2011年一级法规B卷
国家司法考试卷一法律职业道德历年真题试卷汇编1_真题-无答案
国家司法考试卷一（法律职业道德）历年真题试卷汇编1(总分60,考试时间90分钟)3. 不定项选择题不定项选择题每题所给的选项中有一个或一个以上正确答案，不答、少答或多答均不得分。
1. 关于司法和司法制度，下列哪一表述不成立？（2011年卷一第45题）A. 司法历来以解决社会冲突为己任，与社会冲突相伴相随。
从古至今，司法一直为一种独立的解纷形态和制度B. 司法和司法权曾是反对专制、对抗王权的一道屏障，负责监督政府、保护人民，同时也能有效地保护法官C. 晋刘颂上疏惠帝，论及司法制度时说：“君臣之分，各有所司。
法欲人奉，故令主者守之；理有穷，故使大臣释滞；事有时立，故人主权断”D. 美国法学家亨利·米斯认为，“在法官做出判断的瞬间被别的观点或者被任何形式的外部权势或压力所控制和影响，法官就不复存在……法官必须摆脱不受任何的控制和影响，否则便不再是法官了”2. 关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（2011年卷一第46题）A. 我国实行两审终审、人民陪审员、审判公开等审判制度，促进实现审判活动科学化、规范化B. 基层法院除审判案件外，还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，但不能指导人民调解委员会的工作C. 我国实行立案监督、侦查监督、审判监督等检察制度，实现对诉讼活动的法律监督D. 检察官独立不同于“除了法律没有上司”的法官独立，要受到“检察一体化”的限制3. 关于司法公正及实体公正、程序公正问题的理解，下列哪些表述是正确的？（2011年卷一第84题）A. 司法公正是法治的组成部分和基本内容，是民众对法制的必然要求，司法公正包括实体公正和程序公正两个方面B. 追求实体公正，是我国司法制度和法律职业道德的基本准则，主要指努力发现案件事实真相和正确适用实体法律C. 程序公正包括当事人平等地参与、严格遵循法定程序及法官的居中裁判等，保证当事人受到公平对待D. 根据形势及效率需要，可在有关司法过程中将“类推”和“自由心证”作为司法公正的补充手段4. 72岁村民甲以其子乙长期不提供衣食、不送医院治病为由，诉请法院判令乙履行赡养义务。
2011-2012年计算机等级《一级B》标准预测试卷选择题(3)-中大网校
2011-2012年计算机等级《一级B》标准预测试卷选择题(3) 总分：100分及格：60分考试时间：90分选择题(100分)(1)一台计算机的基本配置包括(2)与十进制数93等值的二进制数是(3)下列选项中，不是微机总线的是(4)Pentium Ⅲ/500微型计算机，其CPU的时钟频率是(5)486微机的字长是(6)存储一个国际码需要几个字节(7)下列关于计算机的叙述中，不正确的一项是(8)十六进制数5D9E转换为十进制数表示是<a href="javascript:;"><span></span></a>A20369 B20365 C20333 D23966(9)下列不属于流媒体格式的是(10)某汉字的机内码是B0A1H，它的国际码是(11)CAI表示为(12)CPU、存储器、I/O设备是通过什么连接起来的?(13)操作系统的功能(14)下列4种不同数制表示的数中，数值最小的一个是(15)一条指令必须包括(16)世界上第一台电子数字计算机取名为(17)下列属于A类IP地址的是(18)目前，微机上广泛使用的直径为4.72英寸的光盘，其存储容量达到(19)对应ASCII码表，下列有关ASCII码值大小关系描述正确的是(20)6位无符号的二进制数能表示的最大十进制数是(21)下列4种不同数制表示的数中，数值最小的一个是(22)微型计算机内存储器是(23)下列关于计算机的叙述中，不正确的一项是(24)与十进制数1023等值的十六进制数为A. 3FDHB. 3FFC. 2FDHD. 3FF(25)SRAM存储器是(26)运算器的组成部分不包括(27)以下属于高级语言的有(28)鼠标是计算机的一种(29)二进制数1010.101对应的十进制数是(30)将计算机分为286，386，486，Pentium，是按照(31)与二进制数111111111对应的十进制数是(32)计算机和计数器的最大区别为(33)按照GB 2312-80标准，存储一个汉字的内码需要几个字节(34)二进制数1010.101对应的十进制数是(35)Enter键是<a href="javascript:;"></a>(36)二进制中的3位可以表示(37)下列字符中，其ASCII码值最大的是(38)下列关于操作系统的主要功能的描述中，不正确的是(39)在下列不同进制的四个数中，其中最小的一个是(40)下列字符中，其ASCII码值最小的是(41)十进制整数100转换为二进制数是(42)存储400个24×24点阵汉字字形所需的存储容量是(43)网络操作系统除了具有通常操作系统的4大功能外，还具有的功能是(44)存储400个24×24点阵汉字字形所需的存储容量是(45)ASCII码分为哪两种？(46)十进制数45用二进制数表示是(47)使用Windows“录音机”录制的声音文件的扩展名是(48)存储一个国际码需要几个字节(49)计算机的内存储器是指(50)在ENIAC的研制过程中，由美籍匈牙利数学家总结并提出了非常重要的改进意见，他是答案和解析选择题(100分)(1) :D计算机总体而言是由硬件系统和软件系统组成的。
2011年一级建造师《法规及相关知识》模拟试题1
2011年一级建造师《法规及相关知识》网上增值服务（1）综合测试题（三）一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）A．行政诉讼法B．民事诉讼法C．仲裁法D．行政复议法2. 下列各单行法律中,（）属于经济法部门。
A．《中华人民共和国审计法》B．《中华人民共和国矿山安全法》C．《中华人民共和国安全生产法》D．《中华人民共和国公司法》3．甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应（）。
A．适用《甲省建筑市场管理条例》B．适用《乙省建筑市场管理条例》C．由国务院裁决适用哪一个D．当事人自由协商适用哪一个4. 某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。
A．民事法律关系B．行政法律关系C．劳动法律关系D．经济法律关系5．环球建筑工程公司按照法人的划分标准属于（）法人。
A．行政法人B．事业法人C．社团法人D．企业法人6. 某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量,即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋,合同中仅由该商务经理签字;钢筋送到后用于工程施工,后因价款发生争议,材料商应向（）主张给付货款。
A．施工企业B．该企业法定代表人C．项目部D．商务经理7. 工程建设项目在开工前,一般应取得项目土地的建设用地使用权;而建设用地使用权只能存在于（）之上。
A．国家所有的土地B．国家或集体所有的土地C．农用地转为建设用地D．宅基地8. 某施工企业租用一批脚手架，在安装时脱落砸伤路人，需赔偿1000元；此债务发生的依据是（）。
A．租赁合同B．无因管理C．侵权行为D．不当得利9. 某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进,使其在不增加成本的情况下增强了节能功效,这种技术改进应属于（）。
A．产品发明B．实用新型C．外观设计D．方法发明10．假冒注册商标罪是指, 未经注册商标所有人许可，（）情节严重的行为。
2011年国家司法考试真题及解析(卷一)
2011年司法考试真题及答案详解试卷一一、单项选择题.每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分。
本部分含1—50题，每题1分,共50分。
1.社会主义法治理念借鉴了中国传统法律文化中的“民为邦本”、“法不阿贵”、“和为贵”和西方法治思想中的“人民主权”、“基本人权”、“法律面前人人平等"等文化资源。
关于借鉴中体现的社会主义法治理念基本特征，下列哪一说法是准确的？（）（2011年卷一单选第1题)A.本质的同源性B.彻底的人民性C。
充分的开放性D。
实践基础的相同性【答案】C【考点】社会主义法治理念的基本特征【解析】社会主义法治理念基本特征包括鲜明的政治性、彻底的人民性、系统的科学性和充分的开放性。
选项A、D错误.本质的同源性、实践基础的相同性不属于社会主义法治理念的基本特征，因此，直接予以排除.选项B错误。
彻底的人民性指社会主义法治反映最广大人民的根本利益和共同意志,是党领导人民制定和实施法律，有效治理社会的方式、过程和状态，人民是社会主义法治建设的重要参与者和推动者.题干没有表明这种“借鉴”反映彻底的人民性.选项C正确。
社会主义法治理念借鉴了中国传统法律文化中的“民为邦本”、“法不阿贵"、“和为贵”和西方法治思想中的“人民主权”、“基本人权”、“法律面前人人平等”等文化资源,广泛吸收、兼容并包、与时俱进、不断借鉴和吸收人类法治文明的优秀成果，反映了其具有“充分的开放性”的特征。
2.近年来,政法机关通过“大接访”、“大走访”、“大下访"等做法，通过开门评警、回访信访当事人等形式，倾听群众呼声，了解群众疾苦，为群众排忧解难.关于这些做法的意义，下列哪一表述是不恰当的？（）（2011年卷一单选第2题）A。
政法机关既是执法司法机关,也是群众工作机关B.政法干警既是执法司法工作者,也是群众工作者C。
人民群众是执法主体，法治建设要坚持群众运动D.司法权必须坚持专门机关工作与群众路线相结合【答案】C【考点】执法为民的内涵【解析】执法为民是社会主义法治的本质要求。
(B)行政法学试卷
国家法官学院学历教育2011级专高起法学专业（脱产）第一学期期末考试试题行政法（B）一、单项选择题1. 根据《公务员法》的规定，下列哪种做法是正确的？（）A. 某卫生局副处长李某因在定期考核中被确定为基本称职，被降低一个职务层次任职B. 某市税务局干部沈某到该市某国有企业中挂职锻炼一年C. 某市公安局与技术员田某签定的公务员聘任合同，应当报该市组织部门批准D. 某地环保局办事员陈某对在定期考核中被定为基本称职不服，向有关部门提出申诉2. 国务院某部拟合并处级内设机构。
关于机构合并，下列哪一说法是正确的？（）A.该部决定，报国务院机构编制管理机关备案B.该部提出方案，报国务院机构编制管理机关批准C.国务院机构编制管理机关决定，报国务院备案D.国务院机构编制管理机关提出方案，报国务院决定3.关于行政法的比例原则，下列哪一说法是正确的？（）A.是权责统一原则的基本内容之一B.主要适用于羁束行政行为C.是合法行政的必然要求D.属于实质行政法治范畴4. 下列哪一选项不属于行政诉讼的受案范围？（）A.因某企业排污影响李某的鱼塘，李某要求某环保局履行监督职责，遭拒绝后向法院起诉B.某市政府发出通知，要求非本地生产乳制品须经本市技术监督部门检验合格方可在本地销售，违者予以处罚。
某外地乳制品企业对通知提起诉讼C.刘某与某公司签订房屋预售合同，某区房管局对此进行预售预购登记。
后刘某了解到某公司向其销售的房屋系超出规划面积和预售面积房屋，遂以某区房管局违法办理登记为由提起诉讼D.《公司登记管理条例》规定，设立公司应当先向工商登记管理机关申请名称预先核准。
张某对名称预先核准决定不服提起诉讼5. 在行政诉讼过程中，下列哪一行为人民法院须征得原告同意才能实施？（）A. 允许被告改变具体行政行为B. 决定合并审理C. 追加被告D. 通知第三人参加诉讼6. 刘某向卫生局申请在小区设立个体诊所，卫生局受理申请。
小区居民陈某等人提出，诊所的医疗废物会造成环境污染，要求卫生局不予批准。
国家司法考试卷一经济法历年真题汇编1_真题-无答案
国家司法考试卷一（经济法）历年真题汇编1(总分98,考试时间90分钟)1. 单项选择题单项选择题每题所给的选项中只有一个正确答案。
本部分1-50题，每题。
1. 某品牌白酒市场份额较大且知名度较高，因销量急剧下滑，生产商召集经销商开会，令其不得低于限价进行销售，对违反者将扣除保证金、减少销售配额直至取消销售资格。
关于该行为的性质．下列哪一判断是正确的?(2013年试卷一第27题)A. 维护品牌形象的正当行为B. 滥用市场支配地位的行为C. 价格同盟行为D. 纵向垄断协议行为2. 下列哪一选项属于《反不正当竞争法》和《反垄断法》均明文禁止的行为?(2011年试卷一第27题)A. 甲省政府规定，凡外省生产的汽车，必须经过本省交管部门的技术安全认证，领取省内销售许可证以后，方可在本省市场销售B. 乙省政府决定，在进出本省的交通要道设置关卡，阻止本省生产的猪肉运往外省C. 丙省政府规定，省内各机关和事业单位在公务接待等活动时需要消费香烟的，只能选用本省生产的“金丝雀”牌香烟，否则财政不予报销D. 丁省政府规定，外省生产的化肥和农药在本省销售的，一律按销售额加收15％的环保附加费3. 红心地板公司在某市电视台投放广告，称“红心牌原装进口实木地板为你分忧”，并称“强化木地板甲醛高、不耐用”。
此后，本地市场上的强化木地板销量锐减。
经查明，该公司生产的实木地板是用进口木材在国内加工而成。
关于该广告行为，下列哪一选项是正确的?(2014年试卷一第27题)A. 属于正当竞争行为B. 仅属于诋毁商誉行为C. 仅属于虚假宣传行为D. 既属于诋毁商誉行为，又属于虚假宣传行为4. 某县“大队长酒楼”自创品牌后声名渐隆，妇孺皆知。
同县的“牛记酒楼”经暗访发现．“大队长酒楼”经营特色是，服务员统一着上世纪60年代服装，播放该年代歌曲，店堂装修、菜名等也具有时代印记。
“牛记酒楼”遂改名为“老社长酒楼”，服装、歌曲、装修、菜名等一应照搬。
2011年计算机一级考试试题(精简版)：第二套
2011年计算机一级考试试题(精简版)：第二套单选题(每小题1分共30分)打开你自己的考卷文件夹中的EXCEL工作簿文件“单选题答题卡B.XLS”，将下列理论题的答案填入其中所指定的单元格内，最后存盘。
(注意：一定要填上你自己的班级、姓名和学号，否则不能得分)1.十进制数92转换为二进制数是【A 】。
A. 01011100B. 01101100C. 10101011D. 010110002.如果字符A的十进制ASCII码值是65，则字符H的ASCII码值是【A 】。
A. 72B. 4C. 115D. 1043.存储1000个16×l6点阵的汉字字形所需要的存储容量是【D 】。
A. 256KBB. 32KBC. 16KBD. 31.25KB4.计算机系统由【C 】。
A. 主机和系统软件组成B. 硬件系统和应用软件组成C. 硬件系统和软件系统组成D. 微处理器和软件系统组成5.下列存储器按存取速度由快至慢排列，正确的是【B 】A. 主存>硬盘>CacheB. Cache>主存>硬盘C. Cache>硬盘>主存D. 主存>Cache>硬盘6.计算机病毒是一种【 C 】。
A. 特殊的计算机部件B. 游戏软件C. 人为编制的特殊程序D. 能传染的生物病毒7.操作系统是现代计算机系统不可缺少的组成部分，它负责管理计算机的【C 】。
A. 程序B. 功能C. 全部软、硬件资源D. 进程8.在WINDOWS中，对话框是一种特殊的窗口，但一般的窗口可以移动和改变大小，而对话框【B 】A.既不能移动，也不能改变大小B. 仅可以移动，不能改变大小C.仅可以改变大小，不能移动D. 既能移动，也能改变大小9.WINDOWS中的“剪贴板”是【D 】A.硬盘中的一块区域B. 软盘中的一块区域C.高速缓存中的一块区域D. 内存中的一块区域10.下列哪种方式不能关闭当前窗口【D 】A. 标题栏上的“关闭”按钮B. “文件”菜单中的“退出”C. 按Alt+F4快捷键D. 按Alt+ESC快捷键单选题(每小题1分共30分)打开你自己的考卷文件夹中的EXCEL工作簿文件“单选题答题卡B.XLS”，将下列理论题的答案填入其中所指定的单元格内，最后存盘。
2023年法律职业资格之法律职业主观题题库检测试卷B卷附答案
2023年法律职业资格之法律职业主观题题库检测试卷B卷附答案大题（共10题）一、(2011年）案情：经工商局核准，甲公司取得企业法人营业执照，经营范围为木材切片加工。
甲公司与乙公司签订合同，由乙公司供应加工木材1万吨。
不久，省林业局致函甲公司，告知按照本省地方性法规的规定，新建木材加工企业必须经省林业局办理木材加工许可证后，方能向工商行政管理部门申请企业登记，违者将受到处罚。
1个月后，省林业局以甲公司无证加工木材为由没收其加工的全部木片，并处以30万元罚款。
期间，省林业公安局曾传唤甲公司人员李某到公安局询问该公司木材加工情况。
甲公司向法院起诉要求撤销省林业局的处罚决定。
因甲公司停产，无法履行与乙公司签订的合同，乙公司要求支付货款并赔偿损失，甲公司表示无力支付和赔偿，乙公司向当地公安局报案。
2010年10月8日，公安局以涉嫌诈骗为由将甲公司法定代表人张某刑事拘留，1个月后，张某被批捕。
2011年4月1日，检察院以证据不足为由作出不起诉决定，张某被释放。
张某遂向乙公司所在地公安局提出国家赔偿请求，公安局以未经确认程序为由拒绝张某请求。
张某又向检察院提出赔偿请求，检察院以本案应当适用修正前的《国家赔偿法》，此种情形不属于国家赔偿范围为由拒绝张某请求。
问题：1.甲公司向法院提起行政诉讼，如何确定本案的地域管辖？2.对省林业局的处罚决定，乙公司是否有原告资格？为什么？3.甲公司对省林业局的致函能否提起行政诉讼？为什么？4.省林业公安局对李某的传唤能否成为本案的审理对象？为什么？李某能否成为传唤对象？为什么？5.省林业局要求甲公司办理的木材加工许可证属于何种性质的许可？地方性法规是否有权创设？6.对张某被羁押是否应当给予国家赔偿？为什么？7.公安局拒绝赔偿的理由是否成立？为什么？8.检察院拒绝赔偿的理由是否成立？为什么？【答案】二、上海闵行区“钓鱼执法”行政诉讼案件于2009年11月19日在闵行区法院审理当庭宣判。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识模拟试卷（B）1．《民法通则》（1986）136条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效均为一年；而《产品质量法》（1993）第45条规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。
则根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（）A. 适用民法通则B. 适用产品质量法C. 由人民法院决定适用D. 由全国人大常委会裁决2. 某单位甲委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，但并未限定最高采购价格。
乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000元/吨，3日内送货。
但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。
则（）A. 丙只能要求甲承担付款责任B. 丙只能要求乙承担付款责任C. 丙可以要求甲，也可以要求乙承担付款责任D. 丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任3. 以下属于用益物权的是（）A. 地役权B. 抵押权C. 质权D. 留置权4. 甲车超载，经过某桥梁时，桥梁突然倒塌，致使正从桥下经过的某货船被击沉，则船主应向（）提出索赔。
A. 甲车车主B.桥梁管理部门C. 建设单位与施工单位D. 交警部门5. 2011年8月5日，赵某停放在某办公楼停车场的车辆被车库顶棚脱落的消防管线砸伤，赵某的损失可以向该办公楼的（）主张。
A、物业管理单位B、总承包单位C、消防分包单位D、监理单位6．甲施工单位为承揽乙酒吧装修工程，经人介绍请设计师王某设计该项目的装修方案。
乙对该方案大加赞赏，遂与施工单位签订了装修合同，并将方案设计交由具有资质的丙设计事务所深化，出全套施工图。
但王某因与施工单位发生设计费纠纷，致函乙酒吧要求停止侵权行为。
以下说法正确的是（）。
A、王某无设计资质，对该设计方案不享有著作权B、该设计方案属于单位作品，著作权归完全甲单位所有C、该设计方案属于职务作品，王某有署名权，其他著作权利归甲单位所有D、该设计方案属于委托作品，著作权归王某所有7. 某施工单位购买了一套正版预算软件，由于该软件不能在WIN7系统下正常运行，施工单位又委托钱某对软件作了必要修改，后监理李某提出为了学习该软件的设计原理，希望施工单位提供一个备份，则（）A. 需经过软件著作权人许可B. 需经过钱某许可C. 施工单位的修改和制作备份行为属于非法使用D. 可以不经任何人许可8. 某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。
工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530万元，迟延履行利息7万元，违约金15万元。
施工单位起诉产生的诉讼费用40万元。
则施工单位有权向保证人主张（）A．530万元 B．537万元 C．552万元D．592万元9. 下列关于质押与抵押的表述错误的是( )。
A．动产既可以抵押，也可以质押B．不动产既可以抵押，也可以质押C．动产可以抵押，但不能质押D．权利可以质押，但不能抵押10. 甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥11. 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）规定，工程开工前，（）应当为建设工程办理保险，并支付保费。
A．发包人B．承包人C．发包人与承包人D．工程建设各方12. 施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。
建设行政主管部门不能给予的处罚是（）A 责令停业B罚款 C责令限期改正 D责令赔偿损失13. 某大型体育馆项目总投资6000万元，经划拨方式取得建设用地使用权，预计工期18个月。
则领取施工许可证前，建设单位应当具备的开工条件不包括（）。
A．已经建设用地批准书和建设工程规划许可证B．已经确定施工单位和监理单位C．到位资金必须超过3000万元D．已经过消防设计审核合格14. 新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。
A. 有符合规定的注册资本B. 有符合规定的专业技术人员C. 有符合规定的技术装备D. 工程业绩15. 某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务，造成严重后果。
则其（）年后方可以提出资质升级或增项申请。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年16.某投标人投标时在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标，下列说法正确的是（）A. 应要求投标人就该事件进行书面澄清B. 投标保证金不应受理，投标有效C. 投标文件作为废标处理，并没收投标保证金D. 投标无效，投标保证金不应受理17. 甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头某丙。
工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠某丙600万工程款。
现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。
A、某丙与甲公司无合同关系，法院不宜受理B、只有在乙无支付能力时，甲才需要对丙承担付款责任C、某丙可以向甲公司主张500万元D、某丙可以向甲公司主张600万元18. 某高铁交通设施项目系国家重点项目，在（）情形下，经批准可以不进行施工招标。
A、地质条件特殊B、项目技术复杂C、受自然地域环境限制D、主要技术采用特定专利19. 某项目评标委员会由7人组成，其中招标人代表的名额最多为（）A.1人B.2人C.3人D.5人20. 下列标书不应认定为废标的是（）。
A．技术标存在缺页和漏页B．标书中附有修改报价的函件C．多方案报价未声明哪一个有效D．投标保证金有效期超出投标有效期15天21. 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。
A．投标保证金最高不得超过50万元B．招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C．投标保证金不得采用银行保函方式D．中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金22. 以下构成招标人与投标人串通投标行为的是（）A．招标人在投标截止时间后接受投标文件B．招标人泄露标底C．招标人在中标候选人以外确定中标人D．招标人以不合理条件限制潜在投标人23. 甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）A该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该项目进行投标B该联合体部分成员签订了共同投标协议C该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为联合体投标的牵头人24．在某项目评标中，某施工单位的投标报价为5000万元，考虑到其工期提前，评标价为4800万元。
该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，双方按照5000万元的价格签订了中标合同并办理备案。
同时另签订了一份让利100万元的补充协议。
双方后来因工程款结算产生纠纷，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为( )万元。
A．4700 B．4800 C．4900 D．500025.某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。
根据《建筑法》要求，施工过程中，建设单位为确保外墙涂层质量，可以（）A. 指定生产厂家B. 指定供应商C. 指定分包单位D. 要求施工单位在恶劣天气下停止施工26. 某工程项目采用E-P方式发包，则中标单位应具备相应的（）A.项目管理资质B. 设计资质C. 施工总承包资质D. 采购资质27. 甲乙两家施工单位联合承包某公路工程，双方约定甲承担路基施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。
现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。
本案中，正确的表述是（）。
A. 由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B. 建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C. 甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失D. 甲应向建设单位先行赔付全部损失28. 下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）A. 未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B. 将专业工程分包给不具备资质的承包人C. 将劳务作业分包给不具备资质的承包人D. 将分包工程再分包给有相应资质的承包人29. （P112案例）30. 建设工程合同不属于（）A．有名合同B．双务合同C．实践合同D．要式合同31. 2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。
2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。
对于本案的表述正确的是( )。
A．甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B．甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C．乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D．甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立32.根据《合同法》的规定，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A．双方订立正式合同之前B．要约人实际履行合同之前C．受要约人发出承诺通知之前D．受要约人发出的承诺通知到达要约人之前33. 7月1日甲建筑公司向乙建材公司提出购买100吨钢材，3500元/吨，7月2日乙公司在标准合同文本上签字盖章后交给甲公司。
7月3日乙公司将钢材送到甲公司工地现场，甲公司接受并使用于工程。
7月5日甲公司在合同文本上签字盖章后将其中一份发还给乙公司，该采购合同何时成立？A 7月1日B 7月2日C 7月3日D 7月5日34. 承包人3月1日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8月1日才组织竣工验收，验收不合格。
整改后，8月15日，第二次验收合格。
8月20日，建设单位办理工程竣工验收备案，8月30日，工程交付使用。
则本案中，竣工日和保修期自应分别自( )起算。
A、3月1日，8月30日B、8月20日，8月15日C、3月1日，8月15日D、8月15日，5月30日35. 甲搅拌站是乙施工单位长期合作的供应商。
某日，搅拌站按照约定下料后，因订单太多，无法有效组织泵车运送，遂临时通知施工单位自提，施工单位拒绝，造成工期延误。
事后，双方都要求对方赔偿损失，发生纠纷。
本案中，（）。
A. 应当由搅拌站负责运送到施工现场B. 应当由施工单位自提货物，运费由搅拌站承担C. 应当由施工单位自提货物，运费自行承担D. 双方违约，均应向对方赔偿损失36. 某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。
双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。