工程居间合同范本之欧阳歌谷创作
工程居间合同通用范本3篇
工程居间合同通用范本3篇篇1甲方（委托方）：________________乙方（居间方）：________________鉴于甲方拟进行某项工程建设，需要乙方的居间服务以促成该工程建设的相关合同顺利签订及履行，经双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、合同目的及居间事项甲方聘请乙方为本次工程建设的居间方，乙方接受甲方委托，负责向甲方提供关于工程建设的居间服务，包括但不限于协助甲方与工程建设相关方进行初步接触、提供信息咨询、协助谈判、促成合同签订等事项。
二、居间人的权利与义务1. 乙方应认真履行甲方的委托事项，尽心尽责为甲方服务。
2. 乙方应诚实地向甲方提供工程建设的有关信息，协助甲方与工程建设相关方进行沟通与谈判。
3. 乙方应按照甲方的要求保守商业机密，不得泄露工程建设的相关商业秘密。
4. 乙方不得在未经甲方同意的情况下擅自将甲方的委托事项转委托给第三方。
5. 乙方有权获得因成功促成合同签订而产生的居间费用。
三、委托方的权利与义务1. 甲方应明确工程建设的需求和预期目标，以便乙方能够准确提供居间服务。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方更好地为甲方服务。
3. 甲方应尊重乙方的居间劳动，一旦乙方促成工程建设的相关合同签订，甲方应按照本合同约定支付居间费用。
4. 甲方应对乙方的居间活动给予必要的支持和配合。
四、居间费用的计算与支付1. 居间费用的计算方式：以工程建设合同的总金额为基础，按照一定比例计算居间费用。
具体比例根据工程建设的实际情况和双方协商确定。
2. 居间费用的支付方式：在乙方成功促成工程建设的相关合同签订后，甲方应按照合同约定将居间费用支付给乙方。
支付方式和时间节点根据双方协商确定。
3. 若因乙方的原因导致工程建设的相关合同未能签订或履行，乙方不得要求支付居间费用。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
工程居间合同范本6篇
联系方式：____________________________
鉴于甲方需要寻找合适的工程合作伙伴，乙方具备相关工程资源和居间服务经验，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下工程居间合同：
第一条 术语及定义
三、居间服务费及支付方式
1. 若乙方成功促成甲方与业主方达成工程项目合同，甲方应按项目合同总金额的______%向乙方支付居间服务费。
2. 支付方式：
（1）在甲方与业主方签订项目合同的当日，甲方支付乙方居间服务费的______%作为启动资金。
（2）在项目合同顺利履行一段时间后（具体时间根据项目实际情况确定），甲方支付乙方剩余居间服务费。
地址：____________________
日期：____________________
乙方（居间方）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
地址：____________________
3. 乙方协助甲方与合作伙伴进行商务谈判，促成双方签订相关合同。
第三条 合同期限及居间服务期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。居间服务期限为合同签订之日起至工程项目完成并成功签订相关合同为止。
第四条 双方权利义务
1. 甲方权利与义务：
（1）甲方应提供真实、完整的工程项目信息。
二、居间服务内容
1. 乙方负责向甲方提供工程信息，包括但不限于工程项目名称、工程规模、工程地点等。
2. 乙方负责协调甲方与工程业主方、承包商等相关方的沟通，协助甲方达成工程项目合作。
工程居间合同范本3篇
工程居间合同范本3篇篇1工程居间合同范本甲方：（出租方）______________________乙方：（承租方）______________________鉴于甲方系居间方，拥有优秀的工程项目资源和丰富的工程管理经验；乙方希望通过甲方租赁工程项目进行施工，双方在平等、自愿、互利的基础上经友好协商，达成以下协议，以便共同遵守，并按照以下内容签署居间合同。
第一条合同状态：甲方经营范围内的工程项目资源属于其合法所有，可以出租给乙方进行相应的工程施工。
第二条项目情况：（一）甲方承租给乙方的工程项目名称为________________________，地点为________________________，工程范围为________________________。
（二）工程租赁期限为从________年____月____日开始至________年____月____日止，共计________个月。
（三）工程租金为________________________元/月，乙方应在每月___日前支付给甲方。
第三条居间费用：甲方作为居间方，从中介的角色出发，应当收取一定比例的居间费用，具体为工程租金的___%（___%为0-100之间的数字），乙方应当在支付每月工程租金时一同支付给甲方。
第四条合同的履行：（一）乙方应当按照本合同的约定支付工程租金，并保证按时完成工程施工任务。
（二）甲方应当向乙方提供工程资源，并保证工程项目的质量和进度。
第五条违约责任：（一）任何一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。
（二）如乙方未按时支付工程租金，应当支付逾期付款违约金，违约金按月计算，每月___‰。
第六条保密义务：双方承诺对履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密和经营情况等信息应具有保密义务，不得向第三方泄露。
第七条其他事项：（一）本合同未尽事宜，由双方协商解决。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2024年工程居间合同范本3篇
2024年工程居间合同范本3篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（居间人）：____________________鉴于甲方需要就某一工程项目寻求合适的承包商，乙方具备相关工程领域的专业知识和资源，有能力为甲方提供居间服务，经双方友好协商，达成以下工程居间合同：一、合同目的甲乙双方同意，由乙方在工程建设领域为甲方提供居间服务，协助甲方寻找适合的承包商完成工程项目建设。
本合同明确双方权益义务，保障甲乙双方的合法权益。
二、服务内容乙方提供以下居间服务内容：1. 提供工程项目信息咨询，包括但不限于工程概况、技术要求等。
2. 协助甲方进行市场调研，分析行业趋势及竞争对手情况。
3. 根据甲方需求推荐合适的承包商，并参与商务谈判。
4. 协助甲方与承包商签订工程合同。
5. 提供合同履行过程中的协调服务，确保项目顺利进行。
三、合同期限及合作方式本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工并验收合格为止。
合作方式为乙方以专业的工程知识和资源协助甲方完成工程承包商的选择和合作过程中的相关工作。
四、费用及支付方式甲方应按照以下方式支付乙方的居间服务费：1. 支付方式：甲方应按照工程进度支付居间服务费，具体支付比例和节点由双方另行商定。
2. 乙方完成本合同约定的服务内容后，甲方应及时支付剩余居间服务费。
3. 如因甲方原因导致工程合同未能履行或中途终止，甲方仍应支付乙方相应的居间服务费。
具体金额根据乙方实际完成的居间服务内容协商确定。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及在居间服务过程中涉及的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 甲乙双方应采取必要的保密措施，防止信息泄露。
如因任何一方原因导致信息泄露，应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若因乙方提供的居间服务存在瑕疵或过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方未按照合同约定支付居间服务费，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
工程居间合同范本3篇
工程居间合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程居间合同范本甲方（委托人）：法定代表人/负责人（签字）：（盖章）：乙方（居间人）：法定代表人/负责人（签字）：（盖章）：鉴于甲方拟承接工程项目，需要寻找合适的施工队伍或供应商，为此委托乙方居间协助找寻、联系、协商与交易；经双方友好协商，就工程居间服务事宜达成如下协议：一、委托内容1.1 甲方委托乙方作为工程居间人向其他施工队伍或供应商寻找合作机会，并提供协助协商与交易。
1.2 乙方应当按照甲方的要求及标准为其寻找最优质的合作方，并在合作过程中维护甲方的合法权益。
1.3 乙方不得在未征得甲方同意的情况下泄露甲方的商业机密和业务信息。
1.4 乙方应当严格遵守法律法规，不得从事违法行为。
二、费用及支付2.1 甲方委托乙方进行工程居间服务，应支付相应费用。
2.2 乙方可以按照双方商定的具体模式计提中介费用，甲方同意支付。
2.3 甲方应当按照双方商定的支付方式及金额及时支付给乙方。
三、保密条款3.1 甲乙双方在履行协议过程中所获得的任何商业秘密及机密信息均不得在未征得对方同意的情况下披露或使用。
3.2 乙方在履行服务过程中，应当保护甲方的商业秘密及机密信息，不得泄露或利用。
四、违约责任4.1 若一方违约，应当承担违约责任，包括但不限于赔偿对方已经造成的损失，并承担相应的法律责任。
4.2 若一方发现对方存在违约情况，应当立即通知对方并要求对方纠正违约行为。
五、争议解决5.1 因履行本协议发生的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
5.2 本协议的成立、生效、解释及执行均适用中华人民共和国法律。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工。
6.2 未尽事宜，双方可以另行协商解决，并作出书面补充协议。
甲方（委托人）：___________法定代表人/负责人（签字）：___________（盖章）：___________日期：___________乙方（居间人）：___________法定代表人/负责人（签字）：___________（盖章）：___________日期：___________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程居间合同最新范本(5篇)
工程居间合同最新范本〔5篇〕工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇一】发包方〔以下简称甲方〕姓名：联络：承包方〔以下简称乙方〕姓名：联络：按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，综合本市家庭居室装饰装修的特点，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，〔以下简称工程〕的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况：1、工程地点：2、经甲乙双方协商，采取乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料的承包方式；3、工程期限天开工日期年月日开工日期年月日4、合同价款：本合同工程造价为〔人民币〕金额大写：〔详见家庭居室装饰装修工程报价单〕二、甲方工作：1、开工前搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么；2、提供施工期间的水、电；3、负责协调施工队与邻里之间的关系；4、假如需要撤除原建筑的非重构造或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。
三、乙方工作：1、施工中严格执行平安施工操作标准、防为规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工作：2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；四、工程变更：工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
五、工程款支付方式：双方约定按以下方式支付工程款：合同签订后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的65%〕；工期过半后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的30%〕工程完毕、双方验收合格后，甲方向乙方支付工程款元〔工程总造价的5%〕；六、其他：1、因工程施工产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业公司指定的地点，不负责外运。
如需外运，费用单计。
2、施工期间，甲方将屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管，工程开工验收后，归还甲方。
3、施工期间，乙方严格按照物业公司规定的工作时间施工；七、保修期：1、本工程保修期一年，自开工验收之日起计算；2、保修期内由于乙方施工不当造成质量的问题，乙方无条件地进展维修；3、保修期内如属甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，乙方可酌情收费进展修理；八、附那么：1、本合同经甲、乙双方签字后生效；2、本合同签订后工程不得转包；3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份；4、本合同履行完后自动终止；甲方〔签字〕：年月日乙方〔签字〕年月日工程居间合同最新范本〔5篇〕【篇二】甲方(委托人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。
2024年工程居间合同格式范本
2024年工程居间合同格式范本工程居间合同范本甲方：（委托人）（以下简称“甲方”）乙方：（居间人）（以下简称“乙方”）依据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方为其开展工程居间服务事宜达成如下《工程居间合同》（以下简称“本合同”）：第一条服务内容1.1 乙方应按照甲方的要求，为其寻求符合需要的工程项目，并提供咨询、协助洽谈等服务。
1.2 甲方有权根据乙方提供的信息，自主决定是否参与相关工程项目，乙方不对项目结果承担责任。
第二条报酬标准2.1 甲方同意向乙方支付工程居间服务费，具体费用标准为_________（具体金额）。
2.2 乙方应于甲方签署本合同之日起_______（具体时间）内收取服务费用，收款方式为____________（具体方式）。
第三条保密条款3.1 乙方应对甲方提供的任何商业机密和个人信息进行保密，并不得擅自向第三方透露。
3.2 甲方亦应对乙方提供的有关工程项目信息进行保密，不得擅自泄露。
第四条违约责任4.1 若一方未履行本合同规定的义务，需承担相应的违约责任；违约方应承担给对方造成的损失。
4.2 因不可抗力导致无法履行本合同的一方，可免除责任，但需及时通知对方并提供相关证明。
第五条争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议，应协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为_______（具体时限）。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：_________（签字）乙方：_________（签字）日期：_________ 年 ____ 月 ____ 日以上内容为《工程居间合同》的全部内容，双方认真阅读并理解后，签字生效。
2024年工程居间合同格式范本（二篇）
2024年工程居间合同格式范本甲方（委托人）：乙方（居间人）：依据相关居间法规，双方秉持资源共享、合作共赢及诚信自愿的原则，就居间合作事宜经友好协商，达成以下条款，以供双方共同遵守。
第一条乙方将湖南_____(以下简称开发商)介绍给甲方(以下简称设计方)，涉及吉首市城区的商住楼项目。
该小区总用地近一百亩，总建筑面积超过二十万平方米，其中一期设计任务约为九万平方米。
甲方有意承接此建筑设计勘探业务，故委托乙方提供媒介服务，以促成设计合同的签订。
具体条款将在正式设计合同中详细规定。
第二条：报酬计算方法若乙方成功促成合同成立，居间报酬服务费将以实际设计建筑面积每平方米一元计算。
此费用已包含信息资源、乙方工资、交通通讯及业务相关隐形开支。
第三条：服务费支付设计合同生效后，甲方应随开发商的每次预付款按比例同步支付居间服务费，以此类推。
第四条：相关责任1. 若甲方未能与开发商签订该项目设计合同，无需支付本服务费。
若甲方绕过乙方直接与开发商协商或转介给第三方，无论甲方以何种设计单位名义或人员变动，均须支付居间报酬服务费。
2. 乙方应在合同签订后迅速安排甲方与开发商会面商谈。
一旦甲方与开发商签订设计承包合同，即视为完成委托事项，本合同随之生效。
3. 甲方承诺设计合同成立后，不得以任何借口拒付或延迟支付报酬服务费。
如发生延迟，乙方有权依据本合同直接向开发商等单位申请保全，所有后果由甲方承担全部经济法律责任。
第五条：本合同自双方签字之日起，与建筑设计合同同步生效，合同正本两份，双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：____年____月____日2024年工程居间合同格式范本（二）甲方（委托人）：________乙方（居间人）：________鉴于双方为发挥各自优势，依据《________》之规定，经友好协商，基于平等自愿、等价有偿之原则，特订立本协议如下：一、委托事项1. 乙方接受甲方委托，负责引荐甲方与项目的管理方（或承包方）直接沟通，提供关于该工程项目的关键信息，并努力促成甲方签订承包施工合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程居间合同范本
欧阳歌谷（2021.02.01）
甲方（委托人）：
乙方（居间人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就（）工程项目，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单
价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违
约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用为为工程施工合同金额的%。
小写：元，大写：元（人民币）。
2、居间成功后，在甲方收到建设单位预付款的当日按比例，应向乙方支付元整；在甲方在收到建设单位备料款的当日，应向乙方支付元；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用）。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍
未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：合同签订日：甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：。