三通一平承包合同
三通一平承包工程合同范本
三通一平承包工程合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某项目的三通一平工程（以下简称工程）承包给乙方施工，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程规模：_______4. 工程内容：包括但不限于场地平整、道路施工、供水供电设施建设及排水系统施工。
二、工程期限1. 合同工期为_______天。
自双方签订合同之日起计算，工期不顺延。
2. 乙方应按照甲方的要求，提前完成施工前期的准备工作，包括但不限于施工场地清理、施工图纸会审、施工方案制定等。
3. 乙方应确保工程在合同约定的工期内完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，不得擅自变更设计。
3. 乙方应建立健全质量管理体系，加强工程质量的过程控制，确保工程质量符合合同要求。
四、工程造价1. 工程总价款为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方在施工过程中，如需增加工程量或变更工程内容，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行。
增减款项按实际发生金额计算，甲方有权对乙方提出的增减款项进行审核。
3. 工程价款的支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；剩余的20%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。
五、材料供应1. 甲方负责提供工程所需的全部材料，包括但不限于土方、石方、水泥、钢材等。
三通一平工程承包合同
三通一平工程承包合同鉴于甲方拟进行三通一平工程，现委托乙方进行该工程的施工。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 本工程为三通一平工程，具体包括道路、排水、电力、通信等基础设施的建设。
1.2 乙方应根据甲方提供的设计方案和技术要求，按照国家相关标准和规范进行施工。
1.3 乙方应确保工程质量符合设计要求和国家标准，不得降低工程质量或使用不合格材料。
第二条工程进度与交付2.1 乙方应在合同约定的时间内完成工程施工任务，并按照甲方的要求进行交付验收。
2.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程费用与支付方式3.1 本工程的总费用为人民币____元整（￥____）。
3.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
3.3 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，直至甲方支付完毕为止。
第四条质量保证与售后服务4.1 乙方应对所施工的工程质量负责，并提供相应的售后服务。
4.2 如发现工程质量问题，乙方应及时修复或更换不合格部分，费用由乙方承担。
4.3 乙方应对甲方提出的合理要求及时作出回应，并提供必要的技术支持和服务。
第五条保密条款5.1 双方应对在本合同履行过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
5.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和技术秘密。
5.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
第六条争议解决与法律适用6.1 本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________。
建设项目必备三通一平工程承包合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建设项目必备三通一平工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围2.2 工程质量标准2.3 工程进度要求第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工程变更及调整4.1 工程变更条件4.2 工程变更程序4.3 工程变更费用第五条工程质量及验收5.1 工程质量要求5.2 验收程序5.3 验收标准第六条工期延误及违约责任6.1 工期延误责任6.2 违约责任第七条争议解决及法律适用7.1 争议解决方式7.2 法律适用第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十条合同的履行及监督10.1 合同履行主体10.2 履行监督第十一条合同的转让及继承11.1 合同转让11.2 合同继承第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果第十三条税收及费用13.1 税收承担13.2 其他费用第十四条合同的解除及终止14.1 合同解除条件14.2 合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 三通一平工程第二条合同范围及内容2.1 工程承包范围乙方承包的范围包括：道路工程、给水工程、排水工程、供电工程和土地平整工程，具体内容详见附件。
2.2 工程质量标准乙方向甲方承诺，工程质量应符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件。
2.3 工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成，具体进度要求详见附件。
第三条合同价格及支付3.1 合同总价合同总价为本合同约定的工程范围、工程质量标准和工程进度要求所确定的金额，具体金额详见附件。
3.2 支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为：进度付款和验收付款，具体支付方式详见附件。
建设工程施工合同三通一平
建设工程施工合同三通一平签订日期：[填写日期]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲、乙双方就[项目名称]的“三通一平”工程施工事宜，经协商一致，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：包括但不限于道路铺设、供水管线安装、电力线路架设及场地平整等。
第二条工期要求1. 工程开工日期：[填写开工日期]2. 工程竣工日期：[填写竣工日期]3. 如遇不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方并协商解决。
第三条质量标准1. 工程质量应满足国家现行相关标准与规范。
2. 甲方有权对工程质量进行监督，乙方须配合提供必要的条件。
第四条工程造价1. 工程总造价为[填写金额]元，包含所有材料费、人工费及管理费用。
2. 付款方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
第五条权利与义务1. 甲方负责提供必要的施工条件，保证乙方顺利施工。
2. 乙方负责组织施工，确保工程质量和工期。
第六条违约责任1. 任何一方未履行合同义务，应承担违约责任。
2. 违约方需赔偿对方因违约造成的损失。
第七条争议解决1. 合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构或法院解决。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第九条附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
建设工程施工三通一平合同范本
建设工程施工三通一平合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工三通一平（以下简称为“三通一平”）事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：三通一平工程，包括但不限于以下内容：a) 通水：供水管道敷设、泵房建设、阀门井、消防设施等；b) 通电：供电线路敷设、变电所建设、配电室、电缆井等；c) 通路：道路施工、桥梁建设、交通设施等；d) 场地平整：土方开挖、回填、压实、绿化等。
二、合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
2. 上述合同价款已包括三通一平工程所需的材料、设备、劳务、管理、利润、税金等一切费用。
3. 乙方应按照甲方的要求和本合同约定完成三通一平工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
三、工程期限1. 本工程期限为____个月，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，合理组织施工，确保按期完成工程。
四、支付方式1. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 合同签订后____个工作日内，支付合同价款的____%；b) 工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；c) 工程完工验收合格后____个工作日内，支付合同价款的____%；d) 工程保修期满且无质量问题后____个工作日内，支付合同价款的____%。
2. 上述支付款项均为税前金额，乙方应依法开具增值税发票。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保三通一平工程的质量。
建设工程施工三通一平合同
建设工程施工“三通一平”合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。
具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。
二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元（大写：____元整），包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。
2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素，如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。
三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工，确保工程施工安全。
3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。
四、合同价款的支付4.1 工程完工后，经甲方初验合格，甲方应支付合同总价款的95%。
4.2 剩余的5%作为质保金，质保期为1年。
质保期结束后，如工程无质量问题，甲方将质保金无息退还乙方。
4.3 甲方支付价款时，应支付到本合同约定的对公账户。
乙方要求付款时，应按照甲方的要求提供合法的正式发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
若因乙方原因导致工程安全事故，乙方应承担全部责任。
住宅小区三通一平合同范本
住宅小区三通一平合同范本《住宅小区三通一平工程合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：[住宅小区名称]三通一平工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：通水：负责将市政供水管道接入小区，并在小区内设置合理的供水设施，确保小区内各用水点正常供水。
通电：负责将市电接入小区，并在小区内设置配电室和配电箱，确保小区内各用电点正常供电。
通路：负责修建小区与外部市政道路连接的道路，以及小区内的主要道路和次要道路，道路标准符合相关规范要求。
场地平整：负责对小区建设用地进行平整，达到设计标高和坡度要求。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]天三、工程质量及验收1. 工程质量标准：符合国家及地方相关标准和规范要求，确保工程质量合格。
2. 验收方式：工程竣工后，乙方应提交书面验收申请，甲方组织相关部门和人员进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；工程竣工验收合格后[具体时间]内，甲方向乙方支付工程价款的[百分比]；剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
村级三通一平工程合同范文
村级三通一平工程合同范文乙方（承包单位）：XXXX建筑工程有限公司鉴于甲方拟对本村进行三通一平工程建设，乙方具有相应的施工资质和丰富的工程经验，双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，就以下条款达成如下合同：一、工程内容与范围1. 通路工程：包括新建、改建和维护村内道路，确保道路畅通无阻，符合相关交通标准。
2. 通电工程：负责村内电力设施的建设和维护，保障村民用电安全和稳定。
3. 通水工程：建设和维护供水系统，确保村民用水需求得到满足。
4. 土地平整：对村内土地进行平整作业，提高土地利用率和农业生产条件。
二、工程质量要求乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，保证工程质量达到设计要求。
三、工程进度安排工程自合同签订之日起XX个月内完工。
具体进度计划由双方协商确定，并作为合同附件。
四、工程造价与支付方式工程总造价为人民币XXXX元，支付方式按工程进度分阶段支付。
五、工程变更与索赔如遇特殊情况需变更工程设计或施工方案，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
因变更造成的费用增减，按照合同约定执行。
六、违约责任任何一方未履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定双方可根据工程实际情况协商增加其他条款，并以书面形式作为合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
十、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件：GF-1999-0201 合同编号：
建设工程施工合同
（示范文本）
建设单位：万星（泉港）置业有限公司
施工单位：福建十建建设有限公司
二0一0年十一月
三通一平承包合同
发包方：
承包方：
土石方平整及围墙等零星工程，工程承包施工有关事宜，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经双方协商达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：土石方平整及围墙等零星工程
工程地点：
建设规模：
工程造价：暂定160万元
承包方式：包工包料
资金来源：自筹拔款
二、工程承包范围
承包范围：红线范围内土石方平整、清理淤泥、填土、围墙、道路硬化、临时配电房等。
三、工期
开工日期：发包方批准的开工报告之日起。
发包方在2010年10月 15 日前提供具备施工条件的施工场地。
竣工日期：以承包人送交的具备验收条件的竣工验收报告为准。
合同工期６0日历天
四、发包方、承包方驻工地代表
发包方代表：
承包方项目经理或委托代理人：
五、发包方工作
1、负责全过程监督乙方的现场施工、管理和协调工作。
2、负责按合同拨付乙方工程款。
3、组织人员进行验收、评定及办理竣工决算。
六、承包方工作
1、承包方自行解决住宿、生活设施，人员机械设备进退场费用。
2、承包方人员均为甲方的劳力补充，进入工地人员除普工之外，技术工种必须持证上岗（驾驶证、特种工种上岗证）。
3、应遵守工地纪律、安全生产、文明施工。
4、必须服从甲方、业主工程师的现场指导和监督。
5、严格按施工图技术交底书、变更通知单和国家现行的规范、规程进行施工，做好自检工作，确保工程质量。
6、应对施工安全予以特别重视，严格认真贯彻执行安全技术措施、安全操作规程，施工中加强教育和经常检查安全隐患，以确保安全施工。
7、乙方必须看守好设备，若发生被盗或损坏，甲方概不负责。
七、工程质量及验收
1、工程质量标准：达到国家现行验收规范标准合格等级。
2、承包方应该认真按照标准、规范和图纸要求及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验；
3、按照市政工程施工规范标准执行，工程质量要求达到合格。
八、工程价款及支付
1、工程价款的计算：按以下单价包干
清理淤泥并外运38元/m3
抽水台班200元/台班
填土28元/m3
围墙280元/ｍ
配电房 1200元/㎡
道路硬化 165元/㎡
2、工程量的确认：工程量按实结算（以发包方委派的工程师签证公司盖章为准）。
3、本工程付款：工程完工后并结算完十天内一次性付清，付款前承包方应提供等额的税务发票。
九、合同价款的调整
因设计变更引起的合同价款的调整，合同内有单价的按合同执行，合同内没有定价的双方另行协商定价。
十、争议
双方出现争议应友好协商解决，协商不成的，双方可请求仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十一、违约
1、出现工程质量达不到标准、无法按期施工及竣工，以及承包方不按合同履行义务等情况均构成承包方违约。
承包方应承担违约责任，赔偿损失，发包方并有权根据情况对承包方进行罚款。
2、发包方不能按照合同约定付款或未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，发包方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包方造成的机械、人员待工经济损失。
３、承包方工期违约按1000元/天支付违约金，发包方有权从支付给承包方的工程款中直接扣除。
十二、其他约定
1、施工范围内的现有房屋，建筑物、构筑物（如青苗补偿费、复耕费、资源费）由发包方负责协调拆迁，产生的费用均由发包方承担；如未能按时拆迁，工期相应顺延。
2、因气候等不可抗力因素影响施工的，经双方签证，工期可相应顺延。
十三、其他
1、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包方：承包方：法人代表：法人代表：签订日期： 2010 年 11 月日
万星（泉港）影城项目土石方平整及围墙等零星工程结算表
1．挖掘机平整场地 22台班*1800元/台班=39600元
2．清理淤泥并外运12560m3*３8元/m3=477280元
3．抽水台班785台班*200元/台班=157000元
4．填土23790m3*２8元/m3=666120元
5．围墙230m*280元/ｍ=64400元
6．临时配电房 38㎡*1200元/㎡=45600元
7．道路地面填石子 380m3*95元/m3=36100元
8．道路硬化 396㎡*165元/㎡=65340元
9.大门两个 5000元
10.保卫工资 2人*3个月*2000元/= 12000元
合计造价： 1568440元。