(工程合同)建设工程法规与合同管理试题
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
建设工程法律法规试题
法律法规试题一、单项选择题（52题，每题1分）1、安全是（）A、没有危险的状态B、没有事故的状态C、舒适的状态D、预知人类在生产和生活各个领域存在的固有的或潜在的危险，并且为消除这种危险所采取的各种方法、手段和行动的总称【答案】D2、我国安全生产的方针是（）A、安全责任重于泰山B、安全第一、质量第一C、管生产必须管安全D、安全第一、预防为主、综合治理【答案】D3、下列哪部法律确定了我国的安全生产基本方针（）A、劳动法B、产品质量法C、安全生产法D、刑法【答案】C4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（）机构。
A、检查B、监督C、监理D、管理【答案】D5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大工程的标准，由（）制定。
A、县级以上建设行政主管部门B、设区市建设行政主管部门C、国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门D、有关部门【答案】C6、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。
A、责任方B、施工方C、业主方D、设计方7、《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场（）A、划分明显界限B、实行封闭围挡C、安排专人巡视D、设置美观围栏【答案】B8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。
A、安全责任人B、保卫责任人C、义务消防队D、消防安全责任人【答案】D9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。
A、最终用户B、勘探单位C、作业人员D、产品经销单位10、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（）。
A、修改工艺规程B、修改施工交底和施工方案C、拒绝接受施工交底D、拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】D11.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育A、一次B、二次C、三次D、多次【答案】A12、依据《建设工程安全生产管理条例》，（）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。
建设工程法规期末考试试题
建设工程法规期末考试试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建设工程法规中，关于建设工程合同的订立，以下哪项说法是正确的？A. 建设工程合同必须采用书面形式B. 建设工程合同可以口头订立C. 建设工程合同必须经过公证才有效D. 建设工程合同的订立不受任何形式限制2. 根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不是建筑施工企业的资质要求？A. 有符合规定的注册资本B. 有与其从事的建筑活动相适应的专业技术管理人员C. 有符合规定的施工设备和设施D. 必须拥有至少一名注册会计师3. 建设工程监理的主要职责不包括以下哪项？A. 对建设工程的质量进行监督B. 对建设工程的进度进行监督C. 对建设工程的成本进行监督D. 直接参与建设工程的设计工作4. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的安全规定？A. 施工现场应设置明显的安全警示标志B. 施工人员必须佩戴安全帽C. 施工现场可以随意堆放易燃易爆物品D. 施工单位应定期对施工设备进行安全检查5. 建设工程竣工验收时，以下哪项不是必须提交的文件？A. 工程竣工报告B. 工程质量监督报告C. 工程款支付证明D. 工程设计变更记录6. 建设工程合同中，关于工程款支付，以下哪项说法是错误的？A. 工程款的支付应按照合同约定进行B. 工程款的支付可以提前或延迟，但需双方协商一致C. 工程款的支付必须在工程竣工验收合格后进行D. 工程款的支付应遵循公平、合理的原则7. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的环境保护规定？A. 施工现场应采取有效措施防止扬尘B. 施工过程中产生的废弃物应分类收集并妥善处理C. 施工单位可以随意排放废水D. 施工单位应采取措施减少噪声污染8. 建设工程监理单位在监理过程中，以下哪项行为是违法的？A. 按照合同约定对工程质量进行监督B. 发现工程质量问题后，及时通知施工单位整改C. 与施工单位串通，隐瞒工程质量问题D. 按照规定对工程进度进行监督9. 建设工程合同中，关于工程变更，以下哪项说法是正确的？A. 工程变更必须经过设计单位同意B. 工程变更必须经过监理单位同意C. 工程变更必须经过建设单位同意D. 工程变更必须经过施工单位同意10. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的劳动保护规定？A. 施工单位应为施工人员提供符合规定的劳动保护用品B. 施工单位应定期对施工人员进行安全教育C. 施工单位可以随意安排施工人员加班D. 施工单位应保障施工人员的休息和休假权利二、案例分析题（每题10分，共20分）1. 某建设工程项目在施工过程中，由于施工单位未采取有效措施防止扬尘，导致周边居民生活受到影响。
建设工程法律法规试卷
房款 25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过 户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。 （1 分） A、 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、 甲必须收回房屋并向乙方交付 C、 丙取得该房屋的所有权 D、 乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任 39、 甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在 外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债 务，对该债务有清偿义务的法律主体是（ ） （1 分） A、 甲公司 B、 乙公司 C、 戊公司 D、 庚公司 40、 某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人。分立前由于三台挖 掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，不正 确的有（ ） （1 分） A、 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B、 买方可要求推土机生产厂承担违约责任 C、 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任 D、 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半( 41、 该合同对工程价款结算约定“待工程竣工验收合格后支付”，后双方在具体何时支付价款时 产生分歧，验收合格后，承包商（ ）。 （1 分） A、 无权要求业主随时支付，因业主并未违约 B、
B、 调解不成，甲有权向法院主张撤销合同 C、 调解不成，法院可以裁定撤销合同 D、 当事人的撤销权于 2019 年 3 月 20 日消灭 24、 根据合同法律制度的规定，下列关于缔约过失责任的表述中，正确的是 （1 分） A、 一方当事人假借订立合同恶意进行磋商，给他人造成损失的，可成立缔约过失责任 B、 缔约过失责任仅在合同成立时适用 C、 缔约过失责任赔偿的是可期待利益损失 D、 缔约过失责任的赔偿额通常大于违约责任 25、 根据合同法律制度的规定，下列各项中，应当承担缔约过失责任的是 （1 分） A、 甲假借订立合同，恶意与乙进行磋商 B、 丙未按时履行支付租金的义务 C、 丁驾驶机动车违反交通规则撞伤行人 D、 戊辞职后违反竞业禁止约定从事同业竞争 26、 王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成 腿部受伤，花去医疗费用 2000 元，王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互 相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。 （1 分） A、 建设单位 B、 施工单位 C、 王某与建设单位 D、 王某与施工单位 27、 根据合同法律制度的规定，下列关于缔约过失责任的表述中，正确的是 （1 分）
建筑工程合同管理考试答案
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。
(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年(C) 基础及主体结构30年(D) 供热工程4个采暖期正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。
(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。
(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。
(A) 提前24h书面通知工程师来参加验收(B) 提前24h电话通知工程师来参加验收(C) 提前48h书面通知工程师来参加验收(D) 提前48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。
(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。
(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。
(A) 在4h内以书面形式通知工程师(B) 在8h内以书面形式通知工程师(C) 在12h内以书面形式通知工程师(D) 在24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
建设工程法规与合同管理试题1234
一、单项选择题〔共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。
〔〕是法人。
A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。
应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。
A.抵押B.担保C.质押D.定金。
3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。
A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。
B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。
A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。
B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。
A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。
A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。
A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。
建设工程合同管理试题
建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。
（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。
4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。
请分析此情况下合同管理的要点。
5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。
7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。
请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。
8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。
9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。
10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在下列经济法律关系主体中。
（）是法人。
A.公司经理B.施工企业C.公司董事长D.施工队2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。
应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。
A. 抵押B. 担保C. 质押D.定金。
3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人B.被代理人C.第三人D.自己4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。
A.委托B.法定C.指定D.再5.下列关于保证的说法不正确的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。
A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效B.无效C.要约人未表示不接受有效D.要约人虽表示接受也无效9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。
A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。
A.有效B.无效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。
A.无效B.变更C.有效D.终止12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定2005年3月1日交货，但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，则买方应按照每千克（）元向卖方付款。
A.1200B.1100C.1000D.90013.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（）确定。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行14.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。
A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权15.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失16.下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是（）。
A.这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议B.仲裁实行一裁终局原则C.仲裁机构是独立的组织，相互之间无隶属关系D.仲裁员必须由仲裁委员会指定17.仲裁应当（）进行。
A.不开庭B.开庭但不一定公开C.公开开庭D.书面审理，当事人不出庭18.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为6家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。
A.仅允许排名前5名的投标人参加投标 C.由排名第七的递补，维持6家投标人B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 D.重新进行资格预审19.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认20.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（）决定中标人。
A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门1.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。
A.未中标的投标人不退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还B.中标的投标人在中标的同时退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还2.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的（）。
A.自然人B.公民C.领导者D.组织3.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（）赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理4.在下列各项中，符合代理特征的是（）。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理人承担5.违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的（）。
A.违法行为B.合法行为C.自然事件D.社会事件6.FIDIC（（施工合同条件》要求，由（）投保建筑工程一切险。
A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理7.下列可以构成一个有效的承诺是（）。
A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺8.下列关于合同生效的时间说法不正确的是（）。
A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C.附解除条件的合同，自条件成就时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效9.建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同是否无效。
A.发包人确认B.工程师确认C.建设管理部门D.人民法院10.在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。
A.造成对方人身伤害而免责的B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C.在订立时显失公平的D.违反法律强制规定的11.一个合同被法院确认为可撤销合同。
甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。
法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。
则损失的承担应为（）。
A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失12.订立合同时，当事人在合同中对价款没有做出明确约定。
合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地13.应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保14.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。
A.单方宣布合同中止履行B.请求政府行政主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为15.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。
A.需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，且必须要办理公证16.在合同权利义务终止的原因中，（）是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消17.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同18.招标投标法规定，应由（）监督招标活动是否依法进行。
A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门19.按照国家有关规定，项目总投资在（）万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。
A.200B.1000C.2000D.300020.《招标投标法》规定的招标方式有（）。
A.公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标二、多项选择题（共10题，每题3分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.8分）1.在安全施工方面，（）等应当由发包人承担。
A.安全防护措施费用B.提出安全防护措施C.实施安全措施D.因承包人措施不力造成的事故责任E.因发包人原因导致的安全事故责任2.竣工结算中发包人应承担的违约责任有（）。
A.发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内元正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任B.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C.发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后28天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿3.某供货合同约定有采购方自提货物，但供货方比合同约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后可以（）。
A.拒绝提货B.将钢材发运回供货方C.暂不付款D.要求对方承担多交货部分在代为保管期内的保管费用E.不承担代为保管期内因保管不善导致的货物损失4.设备制造阶段的监理工作包括（）。
A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.包装检验E.施工现场的到货开箱检验5.FIDIC施工合同条件规定，下列的（）文件属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分。
A.合同协议书B.中标意向书C.专用条件D.图纸E.资料表6.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（）。