理人员需常驻工地,每周上班打卡不得少于五天(打卡规则参照甲方公司员工打卡规则)。
无故旷工一经发现将对监理公司处以每人每次贰仟元罚款作为单次违约金,甲方将通知书发出给乙方时立即生效,相应款项在支付监理费用时一并扣除。
(5)甲方有权要求乙方在15日内更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员并到位,乙方须无条件配合。
5、提交报告乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数。
监理规划(监理实施细则)工程(分项工程)开工前三日提报,监理月报于每月25日,评估报告于工程完成通过预验收7日内,各提供一份并盖乙方印章。
6、使用委托人的财产乙方应在本合同终止后七日内移交甲方无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:现场清点移交,如有损坏或丢失乙方应当负责维修或作价赔偿。
第六条总监理工程师概况1、总监理工程师姓名:2、联系方式:3、证书编号:4、身份证号:第七条委托人义务1、甲方代表甲方代表为:,联系方式:2、答复期限甲方同意在7日内,对乙方书面提交并要求做出决定的关于施工现场的相关事宜给予书面答复,特别紧急的事项需要在3日内给予书面答复,因甲方未及时答复造成的损失由甲方负责。
3、按本合同约定按时付款的义务。
第八条合同构成及解释相关文件材料前后内容不一致或有矛盾的,应综合考虑本合同的实际情况及形成文件的先后时间顺序,在公平、公正、诚实信用的基础上进行解释,一般情况按下列顺序解释:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、图纸5、标准、规范及有关技术文件第九条双方承诺1、乙方向甲方承诺,按照本合同约定派遣符合要求的人员提供服务,且派遣的人员资格条件与本合同约定的条件一致。
由甲方负责办理相关的备案手续,乙方负责协助配合。
2、甲方向乙方承诺,甲方提供房屋、办公桌椅,其他食宿、交通、办公电脑用品等事项乙方自行解决。
甲方必须依法依规按照基本建设程序开展工作,否则,因此造成乙方受到连带责任的,视为甲方违约。
3、在监理过程若因乙方原因造成甲方损失的按照本合同约定扣除监理费或罚款作为违约金或赔偿金,以上费用的扣除或者罚款不足以弥补损失的,甲方有权向乙方继续追偿。
4、合同履行过程中若甲方需根据实际情况变更、增加服务内容的,均需填写签证单并加盖甲方公章后生效。
关于本合同其他任何条款的变更,双方需另行签订书面的补充协议,否则均视为未变更。
5、乙方承诺除非出现被法院查封、政府机关命令、甲方通知的情形,否则乙方不得停止监理服务,不得影响监理范围内所有工程的正常验收。
6、甲方承诺连续两次不按期支付监理费即视为违约,应当承担相应的违约责任。
第十条违约责任1、本协议生效后,任何一方违反本协议约定均视为违约。
若一方当事人根本违约,应向另一方支付本合同总金额20%的费用作为违约金,在承担违约责任后,各方仍应承担继续履行本合同各项义务的责任。
2、违约行为造成其他损失的,任何一方均可另行向违约方追偿所受到的一切损失(包括但不限于任何有关的利息、罚金及合理的仲裁费、律师费、调查费、交通费等)。
第十一条其他事项。