某工程施工合同模板
建设工程施工承包合同书模板5篇

建设工程施工承包合同书模板5篇篇1甲方(发包方):__________________________乙方(承包方):__________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就乙方承包甲方建设工程事宜,达成以下协议:一、工程概况工程名称:__________________________工程地点:__________________________工程规模:__________________________工程内容:__________________________二、承包范围及方式1. 承包范围:乙方按照甲方提供的施工图纸及说明,承担本工程的施工任务。
包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、建筑装修工程等。
2. 承包方式:乙方采用包工包料的方式,负责工程的材料采购及施工任务。
甲方提供施工图纸及技术要求,乙方负责施工组织与管理。
三、工期及进度1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求:乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工,确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期,应提前与甲方协商。
四、质量与检验1. 工程质量标准:乙方应严格按照国家相关质量标准及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 检验与验收:工程竣工后,乙方应组织内部验收并向甲方提出验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织相关部门进行验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:_________元整)。
该合同总价包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点及比例为:工程基础完成后支付合同总价的XX%,主体结构完成后支付XX%,装修工程完成后支付XX%,竣工验收合格后支付剩余款项。
工程施工劳务合同完整版模板6篇

工程施工劳务合同模板(一)甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方提供工程施工劳务事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:二、劳务内容2.1 乙方承担本工程的施工劳务,包括但不限于:(1)模板制作与安装;(2)钢筋制作与绑扎;(3)混凝土浇筑;(4)砌体施工;(5)防水施工;(6)装饰装修;(7)其他施工劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务工作,并接受甲方的监督和管理。
三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为:人民币【】元(大写:【】元整)。
3.2 甲方支付劳务费用的期限和方式如下:(1)工程开工后【】天内,甲方支付乙方劳务费用的【】%;(2)工程进度达到【】%时,甲方支付乙方劳务费用的【】%;(3)工程竣工验收合格后【】天内,甲方支付乙方劳务费用的【】%。
四、工期4.1 乙方向甲方承诺,本工程的施工工期为:【】天。
4.2 乙方应严格按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准5.1 乙方应保证施工质量,工程质量应达到甲方要求的质量标准,否则乙方应承担返工、修复等费用。
5.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量。
六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方权利和义务:(1)提供合格的施工场地和施工条件;(2)提供完整的施工图纸和技术资料;(3)按时支付乙方劳务费用;(4)对乙方的施工过程进行监督和管理,确保工程质量。
6.2 乙方权利和义务:(1)按照约定完成施工劳务;(2)保证施工质量和安全;(3)遵守甲方的管理制度和规定;(4)爱护甲方的财物,如有损坏,乙方应承担赔偿责任。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)

建筑工程施工合同标准模板发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:1.4承包方式:1.5工期:本工程自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工。
1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):第2条、甲方工作2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
施工的合同(通用15篇)

施工的合同(通用15篇)施工的合同1甲方:乙方:承包形式:一、乙方负责承包1#—3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。
二、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)三、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。
承包价格:1#—3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/㎡价格(建筑面积)承包给乙方。
承包内容:乙方负责1#—3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。
质量要求及验收标准。
本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:一、垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm。
二、垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。
三、阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。
四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。
五、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。
竣工时间:乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚元(其中包括阴雨天气)付款方式:一、甲方按乙方所完工程量的%付给乙方工程进度款(必须经验收合格)二、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。
工具设备的保养使用及材料节约:一、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。
二、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。
三、乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。
四、落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。
五、乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。
通用工地工程合同模板8篇

通用工地工程合同模板8篇篇1工程名称:XXXX工地工程发包方:XXXX有限公司承包方:XXXX建筑公司合同编号:XXXX-GC-001签订日期:XXXX年XX月XX日一、合同双方的权利和义务发包方:XXXX有限公司(以下简称甲方)1. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源及施工场地,并负责协调好当地关系,确保乙方正常施工。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款,并监督乙方的施工质量、进度和安全。
3. 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督,并提出合理的意见和建议。
4. 甲方应积极配合乙方的现场施工,确保施工顺利进行。
承包方:XXXX建筑公司(以下简称乙方)1. 乙方应按照合同约定完成工程施工任务,并确保施工质量符合甲方要求。
2. 乙方应按时完成施工任务,并遵守甲方施工进度安排。
3. 乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工安全。
4. 乙方应及时与甲方沟通,解决施工过程中出现的问题。
二、合同金额与支付方式1. 合同金额:本合同总金额为人民币XXXX元整(¥XXXX)。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定的支付节点,及时向乙方支付工程款。
具体支付节点如下:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成主体结构施工后,甲方支付乙方合同总金额的XX%;(3)乙方完成全部施工任务并经过甲方验收合格后,甲方支付乙方合同总金额的剩余部分。
3. 发票与税务:乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票,并按照国家相关税收规定缴纳税款。
三、施工材料与设备1. 材料供应:本工程所需的主要材料(如钢材、水泥、砂石等)由甲方负责供应,乙方应按照甲方要求进行验收并妥善保管。
2. 设备租赁与采购:本工程所需的施工设备(如挖掘机、铲车、搅拌机等)由乙方自行租赁或采购,并确保设备的维护和保养。
3. 材料检验与验收:乙方应对进场材料进行检验和验收,确保材料符合设计要求和国家标准。
四、施工质量与验收1. 施工质量:乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保施工质量符合甲方要求。
工程施工承包合同书模板(3篇)

工程施工承包合同书模板甲方(建设单位):_____乙方(施工单位):_____遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商,特定协议如下。
一、工程项目的综合说明1、名称:_____2、地址:_____3、规模:_____4、结构及层数:_____5、发包方式:_____6、发包范围:_____7、承包时间:_____8、质量要求:_____二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:人民币:_____ 元(大写:____元整)人民币:_____ 元(大写:____元整)2、价格计算依据:(1)标定的定额为:_____(2)标定的取费标准:_____(3)政策性调价文件截止日期:_____三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_____对材料质量的要求:_____四、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前____%作为工程付款。
2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。
3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的____%;留____%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。
4、施工期允许调整的内容和依据:____________________。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。
3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。
待竣工结算时按实际发生给予调整。
六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。
遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。
施工合同协议书模板六篇

The best investment is to invest in yourself, because this is the only investment that you can be sure of earningwithout losing money.(页眉可删)施工合同协议书模板六篇施工合同协议书篇1甲方(业主):_________乙方(承包方):_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况装饰工程施工地点:_________施工内容:_________承包方式:_________合同总工期_________天,自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款(金额大写):_________其中:人工费_________元,材料费_________元。
(见附表一)二、双方工作1.甲方工作1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。
腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。
1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。
1.3向乙方提供施工需用的`水、电、气等设备,并说明使用注意事项。
协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。
2.乙方工作2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。
2.2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。
按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。
2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
工程施工协议模板(六篇)

工程施工协议模板简易工程施工合同合同编号:发包方:_____承包方:_____签约时间:签约地点:为了保证_____施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程名称:_____二、建筑面积(工程形式):_____三、施工地点:_____四、工期:1、开工:____年____月____日;2、竣工:____年____月____日;3、合同工期总共历时_____天。
五、承包形式:_____六、工程质量标准:_____七、工程价款:共计人民币_____元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_____%,计_____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计_____元;质保金_____元,质保期满后支付。
九、质保期:____年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:_____ 承包方:_____委托代理人:_____ 委托代理人:_____工程施工协议模板(二)甲方:_____ 乙方:_____由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部协议书发包人:市置业承包人依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的实际情况,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
1、工程概况1.1工程名称:柏林国际项目工程第栋工程,1.2工程地点:市大道与建设南路交汇处东北角的佘湖新城B27、B26-1宗地,1.3工程容:1.3.1承包人按发包人的要求(包括发包人交给承包人的所有图纸、工程变更、承包人施工围及发包人确定的施工组织设计和施工方案),结合现场实际需要,组织本工程的安全文明施工、维护、调试、竣工验收、维修、保修和工程服务等工作。
1.3.2发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程容(包括但不限于增加或减少工程围等),调整时发包人应书面通知承包人,由此引起的合同价款调整按合同有关条款规定执行。
2、工程承包围及承包方式2.1 本合同承包围:2.1.1发包人发放的建筑工程施工图纸所载的土建(含基础、主体结构及室粗装修)、室水电安装(施工至室外接入点)、管线预埋等所有容和招标文件及招标答疑、技术核定单、设计变更、工程联系单等所含的施工围。
图纸上没有说明,但按照施工规定或抗震构造要求必须做的工作。
2.1.2按发包人要求对专业分包工程进行的安装后的堵补修复等,对发包人专业分包工程进行管理配合等工作。
2.1.3弱电工程即有线电视、、多媒体、消防报警系统、智能化管理系统等承包人只负责预埋、预留线管或套管(若预埋线管、套管不通时由承包人负责维修至畅通),其他由专业公司施工。
2.1.4发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。
以上工程围为暂定,发包人保留根据工程实际情况进行工程容调整的权力2.2发包人专业分包的工程和发包人直接供货(简称甲供)的材料设备均不属于承包人的承包围,但包括分包工程的预埋(留)、暗配及构件(或设备、部件等)安装后的堵补及发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管和总包管理及总配合。
承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。
2.3承包人愿意无条件接受发包人专业分包、发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备围的划分和安排,以及在施工过程中发包人对这种围的调整、界定和变更。
2.4承包方式:除本合同另有约定外,包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验检测、包调试、包维护、包维修、包验收、包竣工资料。
本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行3、合同工期3.1开工日期暂定为年月日(具体开工日期以开工报告上发包人签认的日期为准)。
3.2合同总工期共计为个日历天。
若遇人力不可抗力工期顺延。
总工期已经综合考虑了节假日和雨雪天气。
3.3除非合同已有其他规定外,承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。
4、质量标准:本合同适用的标准、规为国家及省、市有关法律、法规、规章、规性文件和强制性标准以及施工技术操作细则。
承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上,工程质量必须达到“优良”标准,如果本合同工程因承包人原因未能达到“合格”要求,承包人同意发包人本工程不予结算。
5、合同价款及承包和结算方式5.1(本条为暂定)本合同采用固定费率、定额计价结算方式,结算时下浮幅度为8%。
5.2结算方式:工程结算价={(工程造价-人工费-规费-安全文明施工费-甲控(供)材-独立费-税金)×(1-8%)+人工费+规费+安全文明施工费+甲控材+甲供材采保费+实际发生的施工配合费+独立费}×(1+3.461%税金)。
本工程计价依据执行省《2006建筑工程消耗量标准》、《2006年省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2006年省安装工程消耗量标准》、《2006年省市政工程消耗量标准》,结算价计算式中所列的工程造价、规费、安全文明施工费及税金均按湘建价(2009)406号文计算而得。
人工费调整:按湘建价[2012]237 号文约定执行,人工工资单价调整:建安部分按62.5元/工日,装饰部分按75元/工日,人工费不参与下浮,必须按工日计算的零星工程,按90 元/工日计算,只列入独立费,仅计取税金。
5.3施工配合费按分包工程结算价为取费基数(安装工程不含设备及主材费),费率为3%,分包工程围详见附件的分包工程列表,表上所列工程如发包人专业发包,则承包人按分包工程结算价取配合费,如由承包人施工,不计取。
除表上项目外其余项目若发包人需专业发包,承包人免费提供配合,不计取配合费。
5.4垂直运输费的计算按实际施工工期乘以定额价。
5.5承包人作为一个有经验的承包商,在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到:国家及地方的有关规定、当地及周边市场和行业等状况,区段的划分,本工程现场的现状(包括发包人提供临时用电的规格及接驳点的位置),当前的进展情况、项目建设所处的阶段,发包人目前对项目的准备情况(包括相关手续,对承包人的施工将会造成的各种影响等),全部图纸和技术说明,实际的承包围,工地周边环境和场外交通道路,地上和地下情况,通讯设施,现场条件,生活条件,包装运输及二次搬运,人员,材料,机械,文明安全施工,冬(雨)季施工,夜间、农忙及节假日施工,异地施工,施工组织设计和技术措施,施工期间各种气候、民扰、扰民的影响,对分包单位的管理,履行总包管理协调和配合的责任及义务,发包人对工期和质量的要求,承包人自身的承诺,成品和半成品的保护,检验、调试和验收及样品提供,工程管理协调和服务,所有税费的规定和缴纳等。
以上因素除合同双方另有约定外,均已在合同价款和计量取费方法中考虑,不再另行计费。
5.6计价方式:详见专用条款226、组成合同的文件6.1组成约束双方的施工合同的文件包括:第一章合同协议书第二章合同条件(包括通用条款、专用条款)第三章合同附件6.2组成合同的文件有互为注释的性质,合同签订后双方有关工程的洽商、变更所达成的书面协议或双方盖章确认的文件均应视为本合同的有效组成部分。
发、承包双方此前所签署的协议如与本合同有异议时,应以本合同为准。
在本合同生效后达成的书面文件,以时间在后的为准。
6.3在本合同履行期间,发包人签发的各种工作和程序(指:规现场管理、或明确质量标准、或确立双方业务往来的流程和标准、或在本合同中有特殊规定的、或完成本合同所必须的)及现场管理规定都视为本合同的组成部分,对承包人均具有约束力,承包人不能以任何理由提出异议(程序本身有错误的情况除外)或其他要求。
如程序本身有错误,承包人应在收到这种程序后的七天提出书面意见,否则视为承包人已接受。
7、除特别明确外,本协议及合同其他部分的有关词语的含义与本合同第二章《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
8、合同专用条款与合同通用条款有异时,以合同专用条款为准。
9、尽管本合同中有其他的规定,但承包人不应对下列情况提出增加费用或延长工期的索赔要求:9.1承包人及其分包单位对房屋建筑工程施工有丰富经验的承包商能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件。
9.2承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响,或无实质性的影响(如发包人负责的接口和协调工作产生的影响等)。
9.3承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺,导致的影响。
10、本合同经发、承包双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
11、履约保证金的约定11.1履约保证金的约定:承包人按建筑面积每平方米200元的计费标准,以转账形式支付发包人的履约保证金。
11.2承包人支付履约保证金后不进场施工或施工质量不合格的,发包人有权直接从履约保证金中扣除相应的费用或违约金。
11.3履约保证金的返还:正负零完成验收后15个工作日发包人返还30%履约保证金;主体竣工验收合格后15个工作日发包人返还40%履约保证金;竣工验收合格后15个工作日发包人返还30%履约保证金:发包人:市置业承包人:法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:经办人:经办人:日期:日期:联系:联系:第二部分:合同条件A.合同通用条款参见《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第二部分“通用条款”B.合同专用条款总则合同通用条款和合同专用条款均适用于本工程,若合同专用条款与合同通用条款有所抵触,应以合同专用条款所描述的容为准,合同专用条款未描述的部分仍按照合同通用条款的容执行。
相同编号的合同专用条款与合同通用条款描述的是同一事物。
一、词语定义及合同文件1.词语定义:同合同通用条款2.合同文件及解释顺序(1)本合同协议书(2)本合同专用条款(3)本合同通用条款(4)图纸(5)标准、规及有关技术文件(6)投标书及其附件组成合同的文件有互为注释的性质,合同签订后双方有关工程的洽商、变更所达成的书面协议或双方盖章确认的文件均应视为本合同的有效组成部分。
发、承包双方此前所签署的协议如与本合同有异时,应以本合同为准。
在本合同生效后达成的书面文件,以时间在后的为准。
3.语言文字和适用法律、标准及规3. 1本合同使用汉语语言文字。
3. 2需要明示的法律、行政法规:3. 3凡属国家、行业、地方发布的标准、规应由承包人自行购买和准备。
如果本合同约定的标准、规、图纸、以及国家、行业、地方发布的标准、规之间出现歧义或矛盾时,其中的数量以图纸为准,质量要求/工艺标准按照以下原则选择:(1)如果图纸或本合同约定的标准、规中的质量要求、工艺标准低于国家、行业、地方标准的,则按国家、行业、地方标准执行;(2)如果图纸或本合同约定的标准、规中的质量要求/工艺标准高于国家、行业、地方标准的,按图纸或本合同约定的标准、规中的质量要求、工艺标准执行;(3)如果图纸中的质量要求、工艺标准与本合同约定的标准、规出现矛盾或歧义的,在满足国家、行业、地方标准的基础上按本合同约定的标准、规执行。
(4)由于上述标准(含图集)、规和规定有异时,承包人所增加的费用均己在合同价款和合同计价方法中综合考虑,不再另行计取。
4.图纸4.1本合同中发包人提供的或确认的图纸不得用于本合同之外的其它用途,发包人不承担任何费用。
合同签订后7日,发包人向承包人提供肆套图纸(含竣工图所用的贰套图纸)。
4.2如发包人提供的图纸、资料不完整的,承包人应至少在该项工程或分项工程开工前14日,向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表,列明在不影响进度的条件下,发包人在整个工期应向承包人提供补充的图纸、资料的种类和最后期限,在工程施工过程中,如发包人未按约定提供图纸,承包人必须以书面形式及早向发包人进行提示。
同时承包人应以施工执行人的身份对设计图纸进行审核,并且在图纸实施前从施工合理性和安全的角度向发包人提交书面说明。