现场统一管理协议
施工现场管理及协调协议书

施工现场管理及协调协议书甲方:XXX公司乙方:XXX公司为了确保施工现场的安全、顺利进行,甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,达成以下协议:一、目的本协议的目的是明确甲乙双方在施工现场管理及协调方面的职责和义务,确保项目施工的顺利进行,并保障工人的安全。
二、责任分工1. 甲方责任:a) 提供施工场地,并确保场地符合相关法律法规和安全要求;b) 提供必要的施工材料和设备,按时补充和调配;c) 组织施工人员进行岗位培训,确保人员具备相应的技术能力和安全意识;d) 提供必要的安全装备,如安全帽、安全绳等;e) 安排专人负责现场管理,监督施工进度和质量。
2. 乙方责任:a) 按照甲方要求,合理组织施工人员和设备,确保施工按时进行;b) 遵守施工安全规章制度,采取必要的防护措施,保证工人的人身安全;c) 培训施工人员,提高施工质量和效率;d) 在施工过程中及时与甲方沟通,解决现场问题,确保施工进度;e) 当发生紧急情况时,立即采取应急措施,并及时通知甲方。
三、安全与环境保护1. 甲乙双方都应严格遵守国家、行业和地方的相关安全法规,制定和执行安全管理制度,确保施工现场的安全。
2. 甲方负责提供施工场地的环境保护,合理安排施工工艺,减少对环境的影响。
3. 乙方在施工过程中,应采取措施减少施工噪音、扬尘及废弃物的排放,确保环境健康与安全。
四、质量管理1. 甲方应提供符合规范和质量要求的施工材料,并对施工过程进行监督和检验。
2. 乙方应按照甲方提供的施工规范和设计要求进行施工,确保质量合格。
3. 如发现施工过程中出现的质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并及时通知甲方,共同解决问题。
五、施工进度和支付方式1. 双方应根据工程进度安排施工计划,并按计划完成施工任务。
2. 甲方按约定的工程进度支付相应的工程款项,乙方应在收到款项后继续施工。
六、保密条款1. 双方应对涉及到的商业秘密和技术资料严格保密,未经对方同意不得向第三方透露。
现场人员管理协议书范本

现场人员管理协议书范本甲方(用人单位):________________________乙方(员工):___________________________签订日期:____年____月____日鉴于甲方需要对现场人员进行有效管理,乙方愿意接受甲方的管理和指导,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本协议书。
一、人员管理1. 乙方应遵守甲方的规章制度,服从甲方的工作安排和现场管理人员的指挥。
2. 乙方应按时参加甲方组织的各类培训和会议,提高自身业务水平和安全意识。
3. 乙方应保持工作场所的整洁和安全,不得在工作场所从事与工作无关的活动。
二、工作时间1. 乙方应遵守甲方规定的工作时间,不得无故迟到、早退或缺勤。
2. 甲方有权根据工作需要调整乙方的工作时间,乙方应予以配合。
三、工作纪律1. 乙方应严格遵守甲方的工作纪律,不得有损害甲方声誉和利益的行为。
2. 乙方不得在工作时间内擅自离开工作岗位,如有特殊情况需提前向甲方管理人员请假。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产规定,正确使用劳动保护用品,确保自身和他人的安全。
2. 乙方在工作过程中发现安全隐患应及时报告甲方,并采取相应措施。
五、保密义务1. 乙方应对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密责任,未经甲方书面同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方离职后,仍应对在甲方工作期间知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任。
六、违约责任1. 乙方违反本协议规定,甲方有权根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。
2. 因乙方违反本协议给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):________________________代表人签字:________________________乙方签字:________________________签订地点:________________________签订日期:____年____月____日(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
现场秩序协议书

现场秩序协议书一、协议背景为维护现场秩序,确保工作场所的安全和效率,参与方自愿遵守以下规定,并达成本协议。
二、协议内容1. 进出场管理a. 所有人员必须佩戴有效的身份证明,并按照现场规定进行注册。
b. 出入场的车辆必须经过检查并配备有效的通行证。
c. 禁止携带任何未经授权的物品进入场地。
2. 环境保护a. 禁止在场地内乱扔垃圾,必须妥善处理废弃物。
b. 禁止在场地内随意破坏或损坏设施、设备等。
c. 所有人员必须尊重环境,遵守相关环保法规。
3. 安全管理a. 所有人员必须穿戴符合规定的个人防护装备,并按照要求进行安全培训。
b. 禁止在场地内吸烟、使用明火或者其他可能引发火灾的行为。
c. 所有人员必须严格遵守安全操作规程,确保工作过程的安全性。
4. 协作合作a. 所有人员必须保持良好的工作态度,遵守工作纪律。
b. 禁止在场地内进行与工作无关的个人事务。
c. 如有任何纠纷或者问题,应及时向相关负责人汇报,协商解决。
三、协议期限本协议自双方签字之日起生效,持续有效直至工作完成并经双方确认。
四、违约责任1. 如有任何违反本协议的行为,违约方将承担相应的法律和道德责任。
2. 违约方需承担因违约行为导致的一切损失或后果,并向受影响方进行赔偿。
五、争议解决本协议的解释和履行均适用当地法律法规。
如发生争议,双方将通过友好协商解决,并如有必要提交相关仲裁机构裁决。
六、免责声明1. 双方不对不可抗力因素导致的协议履行延误或未履行承担责任。
2. 双方需在可能的范围内采取合理措施减轻不可抗力因素的影响。
七、附则本协议一式两份,双方各执一份,并于签字盖章后生效。
参与方(甲方):____________ 日期:____________参与方(乙方):____________ 日期:____________。
现场秩序维护协议书

现场秩序维护协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)一、协议目的及背景为了维护现场秩序,确保工作、生活和公共环境的安全有序进行,甲乙双方在本协议上达成以下共识。
二、协议内容1. 现场秩序维护责任甲方作为现场管理者,将负责组织、协调和监督现场的秩序维护工作。
乙方作为现场参与者,将遵守甲方的管理要求并全力配合现场秩序维护工作的开展。
2. 建立秩序维护制度甲方将制定现场秩序维护制度,明确各方的责任和义务,并将其公示于现场显著位置。
乙方在参与现场活动前,应详细了解并遵守相关规定。
3. 现场准入与身份认证为保障现场的安全与秩序,甲方有权制定准入规定,并对进入现场的人员进行身份认证和检查。
乙方进入现场应主动配合甲方的准入程序,提供真实有效的身份证明和必要的信息。
4. 现场行为规范为避免现场发生冲突、事故和纠纷,乙方在现场活动中应遵守以下规定:a) 严禁擅自进入限制区域或操作禁止设备;b) 维护环境卫生,不乱扔垃圾;c) 不得有损设备设施、人身安全及他人权益的言行;d) 不得擅自改变或损坏现场设施、设备;e) 不得从事违法、违规活动,不得携带管制物品进入现场。
5. 应急预案与演练甲方将制定现场应急预案,并进行相关演练,以确保在突发事件发生时能迅速响应和处理。
乙方在现场活动中遇到紧急情况时,应按甲方指导进行逃生或自救,并遵守现场应急指挥人员的指导。
6. 处罚与赔偿乙方如因违反本协议约定或现场秩序维护制度,给甲方造成损失或影响正常工作秩序的,甲方有权视情况采取相应的处罚措施,并要求乙方承担相应的赔偿责任。
三、协议生效与终止1. 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 协议终止本协议在以下情况下终止:a) 双方达成书面一致终止协议;b) 协议期限届满且未续签;c) 严重违反协议约定且无法调解解决的。
四、争议解决与法律适用1. 争议解决本协议的解释和执行以及由协议引起的争议,双方应友好协商解决;如协商不成,应提交有管辖权的人民法院解决。
物业施工现场管理协议书范本

物业施工现场管理协议书范本甲方(物业方):乙方(施工方):鉴于甲方作为物业管理方,负责对XX项目(以下简称“项目”)进行物业管理,确保项目的正常运行和使用;乙方作为施工方,负责在项目现场进行施工活动。
为了保证施工活动的顺利进行,同时确保项目物业的安全和正常使用,甲乙双方经协商一致,达成如下协议:一、施工范围及内容乙方施工范围为项目指定的施工区域,施工内容为(具体施工内容)。
二、施工期间管理1. 乙方必须按照甲方提供的施工方案和施工进度计划进行施工,确保施工活动有序进行。
2. 乙方在施工前必须向甲方提交详细的施工方案和施工安全措施,经甲方审核批准后方可进行施工。
3. 乙方必须按照相关法律法规和标准规定,做好施工现场的安全防护工作,确保施工安全。
4. 乙方在施工过程中,应当遵守环保法规,做好施工现场的环保工作,防止对周边环境造成污染。
5. 乙方应当保证施工质量,确保施工后的工程符合相关法律法规和标准要求。
三、施工现场卫生及垃圾处理1. 乙方应当做好施工现场的卫生工作,确保施工现场清洁有序。
2. 乙方应当按照甲方指定的地点和方式进行垃圾堆放和处理,确保施工现场的环境卫生。
四、施工人员管理1. 乙方应当对施工人员进行安全教育和培训,确保施工人员熟悉并遵守施工现场的安全规定。
2. 乙方应当严格按照国家相关法律法规,为施工人员提供必要的劳动保护用品,并保障施工人员的合法权益。
五、违约责任1. 如乙方未按照约定进行施工,甲方有权要求乙方停止施工,并承担相应的违约责任。
2. 如乙方施工活动对项目物业造成损坏,乙方应当承担相应的修复和赔偿责任。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至施工项目完成之日止。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日。
安全生产多方统一管理协议书

安全生产多方统一管理协议书甲方(建设单位):单位全称:__________法定代表人:__________联系方式:__________乙方(参建单位一):单位全称:__________法定代表人:__________联系方式:__________丙方(参建单位二):单位全称:__________法定代表人:__________联系方式:__________鉴于甲、乙、丙等多方参建单位在同一作业区域内同时进行作业,为确保各参建单位安全文明施工,加强安全管理,避免交叉作业时发生安全生产事故,依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定,经多方友好协商,特签订本安全生产统一管理协议书,以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 作业内容:各方参建单位的具体作业内容及范围。
二、安全管理职责1. 甲方责任:- 认真履行《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定的统一协调管理职责。
- 在乙方、丙方等参建单位进场前确认其安全生产基本条件,不具备安全生产条件或相应资质的,不予批准进场。
- 对乙方、丙方等参建单位的安全生产工作进行统一协调、管理。
- 定期组织安全检查,发现安全隐患及时督促整改。
2. 乙方、丙方等参建单位责任:- 严格遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全管理规定。
- 建立健全本单位的安全生产管理体系,明确各级安全管理人员的职责。
- 对本单位作业人员进行安全生产教育和培训,确保作业人员具备必要的安全生产知识和技能。
- 定期自查自纠,及时消除安全隐患。
三、交叉作业安全管理1. 多方在交叉作业或发生相互干扰时,应根据具体情况共同商讨制定安全措施,明确各自的职责,并报监理审核后实施。
2. 各方应指定专职安全生产管理人员对交叉作业区域进行检查和协调,及时解决安全生产问题。
3. 涉及高处作业、起重作业、焊接气割作业等高风险作业时,必须制定专项安全措施,并经监理审核同意后方可实施。
施工现场统一管理协议

施工现场统一管理协议
发包人:(以下简称甲方)
专业工程承包人:(以下简称乙方)
承包人:(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部分分项工程分包给乙方施工。
为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议:
一、概况:
1. 工程名称:
2. 工程地址:
3. 乙方分包内容及范围:
4. 丙方施工承包协议另行签订。
二、甲方责任
(一)质量管理责任:
(二)安全文明责任:
(三)进度管理责任:
(四)其他责任:
三、乙方责任
(一)质量管理责任:
(二)安全管理责任:
(三)进度管理责任:
(四)现场文明管理责任:
(五)其他责任:
四、丙方责任
五、附则:
1. 在施工中执行分包合同中安全条款时,本管理协议书具有优先权。
2. 本合同签字后生效。
3. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。
4. 未尽事宜,甲丙乙三方可另定补充管理协议,补充管理协议也是本协议的一部份,具有同等效力。
甲方:代表:乙方:代表:丙方:代表:年月日。
施工现场安全管理协议6篇

施工现场安全管理协议6篇篇1协议主体:甲方(施工单位):______________________乙方(安全监管单位):______________________鉴于甲方在乙方所在地进行施工时,需遵守施工现场安全管理的相关规定,为明确双方的安全责任和义务,确保施工现场的安全,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方共同协作,加强施工现场的安全管理,降低安全事故风险,保障施工人员及现场安全。
二、甲方责任1. 建立健全安全管理体系,明确各级安全管理人员的职责。
2. 制定安全技术措施和安全操作规程,并监督实施。
3. 对施工现场进行日常安全检查,发现安全隐患及时整改。
4. 加强施工现场人员的安全教育培训,提高员工的安全意识。
5. 为施工人员配备符合国家标准的安全防护用品,并监督正确使用。
6. 对施工中可能产生的危险源进行预测和预防,制定应急预案。
7. 及时报告施工现场发生的安全事故,并配合乙方进行事故调查处理。
三、乙方责任1. 为甲方提供符合国家安全生产要求的施工环境和条件。
2. 制定施工现场安全管理规定,并对甲方执行情况进行监督。
3. 对甲方提交的安全施工方案进行审查,并提供意见和建议。
4. 对施工现场进行定期安全检查,发现安全隐患及时通知甲方并要求整改。
5. 组织开展施工现场安全教育和培训活动,提高施工现场人员的安全意识。
6. 对甲方发生的安全事故进行协调处理,并向上级主管部门报告。
7. 建立与甲方沟通机制,共同解决施工现场的安全问题。
四、安全管理要求1. 双方应共同制定安全管理制度和操作规程,确保施工现场安全。
2. 施工现场应设置明显的安全警示标志和警示灯,确保人员安全。
3. 甲方应对施工现场进行封闭管理,防止非施工人员进入。
4. 双方应共同做好施工现场的消防安全工作,确保消防设施完好无损。
5. 甲方应对施工中产生的噪音、粉尘、污水等环境污染进行治理和控制。
6. 施工现场的临时用电、用火、高空作业等危险作业应经过乙方同意并采取相应的安全措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
现场统一管理协议
新版施工合同范本通用条款2.8条“现场统一管理协议”规定,“发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议,明确各方的权利义务”。
应当注意的问题是,第一、只有在施工总承包存在的前提下,业主又直接发包专业工程的才需要单独订立现场统一管理协议。
第二、现场统一管理协议应当由发包人、承包人与业主直接发包专业工程的承包人(或者叫做独立施工人)三方共同签订,在现场统一管理协议中明确三方之间的权利义务关系。
国家提倡施工总承包。
提倡专业工程由总承包人完成或者由总承包人进行分包。
但是,考虑到建设单位(业主)作为投资人的权利,专业工程也可以由业主直接发包。
比如,业主经常就装饰工程、暖通空调工程、给排水工程等专业工程与专业工程的施工人直接签订施工合同。
在施工总承包存在的前提下,业主又与施工人直接签订专业工程施工合同,称为业主直接发包的专业工程,又称为业主平行发包。
业主直接发包的专业工程,因为没有通过总承包进行分包,因此,不能称其为专业分包工程。
业主直接发包专业工程的施工人是独立施工人,不能称其为分包人。
(新版施工合同通用条款第1.1.2.6 给出的)分包人的概念是指分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的法人。
也就是说,施工企业尽管干的是专业工程,但是,如果你不是与总承包人签订的施工合同,你就不能称其为专业分包人。
将业主直接发包的专业工程的施工人或者叫做独立施工人,与
分包人的名称加以区分是十分必要的,过去很多当事人包括一些专家、学者、甚至法官也把业主直接发包专业工程的独立施工人称为分包人,这是非常错误的。
我们处理过这样一件施工合同纠纷案件。
业主将土建工程的主体结构发包给了总承包人施工,同时,业主又将幕墙专业工程平行发包给了独立施工人。
业主支付给了总承包人专业工程造价2%的配合费。
后因钢结构工程的质量缺陷和工期延误问题,业主将独立施工人和总承包人一并起诉,请求承担共同连带责任。
原告业主的代理律师就将平行发包的幕墙专业工程的独立施工人称之为分包人。
要求总承包人与独立施工人承担连带责任。
依据是建筑法第五十五条的规定,总承包单位应当就专业工程的质量缺陷与分包单位承担连带责任。
显然,原告的代理律师犯了将独立施工人偷换概念称之为分包人的错误。
依据分包人的概念,幕墙施工人没有与总承包人签订施工合同,因而,幕墙工程的施工人不是分包人,不能使用上述法律规定。
由总承包人进行专业工程分包的,形成了总分包法律关系。
总分包关系的内容是,总承包人与专业分包人是分包合同的相对人。
总承包人向分包人支付分包工程的价款。
分包人为总承包人工作,向总承包人负责,总承包人与分包人共同向发包人承担连带责任。
由业主直接发包的专业工程形成了直接发包的法律关系。
直接发包法律关系的内容是,业主与独立施工人是施工合同的相对人。
独立施工人为业主工作,向业主负责。
业主向独立施工人支付专业工程的价款。
问题是,在平行发包的情况下,业主必然会要求总承包人对独立施工人提供配合,或者要求总承包人对于平行发包的专业工程为业主代为进行管理。
总承包人对独立施工人提供配合的情况,比如,提供用水、用电、垂直运输等。
于是,总承包人就要收取配合费。
配合费既可以由业主向总承包人支付,也可以由独立施工人向总承包人支付,依照约定执行。
业主直接向总承包人支付配合费的,业主会从直接发包的工程价款中扣除相应的费用。
总承包管理是指总承包人为业主代为管理直接发包的专业工程,总承包人会将平行发包的专业工程的一些事项,纳入总承包施工的管理范围。
比如,主体工程与专业工程的衔接,专业工程的验收,专业工程资料的汇总等等。
为此,发包人应当向总承包人支付管理费。
总包配合费一般按照专业工程造价的百分之二取费,总包管理费一般按照专业工程造价的3~5%取费。
具体标准视业主要求总承包人配合及管理的具体内容协商确定。
(2013版工程量清单计价规范中的总承包服务费,涵括了总包管理费和总包配合费)。
在总承包管理或者总承包配合的情况下,总承包人仅在未尽到现场统一管理协议中约定的管理及配合义务的范围内承担责任,无需就平行发包的专业工程与独立施工人共同向发包人承担连带责任。
现场统一管理协议,就是由发包人、承包人和独立施工人就业主直接发包专业工程的事项进行约定,明确三方具体权利义务关系的协议。