建设工程监理合同简易版_4
建设工程监理合同范本5篇

建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方(监理单位):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:乙方(被监理方):法定代表人:职务:联系人:联系方式:地址:鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力,乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作,经双方友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求,对乙方委托的建设工程进行全程监理服务,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议,协助乙方进行工程管理,维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责,确保工程按照设计要求进行,合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理,对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理,并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况,按时提供监理服务,并对监理人员进行培训,提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定,按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为:(具体支付方式)3.3 如有需要,乙方应按照实际监理服务情况,与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密,严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意,任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务,或者服务质量不符合要求的,应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的,应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
工程建设监理合同范本5篇

工程建设监理合同范本5篇第1篇示例:工程建设监理合同范本甲方(监理单位):____________根据《建设工程质量管理条例》和相关法律法规的规定,为了确保工程建设质量和施工安全,甲、乙双方经协商一致,达成以下监理合同:一、监理范围及内容1. 乙方委托甲方对其工程建设项目(具体项目名称)的施工过程进行监理,包括但不限于施工图设计、施工进度、材料质量、施工质量、工程安全等方面的监督检查。
二、监理费用及支付方式1. 乙方应按照监理费用协商一次性付清,具体金额为____________。
2. 监理费用支付方式为(一次性付清/分期付款),具体时间和金额按照双方协商确定。
三、监理报告及意见1. 甲方应按照约定时间提交监理报告,报告内容应真实客观,合理合法,并提出对施工过程中存在的问题和不足之处的意见和建议。
2. 乙方应在接到监理报告后及时整改,积极配合甲方的监理工作,确保工程施工质量。
四、违约责任1. 若甲方未按照约定时间提交监理报告,应承担相应的责任,并延长所占用的监理时间。
2. 若乙方违反合同约定,拒不整改或者影响监理工作的正常开展,应承担相应的违约责任。
五、合同变更1. 如双方需要对监理合同进行修改或变更,应经双方协商一致并签署书面协议。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,到监理工作完成结束。
2. 合同争议的解决方式为友好协商,如协商不成,由双方提交有管辖权的人民法院解决。
乙方(盖章):____________ 日期:____________以上是工程建设监理合同的范本,双方应严格履行合同约定,确保工程建设过程中的质量和安全。
希望双方能够合作愉快,保障工程质量,共同完成项目目标。
第2篇示例:工程建设监理合同甲方:(甲方单位名称)根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的相关规定,为了保障工程建设的质量和安全,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:一、合同目的本合同的目的是为了规范工程建设监理工作,确保工程建设的质量、安全和进度。
建设工程监理合同范本5篇

建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方:监理单位名称乙方:被监理单位名称鉴于本工程需要进行监理工作,监理单位与被监理单位根据平等互利的原则,达成如下协议:第一条工程概况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 建设单位:1.4 监理单位:1.5 被监理单位:第二条工程监理内容2.1 监理范围:2.2 监理内容:2.3 安全生产监理:2.4 质量监理:2.5 进度监理:2.6 合同价款监理:2.7 监理机构工作人员的配备和资质要求:第三条监理合同签订3.1 双方应在项目启动前签订监理合同,明确监理范围和工作内容。
3.2 监理合同签订后,监理单位需按照合同要求履行监理职责。
第四条监理费用4.1 监理单位的费用由建设单位支付。
4.2 监理费用应按照合同约定的支付方式和标准进行支付。
4.3 若因被监理单位的原因,监理工作出现延误或者增加监理范围,监理单位有权要求额外费用。
第五条工程监理责任5.1 监理单位应按照法律法规和监理规范要求,履行监理职责,保证工程质量与安全。
5.2 被监理单位应积极配合监理工作,及时整改监理单位提出的问题。
5.3 若监理单位因监理工作不力导致工程质量问题,应承担相应的责任。
第六条变更与解除6.1 如需变更监理合同内容,需双方协商一致,并签订书面变更协议。
6.2 若因一方当事人违约,致使监理合同无法继续履行,应当依法解除监理合同。
第七条法律适用7.1 本监理合同在签订之日起生效,至工程竣工验收结束。
7.2 本监理合同的履行与解决争议,适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决8.1 双方在履行本监理合同过程中如发生争议,应友好协商解决;如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
甲方(监理单位):乙方(被监理单位):签订日期:签订日期:本监理合同有效期为自双方签订之日起至工程竣工验收结束。
双方均应认真履行监理合同规定的责任和义务,确保工程质量安全。
如有违约行为致使工程出现问题,将按照法律规定进行追责和赔偿。
建行工程监理合同5篇

建行工程监理合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主):中国建设银行[具体分行或部门名称]乙方(工程监理方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建设的监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:[具体工程名称](二)工程地点:[具体工程地点](三)工程规模:[具体规模描述](四)工程监理范围与内容:[具体监理范围及内容描述]二、合同工期与进度控制(一)监理期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
(二)乙方应根据工程实际情况制定进度计划,并按计划实施监督与管理,确保工程按期完成。
(三)甲方对工程进度有特别要求的,应及时书面通知乙方,乙方应按照甲方要求调整工作计划和措施。
三、工程监理质量与验收标准(一)乙方应依据国家及地方现行有关工程建设监理的法律、法规和技术标准,进行工程监理工作。
(二)乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准,对不合格的工程部分,乙方应及时提出整改意见并监督整改。
(三)工程验收按照相关行业标准进行,验收标准与程序由甲乙双方共同确定。
验收结果不合格的,乙方应继续履行监理职责直至工程验收合格。
四、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:[具体计费方式及金额]。
(二)支付方式:[具体支付方式描述]。
(三)支付时间:[具体支付时间节点]。
(四)甲方应按合同约定支付监理费用,如因甲方原因导致逾期支付的,甲方应支付逾期付款违约金。
五、保密条款与知识产权归属(一)甲乙双方应对涉及本合同的所有资料和信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
(二)本合同项下的工程监理成果及其产生的知识产权归甲方所有,乙方不得擅自使用或向第三方转让。
如因乙方违反约定造成甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任及争议解决方式(一)甲乙双方应全面履行本合同义务,如一方违反合同约定,应承担违约责任并赔偿对方损失。
建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
建设工程监理合同范本5篇

建设工程监理合同范本5篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:_________________(委托方)鉴于甲方拟对______________(工程项目名称)项目进行建设,并委托乙方对该工程项目进行监理工作,双方经友好协商,本着互利共赢的原则,达成如下协议,以约定双方的权利和义务。
第一条项目基本情况1.1 甲方拟在______________(工程项目地址)进行______________(工程项目性质),项目建设规模为______________,项目总投资为______________。
1.2 乙方对该项目具有____________________(监理资质等级),有相关监理经验和能力,可按照相关法律法规和标准要求进行有效监理。
第二条监理范围2.1 甲方委托乙方对工程项目全过程进行监理,包括但不限于设计审核、施工现场管理、质量安全检查、工程进度监控等工作。
2.2 乙方应按照国家有关规定和标准要求,制定监理计划、监理方案,严格把关,确保工程质量和安全。
3.1 甲方应按照双方签订的监理合同约定,按时足额支付监理费用。
3.2 监理费用支付方式为__________________,具体金额及支付时间双方另行协商确定。
第四条相关责任4.1 乙方应按照国家有关规定和标准,对工程项目进行监理,确保工程质量和安全;如发现工程质量不符合要求等问题,应及时向甲方报告并提出整改意见。
4.2 甲方应保证提供给乙方进行监理工作所需的相关信息和资料,并确保施工单位、设计单位等配合乙方的监理工作。
第五条合同变更与解除5.1 如因工程项目的设计变更、工程进度调整等原因需要对合同内容进行修改,双方应及时协商一致,签订书面变更协议。
5.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应提前通知对方,并办理解除手续。
6.1 若一方未按照本合同的约定履行义务,构成违约行为,应承担相应的违约责任,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
工程建设监理合同范本3篇
工程建设监理合同范本3篇篇1工程建设监理合同范本甲方(监理单位):_______________乙方(建设单位):_______________丙方(监理工程师):_______________鉴于甲、乙双方为了保证工程建设的质量和安全,并按照相关法规和标准的要求,现签订本监理合同,共同遵守以下条款:一、监理范围1. 甲方作为监理单位,应根据国家建设监理法规和相关标准,对乙方的工程建设过程进行监理,包括但不限于工程设计、施工、材料采购、安全检查等环节。
2. 甲方应派遣具有相关资质和经验的监理工程师(丙方)对工程进行全程监理,保证工程建设过程中的质量和安全。
二、监理职责1. 甲方应按照法规和标准要求,监督、检查工程设计的合理性和完整性。
2. 甲方应对施工现场进行定期检查,并记录施工过程中的问题和进展。
3. 甲方应审核乙方所选用的材料和设备是否符合国家标准,并提出必要的改进建议。
4. 甲方应按照相关规定,对工程完成后进行验收,并出具验收报告。
5. 甲方应对工程建设过程中的安全问题进行监督,并提出改进建议。
三、监理报酬1. 乙方应按照工程总投资的比例向甲方支付监理费用,具体金额双方另行协商确定。
2. 监理费用应在每月工程进度款支付时一并结清。
四、监理时限1. 本监理合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收之日止。
2. 如工程建设进度延误或出现其他原因导致监理时间延长,甲、乙双方应协商解决,并另行签订补充协议。
五、违约责任1. 如甲方因监理不当导致工程质量问题或安全事故,应承担相应的法律责任。
2. 如乙方未按照合同规定支付监理费用或其他违约行为,应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本监理合同所存在的任何争议,双方应通过友好协商解决。
如无法协商解决,应提交相关仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决为最终结果,双方应遵守执行。
七、其他条款1. 本监理合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本监理合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收之日止。
建设工程监理合同范本6篇
建设工程监理合同范本6篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量和安全,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,依法平等自愿,遵循诚实信用原则,约定各项事宜如下:一、合同范围及内容1、甲方委托乙方为其在项目名称(或地址)的建设工程进行监理。
监理范围包括但不限于项目进度、质量验收、安全检查等内容。
2、甲方应向乙方提供工程图纸、施工合同、施工合格证明等相关资料,以供乙方进行监理工作。
3、乙方应依法履行监理职责,独立、公正、客观地开展监理工作,保证工程质量和安全。
二、费用1、甲方应按约定时间向乙方支付监理费用,支付方式为(具体金额及支付时间)。
2、如因工程变更或其他原因导致监理工作量超出原约定范围,应按双方协商的费用标准支付额外费用。
三、监理责任1、乙方应根据建设工程的实际情况,制定监理计划,并按照计划定期向甲方提交监理报告。
2、乙方应及时向甲方反馈工程质量、施工进度、安全隐患等方面的问题,并提出合理建议和处理意见。
3、乙方应对施工现场进行巡查,确保施工单位按照规定进行施工,并监督施工单位进行质量验收。
4、乙方应参与工程竣工验收,出具监理意见,并签署竣工验收书。
5、如发现工程质量、安全等方面存在严重问题时,乙方有权要求暂停施工,直至问题得到解决。
四、保密责任1、乙方应严格遵守国家法律法规和相关规定,对甲方提供的工程信息及监理过程中获取的资料、数据等信息进行保密。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将工程相关信息用于其他用途,不得泄露给第三方。
五、违约责任1、若乙方未能按约定履行监理职责,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如甲方未按约定支付监理费用,将影响乙方正常履行监理职责的,甲方应承担违约责任。
六、合同变更1、双方未来因工程变更或其他原因需要对合同内容进行变更的,应书面协商一致,签订书面的变更协议。
七、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效,并于工程竣工验收之日终止。
工程建设监理合同(范本)3篇
工程建设监理合同(范本)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1工程建设监理合同甲方:委托方(甲方):地址:联系人:电话:乙方:监理方(乙方):地址:联系人:电话:为明确委托方与监理方在工程建设监理过程中的权利和义务,双方经协商一致,就相关事宜达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方对工程建设过程中的质量、工期、造价等进行监理,并协助甲方解决工程建设过程中的问题,确保工程建设顺利进行。
第二条合同范围1. 工程建设监理内容包括但不限于:施工方案的审核、工程进度的监督、工程质量的检查、安全生产的监管、工程造价的控制等。
2. 工程建设监理范围为:(具体工程名称及地址)第三条合同期限本合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日终止。
第四条甲方的权利和义务1. 向乙方提供工程建设相关资料,配合乙方进行监理工作。
2. 保障乙方的监理权益,确保乙方能够顺利开展监理工作。
3. 对乙方提出的监理意见和建议进行认真考虑并及时采纳。
第五条乙方的权利和义务1. 严格按照监理计划和监理方案开展监理工作。
2. 在工程建设过程中及时发现问题并提出解决方案。
3. 向甲方报告工程进展情况,提供相关监理资料。
第六条监理费用1. 甲方应按照约定的监理费用向乙方支付监理费用。
2. 监理费用支付方式为:(具体支付方式)3. 监理费用支付时间为:(具体支付时间)第七条违约责任1. 若甲方未按约定支付监理费用,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未按约定开展监理工作,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
第八条合同变更1. 双方如需变更本合同的内容,须经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 变更协议应当载明变更的内容、变更的原因、变更的范围等相关事项。
第九条争议解决1. 本合同的履行及解释适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同发生的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条附则1. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2024年工程建设监理合同模板(3篇)
2024年工程建设监理合同模板发包人:(以下简称甲方)监理人:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》,(以下简称发包人)与(以下简称监理人)就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程慨况1、工程名称:2、工程地点:3、工程规模及特性:4、工程总投资:5、工程总工期:(二)监理范围:施工及保修阶段。
(三)附加监理安全责任:1、监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设强制行标准。
2、监理人在实施过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情节严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理人应当及时向主管部门报告。
3、监理单位和监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
(四)工程监理期限自:(五)建设监理报酬为(大写):由发包人在工程竣工验收完成日起七天内向监理人一次性结算支付。
二.本合同经双方法人代表或其委托人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
三.本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份,副本由发包人分送有关单位。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_________年____月____日____年____月____日2024年工程建设监理合同模板(2)工程建设监理合同甲方:[甲方名称]法定代表人(或授权代理人):[甲方法定代表人]地址:[甲方地址]电话:[甲方电话]乙方:[乙方名称]法定代表人(或授权代理人):[乙方法定代表人]地址:[乙方地址]电话:[乙方电话]鉴于甲方拟进行的工程建设项目,为确保工程质量、安全、合法及合理使用资金,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则,经友好协商,达成如下合同。
第一条合同目的及范围1.1 合同目的本合同的目的是为了约定甲方聘请乙方作为甲方工程建设项目的监理人,负责全程监督、检查和协调工程建设项目的实施,确保项目按照设计方案、合同要求及相关法律法规进行,达到设计要求的质量标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日建设工程监理合同简易版建设工程监理合同简易版温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。
文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。
合同编号:_____发包方:______监理方:______依据《中华人民共和国合同法》,____(以下简称发包方)与____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.“现场”是指建设项目实施的场所。
14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文为汉语文第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一、工程概况:1.工程名称:________2.工程地点:________3.工程规模及特性:________4.工程总投资:_____,静态:_____,动态:____5.工程总工期:________二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。
四、工程建设监理的期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
五、建设监理报酬为(大写)____元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。
第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序一、监理委托函或中标函二、监理合同书三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件四、合同条款五、监理招标书(或委托书)六、监理投标书(或监理大纲)上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
第六条通知与联系发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。
更换常驻代表,需提前通知监理方。
在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。
特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
第七条本合同书的开始、完成与变更1.按本合同书规定的全部有效的签盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。
为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第八条监理方的义务和责任1.监理方应在合同条款约定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。
2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容,在约定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所约定的监理任务,并承担相应的监理责任。
3.在监理期限内,监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。
更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。
4.监理方应按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
5.在监理期间,监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益和承包方的合法权益。
监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。
6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。
7.监理方人员必须采取有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
8.监理方应认真作好《监理日记》,保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施,除有特殊规定外,产权属于发包方。
在本合同终止后,应按照合同条款的规定移交给发包方。
10.在本合同期限内或合同终止后,未征得发包方同意,监理方和所有监理方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
11.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限,监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。
12.在本合同约定的期限内,如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失,监理方应按本合同条款的规定承担相应的经济责任。
13.监理方因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行,监理方不承担责任。
14.监理方对承包方因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。
第九条发包方的义务和责任1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作,为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。
2.发包方应按合同条款约定的时间、数量、方式,向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。
3.发包方应在合同条款约定的时间内,就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定,并及时送达监理方。
超过约定的时间,监理方未收到发包方的书面决定,监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。
4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容,在工程开工前书面通知工程建设的承包方。
5.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件,提供上述条件应在合同条款中明确。
发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。
补偿的费用应在合同条款中明确。
6.如双方约定,发包方免费向监理方提供工作人员,应在合同条款中明确。
所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。
7.发包方应当维护监理方工作的独立性,不干涉监理方监理业务的开展。
8.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限,发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求,并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。
9.发包方应当履行监理合同约定的责任、义务,如有违约,应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。
第十条监理方的权利1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。
3.协助发包方签订工程建设合同。
4.工程建设实施设计文件的审核确认权。
只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件,才能成为有效的施工依据。
5.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。
6.按照合同条款规定的金额范围内,设计变更现场的处置权。
7.按照安全和优化的原则,对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见,并向发包方提出书面报告。
8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
9.按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令,发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。
10.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。
但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关合同规定应负的责任。
11.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。
12.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
13.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。
14.工程款支付的审核和签认权,工程结算的复核确认和否认权。
未经监理方签确认,发包方不支付任何工程款项。
15.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。
16.有权要求承包方增加和更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。
第十一条发包方的权利1.有权依据本合同对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。
2.有权选定工程设计单位和承建单位。
3.有对工程设计变更的审批权。
对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。
4.有对工程款支付、结算的最终决定权。
5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意,并有权要求监理方更换不称职的监理方人员,直至合同终止。
6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。
第十二条监理费用计算与支付正常的监理业务报酬,按照合同条款约定的方法计取,发包方应按合同条款约定的期限、方式支付。
监理方根据发包方要求,完成额外监理工作应得到的额外报酬,或因工期延长增加的报酬,应按监理补充协议或合同条款约定的方法计取,其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。