工程连带责任保证担保书
关于连带责任担保承诺书4篇
关于连带责任担保承诺书4篇连带责任担保承诺书篇1____基金管理有限公司：承贵公司与 (下称：借款人) 年月日签订编号为《融资协议》约定，为确保贵公司的合法权益，依照诚实信用之原则，本人愿以个人所有的财产，以无限连带责任的方式，为贵公司提供保证。
并在此谨作以下保证：一.本人同意上述《融资协议》的全部条款，并保证债务人能够按期清偿所有债务。
二.本人同意对《融资协议》中债务人的所有债务向贵公司承担无限连带赔偿责任：1.如债务人未按《融资协议》约定按期足额向贵公司支付由贵公司垫付的全部款项和自付款之日起的利息以及其他费用、损失等(利息额计算至本人实际支付日)时，本人保证在贵公司代偿之日起十五日内无条件将上述款项支付给贵公司。
2.如债务人未按《融资协议》中的约定按期足额给付本息，本人保证在收到贵公司索款通知五日内，无条件代债务人支付本息、违约金以及损失等费用。
3.如债务人未履行《融资协议》中约定的其他义务而给贵公司造成损失，本人保证在收到贵公司书面索款通知十五日内，无条件予以全部赔偿。
三.本人用于清偿债务人欠付贵公司所有债务的资产和权益，包括但不限于：1.本人所有的资产和财产性权益(包括但不限于本人的薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、利息、股息、股权、红利、财产租赁、财产转让等所取得现金、实物和有价证券);2.夫妻共同财产中减去对方基本生活费用(按照国家或当地政府规定标准)后的部份;3.本人因任职、受雇、履约等提供劳务，或将财产出租给承租人，或转让建筑物、土地使用权等财产及转让其他财产，或许可各种特许权的使用，或作为个体工商户进行生产和经营，或对企事业单位的承包经营、承租经营等所取得的一切资产和权益以及从公司、企业及其他经济组织或个人取得的利息、股息、红利等。
四.本人承担无限连带保证责任期间自贵公司代偿之日起，直至债务人欠付贵公司的所有债务悉数清偿为止。
五.如本人未按前述约定履行无限连带保证责任，而造成贵公司的其他经济损失概由本人承担。
工程担保合同范本6篇
工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保方全称）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（委托方全称）：_________________________地址：_______________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方具备相关工程担保业务的资质和能力，乙方因工程项目需要向甲方申请工程担保服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程担保事项及范围甲方同意为乙方就_____________工程（以下简称“工程项目”）提供如下担保服务：__________（请在此描述具体的担保事项和范围）。
甲方所承担的担保事项和范围在法律允许的范围内明确并符合合同约定。
第二条担保金额及期限本次担保的金额为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
担保期限自本合同签订之日起计算，至工程项目竣工验收合格并完成结算后终止。
担保期间，乙方应按时支付担保费用。
第三条担保费用及支付方式本次工程担保的费用为人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
乙方应按照以下方式支付担保费用：（请在此描述具体的支付方式及时限）。
乙方逾期支付担保费用的，应按日向甲方支付逾期付款违约金。
第四条双方声明与保证一、甲方声明与保证：具备从事工程担保业务的资质和能力；所提交的工程担保文件真实、完整、合法、有效；按照本合同约定履行担保义务。
二、乙方声明与保证：所提供的资料真实、完整；按照合同约定支付担保费用；及时向甲方提供工程进展情况及相关资料。
工程支付担保合同5篇
工程支付担保合同5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方在工程支付方面向乙方提供担保事宜，经友好协商，达成以下协议：一、担保事项甲方作为发包方，对乙方的工程款支付承担担保责任。
具体担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等支付事项。
二、担保金额与期限1. 担保金额：本次工程支付担保金额为人民币________万元。
2. 担保期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
三、担保方式本次担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在工程支付方面的债务承担连带责任。
当乙方无法按时支付相关款项时，甲方将按照本合同约定承担担保责任。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程进展情况进行监督，确保工程按约定进行。
2. 甲方应按时支付乙方的工程进度款及其他相关款项。
3. 甲方应保证所提供的担保物或质押物真实有效，并承担因担保物或质押物问题导致的法律责任。
4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿相关款项及费用。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按时向甲方提供工程进度计划及相应的付款申请。
2. 乙方应保证所提供的工程资料真实、完整。
3. 乙方应严格按照合同约定履行工程义务，确保工程质量。
4. 乙方在收到甲方支付的款项后，应按照约定用途合理使用，确保工程顺利进行。
六、违约责任1. 若甲方未按本合同约定支付相关款项，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
2. 若乙方提供的工程资料不真实或未按照约定履行工程义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
3. 若因甲方担保物或质押物问题导致无法承担担保责任，甲方应承担相应的法律责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保合同书7篇
工程担保合同书7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，经甲、乙双方友好协商，就本工程承包事宜达成如下担保合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、担保事项甲方委托乙方进行工程建设，乙方需提供工程担保。
担保事项包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的担保。
三、担保金额及方式1. 担保金额：人民币________元整。
2. 担保方式：连带责任担保。
四、担保期限1. 本工程担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付使用后的______年止。
2. 若工程出现延期，则担保期限相应顺延。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行担保义务。
2. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。
3. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督，确保工程质量。
4. 甲方应提供乙方所需的施工条件及资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行担保义务，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方有权获得相应的工程款项。
3. 乙方应遵守相关法律法规及工程建设标准，确保工程安全。
4. 乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定履行担保义务，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
八、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方：___________________（委托人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________乙方：___________________（承包人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________丙方：_____________（担保人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________为明确各方在建设工程施工合同（以下简称“施工合同”）履行过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程，并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果，乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为：保证担保。
三、担保期限：自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容：1、在乙方签收完工验收书的前提下，如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程，经甲方通知后，丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的，丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议，应当本着友好协商原则进行，如无法协商解决的，应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容，如有疑问请与相关法律机构联系，以便获得更详尽的解释。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方（担保方）：____________________乙方（被担保方）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障各方的合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方为乙方提供工程连带担保事宜，达成以下协议：一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保，确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行，维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任；2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务；3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效，至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额；2. 因乙方违约导致的赔偿金额；3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项；4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息；2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督；3. 甲方承担连带担保责任，对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保；4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息；2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务；3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项；4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务，应承担违约责任，并赔偿甲方及其他相关方的损失；2. 甲方在承担连带担保责任后，乙方未按时履行追偿义务的，甲方有权采取法律手段进行追偿。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程担保合同范本8篇
工程担保合同范本8篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（担保人）：____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定，具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件，并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息，并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定，确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保，并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件，确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估，及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未按时支付担保费用或其他应付款项，乙方有权要求甲方立即支付欠款，并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行，乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保书(3篇)
工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写）元（￥）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
连带责任保证担保书
_________________有限公司：
鉴于贵司与公司于年月日签订了关于工程的《分包合同》（合同编号：），就该公司在该《分包合同》项下的全部义务、法律责任等事项，本人提供连带责任保证担保。
这些保证内容包括但不限于：
1、公司将按照《分包合同》约定的内容，全面、适当履行该合同约定的全部义务；若该公司未能履行该合同约定的任何义务导致其对贵司承担法律责任的，本人将承担不可撤销的连带责任保证担保责任。
2、公司将全面、适当地履行对第三方材料供应商、劳动者或劳务人员的全部义务；若该公司未能履行该等合同约定的任何义务导致其对贵司承担法律责任或者贵司承担了包括但不限于垫付款项在内的责任的，本人将承担不可撤销的连带责任保证担保责任。
3、本人自愿就上述事项以本人拥有的或将来拥有的全部财产承担上述连带责任保证担保责任。
保证担保期限为上述《分包合同》履行期限结束之日起二年。
（以下无正文）
保证人：（签名、按印）
身份证号码：
时间：。