(完整版)筒仓施工合同
电厂筒仓施工合同范本
电厂筒仓施工合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方承担电厂筒仓的施工任务，双方经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：电厂筒仓施工工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电厂筒仓的主体结构、装饰、安装等施工内容。
1.4 工程面积：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
二、合同工期2.1 工程开工日期：____________________2.2 工程竣工日期：____________________2.3 工程总工期：自开工之日起至竣工之日止，共计____个月。
三、工程质量及标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工。
四、合同价格4.1 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
五、付款方式5.1 甲方支付进度款，具体付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%。
（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的30%。
（4）工程进度达到90%时，支付合同总价款的20%。
（5）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的10%作为质保金。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程进度，每延期一日，应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方整改，整改费用由乙方承担。
如整改后仍不符合约定质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电厂筒仓施工合同范本
电厂筒仓施工合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________详细地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________详细地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：电厂筒仓工程。
2. 工程地点：_______________________。
3. 工程内容：筒仓的设计、采购、施工、安装及调试等工作。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币__________元（大写：_______________________元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价的______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%；（4）剩余合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
三、工期1. 开工日期：_______________________，竣工日期：_______________________。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
立筒仓施工合同doc(一)2024
立筒仓施工合同doc（一）立筒仓施工合同第一部分：引言本合同是根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，由甲方（以下简称“建设单位”）与乙方（以下简称“承包商”）就立筒仓的施工事宜展开的协商，达成以下约定。
第二部分：合同内容一、项目概况立筒仓施工项目的概况如下：1. 建设地点：（填写具体地址）2. 建设范围：（详细描述工程项目的范围和规模）3. 建设期限：（填写工程项目开始和结束的时间）4. 工程造价：（填写工程项目的预算总造价）5. 付款方式：（详细描述工程款项的支付方式和时间）二、合同的签署本合同的签署双方为建设单位和承包商，双方确认并同意根据本合同的约定进行合作。
双方将遵守各自的权利和义务，确保工程顺利进行。
三、承建条件1. 承包商保证具有承建立筒仓的相应资质，并拥有必要的技术力量和人员。
2. 承包商应按照建设单位的要求，制定详细的施工方案，并提供施工图纸和相关手续。
3. 承包商应按时提供施工所需的人力、物力、机械设备等。
四、工程款支付1. 建设单位按照工程进度和质量要求，及时支付合理的工程款。
2. 工程款支付方式为：（填写具体的支付方式和时间）3. 若承包商未按时履行合同义务或工程质量不符合要求，建设单位有权拒绝支付相应的工程款。
五、工程保修1. 工程保修期为合同履行结束之日起，共（填写合理的保修期限）。
2. 在保修期内，承包商应及时处理由于工程施工质量问题导致的任何瑕疵和故障。
3. 若在保修期内发现工程质量问题，建设单位有权要求承包商进行整改或维修。
六、合同的解除和违约责任1. 若签署本合同后，双方当事人还未履行合同义务之前，一方通知对方要求解除合同的，应支付相应的违约金。
2. 若在合同履行过程中，一方违反合同约定严重影响工程进度和质量的，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，可以选择诉诸法律途径解决。
2024专用纺织筒仓施工服务合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024专用纺织筒仓施工服务合同版本合同目录一览第一条定义与术语1.1 专用纺织筒仓1.2 施工服务1.3 合同双方1.4 合同金额1.5 工程进度1.6 质量标准1.7 违约责任1.8 争议解决1.9 合同解除1.10 一般条款第二条服务内容2.1 施工方案2.2 施工人员2.3 施工材料2.4 施工质量2.5 施工安全2.6 施工进度第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付进度3.5 支付条件第四条工程进度与交付4.1 施工时间表4.2 工程验收4.3 交付标准4.4 延期交付4.5 提前交付第五条质量与保修5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 保修期限5.4 保修责任5.5 质量争议第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 违约赔偿6.4 违约解决第七条争议解决7.1 争议方式7.2 争议时效7.3 仲裁机构7.4 仲裁费用第八条合同解除8.1 解除条件8.2 解除通知8.3 解除后果8.4 解除责任第九条一般条款9.1 合同效力9.2 合同变更9.3 合同转让9.4 不可抗力9.5 保密条款9.6 法律适用9.7 合同语言第十条施工安全10.1 安全标准10.2 安全培训10.3 安全事故10.4 安全责任第十一条施工材料11.1 材料质量11.2 材料供应11.3 材料验收11.4 材料保管第十二条施工人员12.1 人员资质12.2 人员管理12.3 人员培训12.4 人员福利第十三条施工质量13.1 质量控制13.2 质量检查13.3 质量改进13.4 质量验收第十四条施工进度14.1 施工计划14.2 施工调整14.3 施工报告14.4 施工监督第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 专用纺织筒仓：指本合同项下所述的，用于储存纺织原料、产品及相关物品的圆筒形容器，包括但不限于筒体、底座、进出口等部分。
2024年-筒仓施工合同
筒仓施工合同甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行筒仓施工的事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：筒仓施工，包括但不限于土建、钢结构、设备安装等。
1.4工程规模：____________________1.5工程质量：符合国家相关标准和行业规范。
1.6工程期限：自合同签订之日起至____年__月__日止。
二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.2付款方式：（1）合同签订后__日内，甲方向乙方支付合同总价款的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方向乙方支付合同总价款的__%；（3）工程竣工并验收合格后__日内，甲方向乙方支付至合同总价款的__%；（4）剩余__%的款项作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、施工图纸及技术文件3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸及技术文件进行施工，如有变更，甲方应及时通知乙方，并承担由此产生的费用。
3.2乙方应严格按照施工图纸及技术文件的要求进行施工，确保工程质量。
四、工期及进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并提交竣工验收。
4.2乙方应制定施工进度计划，报甲方批准后执行。
如乙方未能按进度计划完成工程，应承担违约责任。
五、质量保证5.1乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
5.3工程保修期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期内，乙方应负责维修因施工质量引起的缺陷。
六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
筒仓施工合同正规范本(通用版)(2024)
筒仓施工合同正规范本(通用版)合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：单位名称：_______________法定代表人：_______________地质：____________________联系方式：___________________________________乙方（承包方）：单位名称：_______________法定代表人：_______________地质：____________________联系方式：___________________________________第一条项目概述及工作内容1.1本合同的项目概述为甲方委托乙方在合同约定的地点进行筒仓的施工工作。
1.2工作内容包括但不限于筒仓的设计、施工、设备安装等，具体工作内容详见设计图纸及其他相关文件。
第二条工期及交付时间2.1乙方应按照本合同约定的施工工期，按时完成筒仓的施工工作。
2.2工期为从合同签订之日起开始计算，具体工期为________天（自定义），自工程开工之日起开始计算。
2.3若因甲方原因导致工期延迟的，甲方应向乙方支付额外的工期延长费用。
第三条价格与支付方式3.1.1合同签订后，甲方应支付合同总价的________%作为预付款；3.1.2工程完成后，甲方应支付合同总价的________%作为第二次付款；3.1.3工程交付验收合格后，甲方应支付合同总价的________%作为最后一次付款。
3.2付款方式为现金/银行转账/支票支付，款项应支付至乙方指定的账户。
第四条税费和其他费用4.1合同总价已包含一切投资所需的费用，包括但不限于设计费、劳务费、材料费、安装费等，甲方不得追加要求乙方承担除此之外的其他费用。
4.2合同总价已包含税费，并按照国家相关法规规定缴纳。
第五条竣工验收与保修5.1乙方应在工程竣工后解决工程质量问题，保证工程达到设计要求，符合国家相关标准。
5.2竣工验收由甲方负责组织，验收不合格的，乙方应承担修复责任，直至合格为止。
2024筒仓施工合同
2024筒仓施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要进行筒仓施工，乙方具有相应的施工能力和经验，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本合同涉及的工程为筒仓施工，包括但不限于：筒仓的基础施工、筒仓的主体结构施工、筒仓的内部装修、筒仓的防尘、防潮、防水等施工。
1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
第二条工程进度2.1 乙方向甲方承诺，本工程的施工周期为______天，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照甲方提供的时间表进行施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工后，甲方应组织验收，如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后______天内向乙方提出，并提供详细的书面材料。
乙方应在接到异议后______天内进行整改。
3.3 工程质量问题经乙方整改后仍不符合合同要求的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担因此产生的全部费用。
第四条工程造价4.1 本工程的造价为人民币______元（大写：___________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、交通费等。
4.2 乙方应向甲方提供详细的施工预算，经甲方确认后执行。
4.3 工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程结算资料，甲方应按照约定时间支付工程款。
第五条付款方式5.1 本合同的付款方式分为三次，具体付款时间及比例如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程造价的______%；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程造价的______%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程造价的______%。
5.2 乙方应向甲方提供合法的发票。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程造价的______%乘以逾期天数。
筒仓施工合同
筒仓施工合同筒仓施工合同甲方（以下简称“承包商”）：_______________组织机构代码：__________________法定代表人：____________________地址：___________________________电话：___________________________邮编：___________________________乙方（以下简称“业主”）：_______________组织机构代码：__________________法定代表人：____________________地址：___________________________电话：___________________________邮编：___________________________鉴于甲方具有从事筒仓施工业务的能力和业务经验，并且乙方希望委托甲方进行筒仓施工，经过双方协商一致，本着平等、自愿的原则，达成如下合同：第一条施工内容甲方负责为乙方进行筒仓施工，包括但不限于设计、规划、施工、监理及配套设施的安装、调试等工作。
第二条施工期限1. 甲方承诺对本合同项下的施工工作必须严格按照约定期限完成。
2. 合同工期为_______（自动填入双方约定的时间），甲方要在合同工期内完成筒仓的全部工程。
3. 如因特殊原因须延长工期的，应在合同约定期限届满前提出申请，经乙方书面同意后方可延长。
第三条价款及支付方式1.本工程合同总价为人民币______________元（大写）_______元（小写）。
2.乙方应在合同签订后3天内向甲方支付工程费的30%作为预付款。
3.施工完成前乙方应在甲方验收合格后，向甲方支付工程款的50%。
4.施工完成后，经甲方提交提货单并经甲方联合监理单位验收合格后，乙方应在接到甲方交工通知书后，向甲方支付工程款的20%。
5.在合同履行期内，如国家法规变动或原料价格出现变化，甲方提出索要工程款调整的，乙方应在接到通知书后10天内和甲方重新签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分合同协议书发包人：广西防港物流有限公司（甲方）承包人：防城港中港建设工程有限责任公司（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况工程名称：防城港粮食输送改造工程（筒仓及火车发放站）工程地点：防城港区12泊位陆域工程内容：5个直径32米筒仓及火车发放站的施工。
资金来源：业主自筹2、工程承包范围5个直径32米筒仓及火车发放站的土建、钢结构、设备基础、电气、防雷、给水和排水等分部分项工程的施工，不含预应力管桩、设备安装及消防工程。
具体以施工设计图纸和工程量清单包含的内容为准。
3、合同工期开工日期：2014年 10 月 20日（以具备开工条件，甲方通知开工的日期为准）竣工日期：2015年 4 月 17 日合同工期总日历天数 180 天。
4、质量标准工程质量标准：符合招标文件要求，达到设计图纸及国家现行有关建设工程施工质量验收规范合格标准5、合同价款金额（大写）：人民币肆仟柒佰玖拾柒万柒仟贰佰零肆元壹角叁分（¥： 47977204.13 ），工程量清单及单价详见投标书。
6、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
7、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
9、合同生效9.1合同订立时间： 2014 年 10 月 10 日9.2合同订立地点：__广西防城港市港口区__9.3本合同双方约定经双方签字盖章后生效。
发包人：广西防港物流有限公司承包人：防城港中港建设工程有限责任公司（公章）（公章）地址：防城港市港口区友谊大道22号地址：防城港市港口区兴港大道48号法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：帐号：第二部分合同通用条款本工程“合同通用条款”使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF19990201）的“通用条款”。
第三部分专用合同条款一、词语定义及合同文件2. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）投标书及其附件；（6）招标文件（含所有补充通知和答疑）；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程报价单或预算书。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3．1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
3．2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章，防城港务集团有限公司制订的《建设工程文明施工管理办法》。
3．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：符合国家和行业现行有关规范、标准的合格的要求，符合国家强制性条文和发包人提供的有关本项目有效的设计文件的要求。
发包人提供标准、规范的时间：无（由承包自行购置、费用由承包人自理）国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定4、图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定5天后提供一式伍份图纸（含三份竣工图）。
发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人使用国外图纸的要求及费用承担：无。
二、双方一般权利和义务5. 工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名：李鉴德单位名称：广西八桂工程监理咨询有限公司职务：总监理工程师发包人委托的职权：按本工程委托监理合同和现行有关法律、法规的规定，在施工全过程中，代表发包人进行技术、工程进度、质量、安全监督；对不符合图纸和技术标准规范要求的做法，向承包人提出要求整改并监督落实整改。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程设计变更、工程款支付、工程量增减调整、追加合同价款、工期的延长及经济洽商等必须经发包人现场代表和发包人主管领导签字认可才有效，其余按本工程委托监理合同。
5.2 发包人派驻的工程师姓名：刘创焕曾泳森职务：现场代表职权：代表发包人，和监理工程师一起协调与本工程有关的事宜，并行使合同约定的发包人的权利，履行合同的约定的发包人职责。
4.3不实行监理的，工程师的职权： /7. 项目经理姓名：邓成传职务：项目经理8. 发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(l)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7天。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_开工7日前将水、电接至距施工现场100m内。
办理施工用水、用电开户及其发生的费用、电讯线路接通的费用由承包人解决。
水、电、通讯费用由承包人支付。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质资料在投标截止日期5天前提供，地下管线资料在开工前5天提供。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天。
(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前7天。
(7)图纸会审和设计交底时间：开工前7天。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：由发包人负责协调，相关费用由发包人承担。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。
9. 承包人工作9.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：合同签订后5天内且在开工前应完善深化施工组织设计，以达到保证质量、确保施工安全和完成施工任务的要求。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：_每月25日前提供当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表各两份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：__提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。
_(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：监理现场办公室1间(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：__（1）需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证，并承担相关费用；（2）施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续，并承担相关费用；（3）施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由承包人提出并落实措施，并承担相关费用。
___(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：__在竣工验收移交全部工程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用。
_(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：__由承包人保护。
施工时损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生的费用由承包人承担。
(8)施工场地清洁卫生的要求：费用由承包人承担。
施工期间场内的垃圾及杂物由承包人清理，做到工完场清，保持场地日常的清洁文明。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：按国家、地方建设行政主管部门和防城港务集团有限公司等的规定要求，做好安全文明施工工作。
三、施工组织设计和工期10. 进度计划10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同签定后5天内提供详细的施工方案；每次在达到形象进度10日前并于每月25日前提供当月已完工作量报告及下月工程进度计划给发包人各二份。
工程师确认的时间：于收到之日起7日内批复10．2 群体工程中有关进度计划的要求：合同签定后5天内提供详细的施工进度计划和进度保证措施。
10．3 各个分项工程的施工进度表和完工时间表。
13. 工期延误13．1 承包人承诺：在工期延误，无法按时完工的情况下，发包人有权另选施工队伍进行补救，承包人不得以任何理由进行阻挠。
13.1 对以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延。
13.1.1 不可抗力或政府指令性停工（承包人原因导致的除外）13.1.2 非不可抗力或政府指令性停工（承包人原因导致的除外）原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。
应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同总价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的5%。
发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
13.2 双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收15、工程质量15.1 发包人对工程质量的要求：符合国家和行业现行有关规范、标准的合格的要求，符合国家强制性条文和发包人提供的有关本项目的设计文件的要求。
15.2 双方对工程质量有争议时，由本项目监理单位以书面形式裁决；当一方不服本项目监理单位裁决的，请工程所在地仲裁委员会仲裁。
17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位： _按现行法律、规范、标准和通用条款第17条等的规定执行，其它另行协商确定。
19、工程试车19.5 试车费用的承担：__由承包人承担___五、安全施工六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1 本合同价款采用固定单价承包合同方式确定。
工程量按实际结算，投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，除另有约定外均按原单价结算。
23．2 采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：除工程量清单数量误差、漏项、工程变更以外的其他风险。
23.3 风险范围以外合同价款调整方法：（一）本合同实施期间因分部分项工程量清单误差、漏项、工程变更及相关签证等引起工程项目工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行:已报价工程量清单中有相同细目的按承包人投标时的中标单价进行结算，有类似细目的参考类似中标单价结算；不适用投标时的中标单价的新增项目，则有定额的套定额计算并乘以系数0.9计价，其中材料价格有信息价的按相应项目施工期间信息价的平均价计算，无信息价的按市场价格协商确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。
24、工程预付款24.1 本工程预付款：为合同总价的30% 。
24.2 发包人向承包人预付工程款的时间：承包人进场开工且承包人提交等额预付款保函后14天内。
该保函为国有商业银行保函，保函有效期不少于180天。
24.3 扣回工程预付款的时间、比例：在进度达到合同价的50%的当期和进度达到合同价的60%当期分别扣回50%的预付款。
25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：进度款工程量在达到形象进度后，工程师应于收到承办人提交的已完工程量报告之日起10日内进行计量和确认。