深基坑支护桩工程施工合同模板
深基坑支护工程委托合同书（通用3篇）
深基坑支护工程委托合同书（通用3篇）深基坑支护工程委托书篇1承包人(甲方)：分包人(乙方)：甲方将汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料(水泥、混凝土、钢材、碎石、砂)、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求，督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程，甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于检查出的隐患，乙方必须认真整改，定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行，并承担由此造成的后果。
深基坑支护标准格式文本
1常润创新总部基地项目 工程监理实施细则（深基坑支护工程）（标准化格式文本）内容提要：深基坑支护工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施工程监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期：江苏省住房和城乡建设厅监制深基坑支护工程监理实施细则1 深基坑支护工程概况建设工程名称：建设工程地点： 南京市江北新区高新路以东， 江北大道快速路以西， 天华西路以南 建设规模及主要建筑结构类型：本工程由 1 栋地面以上 22层（裙房 2层），科研办 建筑面积约 20000m 2。
框架剪力墙结构，基础 为旋挖灌注桩和高压旋喷桩，抗震设防烈度建设单位： 设计单位：A.0.4第六版表 公楼及地下 2 层汽车车库（局部有夹层） 。
7 度，结构设计使用年限 50 年。
勘察单位：承建单位：1.1 深基坑支护工程的重要性。
由于基坑周边场地狭窄、不具备放坡、堆土、开挖空间；地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性，单单根据地质勘察资料和室内土工试验参数来确定设计和施工方案，往往含有许多不确定因素；基坑开挖深度接近11 米，是超过一定规模的危险性较大工程；对在施工过程中引发的土体性状、环境、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节，同时也是指导正确施工的眼睛，是避免事故发生的必要措施；基坑监测与工程的设计、施工同被列为深基坑工程质量保证的三大基本要素。
为保证基坑安全，深基坑支护是非常重要的。
根据区域工程地质构造环境、工程地质条件，结合工程破坏后果及场地复杂程度等判断：本基坑支护安全等级为一级，基坑侧壁安全等级及重要性系数R O取1.1 。
1.2 本工程及深基坑支护工程概况及参数（可根据实际调整）：2 —2 本工程深基坑支护工程的特点、难点2.1 本工程深基坑支护工程设计、施工特点、难点：1）支护形式：本基坑基本确定采用的支护形式为：，采用旋挖灌注桩直径900@1400、900@110、0700@900一+ 层砼支撑（圆环支撑）体系；桩间挂网喷浆止水, 基坑东侧填土较厚区域采用高压旋喷桩止水；立柱桩采用旋挖灌注桩，桩径900 ；采用钢管立柱；坑中坑采用自然放坡，坡比1:0.5 ，坡面挂网喷浆处理。
基坑施工合同（精选6篇）
基坑施工合同（精选6篇）基坑篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，由乙方承担工程中深基坑土钉墙支护项目的设计与施工及基坑降水工程，为明确双方的权利与义务特达成以下协议：一、工程地点：二、承包方式：三、预计工程量为㎡，完工后按实际施工面积结算(基坑外翻沿部分按元/㎡计算)四、工程内容：五、付款方式：六、工期：年月日至年月日(因人力不可抗拒的因素和甲方设计变更及土方开挖等因素造成的工期延误应相应顺延)七、工程量结算及价款结算：1)工程量按设计施工图纸、实际开挖坡度及实际支护面积计算。
2)工程价款结算：八、甲方责任：1、甲方提供土方开挖图纸、技术要求、质量标准、地质详堪资料、设计要求等。
并负责质量和检查，监督乙方的工程质量，不符合验收标准的有权令其停工、返工，一切损失由乙方承担。
2、甲方提供工程施工所需的水源、电源，并对施工道路畅通负责，但水、电费用由乙方承担，乙方按月向有关部门缴纳费用。
3、甲方应指派工地工程技术人员现场管理，协调周边关系，指派为现场负责人。
4、甲方有权代付民工费用，代付费用从乙方应付款中扣除。
5、乙方如不服从甲方现场管理，甲方有权要求乙方退场或换人等，所造成的一切损失由乙方全部承担。
6、甲方应协调土方施工单位，按国家规范和施工组织设计要求进行分层开挖，严禁在-4.5米以下土方开挖时一次挖土深度超过3米。
九、乙方责任：1、乙方承担基坑支护及降水的设计费用，并委托有资质的岩土设计单位进行支护设计。
按建设部要求做到谁支护谁设计谁负责的原则，并对基坑支护和降水后使用的安全负责。
2、乙方必须自行施工，不得转包或违法分包。
因乙方转包或违法分包引起的一切后果均由乙方负责。
3、乙方必须在保证工程质量的条件下按工期要求按时完工，在施工过程中由于乙方原因出现质量、安全等问题由乙方全部负责。
若工期延误，按元/天进行处罚。
4、乙方应服从甲方的统一安排，按甲方统一的施工顺序组织施工，按指定地点搭设临建，并保持临建及施工现场的环境卫生。
深基坑支护专项施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况1. 项目名称：XX深基坑支护工程2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号3. 建设单位：XX房地产开发有限公司4. 施工单位：XX建筑工程有限公司5. 设计单位：XX设计研究院二、工程地质及水文地质条件1. 地质条件：- 地层：主要为第四纪松散沉积层，包括粉土、粉砂、淤泥质粉质粘土等。
- 基岩：主要为侏罗纪砂岩。
2. 水文地质条件：- 地下水类型：主要为潜水。
- 地下水埋深：约为2.5米。
- 地下水对混凝土的侵蚀性：弱。
三、施工方案1. 支护形式选择：- 根据地质条件和基坑深度，本工程采用地下连续墙结合内支撑的支护形式。
2. 施工顺序：- 土方开挖。
- 地下连续墙施工。
- 内支撑系统施工。
- 土方回填。
3. 施工工艺：（1）土方开挖：- 采用机械开挖，分层开挖，每层厚度不超过1.5米。
- 开挖过程中，应随时进行排水，防止积水。
（2）地下连续墙施工：- 采用旋挖钻机进行钻孔，孔径为1.2米，孔深为20米。
- 钻孔完成后，进行清孔，清孔标准为孔底沉渣厚度不大于50mm。
- 采用C30混凝土进行浇筑，浇筑厚度为800mm。
- 混凝土浇筑完成后，进行养护，养护时间不少于28天。
（3）内支撑系统施工：- 内支撑采用钢支撑，支撑间距为2米。
- 钢支撑采用现场焊接，焊接质量应符合规范要求。
- 钢支撑安装完成后，进行预紧，预紧力为支撑设计力的80%。
（4）土方回填：- 回填材料采用级配砂石，回填厚度为1米。
- 回填过程中，应分层压实，压实度不小于95%。
四、施工质量控制1. 材料质量：- 所用材料必须符合国家相关标准。
- 进场材料应进行抽样检验，检验合格后方可使用。
2. 施工过程控制：- 施工过程中，应严格按照施工方案进行操作。
- 施工人员应具备相应的资质和技能。
- 施工过程中，应加强监测，及时发现和处理问题。
3. 质量检验：- 施工完成后，应进行质量检验，检验合格后方可进行下一道工序。
深基坑支护专项施工案
农丰时代城美乐美国际大酒店项目深基坑边坡支护、土方开挖专项施工方案安徽三三建设工程有限公司2018年9月12日目录1 编制依据.......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料. (3)1.2相关的标准、规范、规程 (3)1.3公司标准、规程参考文献 (4)2 工程概况及地质条件................................................ - 5 -2.1工程概况.. (5)2.2现场、环境条件 (5)2.3工程地质水文条件 (5)2.4边坡支护、降排水设计概况 (6)2.5主要施工要求 (6)2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7)3 施工计划及工期保证措施............................................ - 9 -3.1总工期及进度计划安排.. (9)3.2资源需求计划 (9)4 施工工艺技术..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 .. (11)4.2施工顺序 (13)4.3主要施工方法 (13)5 质量保证措施..................................................... - 24 -5.1质量目标. (24)5.2质量管理体系 (25)5.3质量控制程序和措施 (25)5.4工程创优措施 (28)6 施工安全保证措施................................................. - 29 -6.1安全组织管理措施 .. (29)6.2施工安全技术措施 (31)6.3监测监控 (34)7 文明（绿色）施工................................................. - 36 -7.1文明施工技术措施 (36)7.2环境保护措施 (36)8、施工应急救援预案................................................ - 37 -8.1组织机构及职责 . (37)8.2应急准备 (38)8.3应急响应 (38)8.4紧急救援措施 (39)9 劳动力计划....................................................... - 41 -9.1施工组织管理机构.. (41)9.2施工劳动力计划 (45)10 雨季、夏季高温季节的施工措施 ........................ 错误！未定义书签。
支护合同模板
甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程支护事项，经充分协商，达成一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于基坑支护、土方开挖、排水降水、主体结构施工等相关工作。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程。
乙方负责提供施工材料、施工设备、施工人员及其他必要资源，按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工。
三、合同价款3.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交正式的工程预算书，甲方确认后不得随意变更。
如因设计变更等原因导致工程量增减，乙方应按照实际完成工程量进行结算。
四、施工工期本工程的施工工期为____日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方应保证按照甲方要求的时间节点完成工程。
五、质量标准乙方应保证工程质量达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。
工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至达到验收标准。
六、违约责任6.1 乙方如未按照合同约定的时间节点完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.1%×逾期天数。
6.2 如乙方因施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿修复，并支付甲方因此造成的损失。
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行调整，并在签订合同时咨询专业法律人士。
工程基坑支护合同
工程基坑支护合同甲方（建设单位）：________乙方（支护单位）：________鉴于甲乙双方就_____工程项目的基坑支护工作达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，经友好协商，订立如下合同：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 支护范围与要求：__________4. 工程规模及主要技术标准：__________二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、合同价格总价款为人民币（大写）____________元整（￥______）。
四、质量要求乙方必须按照国家有关规范和标准进行施工，确保基坑支护工程质量满足设计与功能要求。
五、双方责任1. 甲方责任：- 提供必要的工程资料；- 按合同约定支付工程款项；- 协助解决施工中的问题。
2. 乙方责任：- 负责工程的设计与施工，并保证工程质量；- 遵守安全生产法规，确保施工现场安全；- 按期完成合同约定的工作任务。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此受到的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
八、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款或依照相关法律法规执行。
九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日注：以上合同内容仅供参考，具体事项还需根据实际情况进行调整。
签订合同前，请务必审慎阅读合同条款，必要时请咨询法律专业人士。
桩基工程施工安全协议(三篇)
桩基工程施工安全协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、施工项目l、合同单号：2、施工地点：二、协议内容：为了保障打桩施工以及施工人员的安全，以签施工合同后经甲、乙双方友好协商，施工方（乙方）在甲方公司内施工达成如下关于安全方面的补充协议：1、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
（2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
（3）服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
（4）负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的桩机能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
（5）因乙方原因造成的质量问题或事故，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担其费用。
（6）桩基工程完工后，及时向甲方提交甲方、监理、建设单位和质监部门认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
（7）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。
（8）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。
如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。
如发生意外概由乙方承担责任。
（10）严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款100元。
如发生意外概由乙方承担责任。
（11）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。
如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。
（12）乙方劳务人员进入现场施工，必须签订劳务合同，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取相应的处罚措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
深基坑支护桩工程施工合同模板
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围及工程内容
承包范围及内容：
1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。
三、施工工期
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。
4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方
负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。
五、质量标准
1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有
关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：
1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业
管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件
付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。
八、双方一般权利和义务
甲方责任：
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
3、甲方负责提供细线基点、土0.00标高及送桩深度；待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
5 、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。
6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。
乙方责任：
1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。
负责本工程质量、进度、
安全文明施工管理。
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、
行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。
施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负
责。
若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。
3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工。