2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》单选题 专项练习A卷附解析精选150题
2020年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷 附答案
2020年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。
A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日2、施工企业取得法人资格的时间为（）之日。
A、法定代表人确定B、企业成立C、注册资金到位D、工商行政管理机关核准登记3、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付D.构成犯罪的，依法追究刑事责任4、环境保护行政主管部门应当自收到（）之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请D.建设项目竣工验收合格证书5、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的（）。
A.水土保持方案B.水土安全规划C.水利用方案D.水土利用标准6、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题含答案解析
2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题考试时间：120分钟总分：100分一、单项选择题(60题) 共60分1、关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。
A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期2、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。
A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，相关部门均应当进行处理3、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。
A.承发包双方因转包工程引起的争议B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议4、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。
A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件5、资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是（）。
A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的6、根据《合同法》关于承揽合同的说法，正确的是（）。
A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验7、关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷 附答案
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。
A．以单价金额为准 B．以总价金额为准C．由投标人确认 D．由招标人确认2、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地3、根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（）A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保4、下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（）A．财产继承纠纷B．劳动争议C．婚姻纠纷D．工程款纠纷5、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。
”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是（）。
A．甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失B．甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失C．甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失D．甲有权要求乙承担违约责任6、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。
A．一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B．申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C．仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D．仲裁裁决法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁7、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，资格审查分为资格预审和资格后审。
2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》单选题 专项检测A卷附解析150题
2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》单选题专项检测A卷附解析150题检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为150分,。
2、本卷为单项选择专题训练，共计150题。
单项选择题（共150题，每题1分。
）1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第15条的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。
自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）个工作日。
A.3B.5C.10D.152、建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.房屋销售许可证D.建设工程施工许可证3、下列各项中，对招标工程评标方法评价正确的是（）。
A.百分法具有指标全面、评价标准明确的优点B.评议法具有指标全面、科学准确的优点C.合理低标价法具有指标全面、评价标准明确的优点D.合理低标价法是最低的投标价中标的方法4、下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（）。
A．在试用期内B．用人单位濒临破产C．劳动合同订立时的客观情况发生重大变化D．劳动者在医疗期内5、安全生产许可证的有效期为( )年。
A.1B.2C.3D.56、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。
A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包7、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门8、某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，该事故的等级属于( )。
2020年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》 真题及答案解析
2020 年二建《法规》真题及答案解析一、单项选择题（共60 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。
A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】D【解析】本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。
《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2.在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。
A.申请人撤销强制执行申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】B【解析】本题考查的是民事诉讼的执行程序。
有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。
中止的情形消失后，恢复执行。
3.建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。
关于返还财产的说法，正确的是（）。
A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】D【解析】本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷 (含答案)
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。
关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。
A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任2、投标者有不正当竞争行为的，监督检查部门可以根据情节处以1万元以上（）万元以下的罚款。
A. 10B. 20C. 30D. 503、关于共同投标协议，说法错误的是（）。
A．共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解决的必要依据B．没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C．共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人D．联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任4、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。
A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标5、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是（）。
A．责令工程停工 B．责令限期改正，给予警告C．给予罚款 D．责令限期改正6、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
(精品文档)国家2020年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷(附解析)
国家2020年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题A卷(附解析)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是( )。
A.项目组织结构图B.项目结构图C.工作流程图D.合同结构图2、我国《建筑法》规定，“禁止将建筑工程肢解发包”。
其理由是肢解发包会使（）。
A．承包人岗位设置出现空缺B．发包人发包成本和管理成本降低C．发包人变相规避招标D．投资和进度目标易于控制3、非全日制用工报酬结算支付周期最长为（）A．7天B．15天C．20天D．30天4、下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包5、国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。
A.节地B.节水C.节能D.节材6、在解决劳动争议的方法中，简便易行、最有效、最经济，能及时解决争议，消除分歧，提高办事效率，节省费用，也有利于双方的团结和相互的协作关系的方法是（）。
A．协商 B．调解C．劳动仲裁 D．诉讼7、甲公司欲购买乙厂的水泥，经协商，甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同，并先交1万元定金给乙，乙出具的收条上写明：“收到甲定金1万元。
”3天后，甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况，故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是（）。
A．甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失B．甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失C．甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失D．甲有权要求乙承担违约责任8、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（）。
(精品文档)2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷(附解析)
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷 (附解析)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是（）。
A．在生活饮用水源地的水体保护区内，不得新建排污口B．禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液C．向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准D．禁止排放含病原体的污水2、下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准3、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。
A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地4、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。
A．原审B．负责执行的C．原告所在地D．被告所在地5、保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分（）。
A.减法B.无效C.收归国家所有D.限额赔付6、根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为A．变更B．重新协定C．原则上变更D．未变更7、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。
A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况8、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》单选题专项练习A卷附解析精选150题检测须知：1、考试时间：120分钟，满分为150分,。
2、本卷为单项选择专题训练，共计150题。
单项选择题（共150题，每题1分。
）1、根据代理权产生的原因，代理可以分为（）。
A.表见代理、委托代理、指定代理B.委托代理、指定代理、法定代理C.法定代理、指定代理、表见代理D. 口头代理、指定代理、委托代理2、下列法律中，属于行政法的是（）A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》3、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。
施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。
A.1B.0.9C.0.95D.1.14、建设工程质量必须实行（）监督管理。
A、建设单位B、建立单位C、工商行政管理部门D、政府5、关于电子招标投标的说法，正确的是（）。
A．投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B．投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件C．投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收D．投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交6、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。
A．当事人自行和解B．行政复议C．行政机关调解D．商事仲裁7、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月。
A.3B.6C.10D.128、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。
A．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释B．法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C．行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D．宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章9、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与钢筋加工区D.工人宿舍与食堂10、依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。
A．工程价款结算完毕B．施工完毕C．提交工程竣工验收报告D．竣工验收合格11、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。
A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门12、在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为（）。
A.通过B.合格C.基本合格D.优良13、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。
A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制14、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地15、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。
下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。
A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据16、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。
A．劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金B．用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C．劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D．劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资17、劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A.7日B.10日C.30日D.60日18、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施19、某企业2019年12月31日应缴纳税款80000元，由于地震灾害，申请延期缴纳税款，但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款，以下说法正确的是（）。
A．补交税款80000元B．补交税款80000元，并征收万分之五的滞纳金C．补交税款80000元，并征收千分之三的滞纳金D．以上答案均不正确20、下列选项中，对调解的理解错误的是（）A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B．仲裁调解生效后产生执行效力C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D．法院在强制执行时不能制作调解书21、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流B.获取、存储、处理和共享C.获取、存档、处理和共享D.获取、存储、处理和交流22、在国际招标工程的评标中，经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时，则（）。
A.淘汰该投标书B.由评标小组按合理理解作出修改C.允许投保人予以书面澄清D.允许投标人作出书面修改23、某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。
A.要约的撤回B.要约的失效C.要约的撤销D.要约的消灭24、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间25、某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）。
A．甲、乙承担连带赔偿责任B．建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C．乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D．甲和乙承担按份赔偿责任26、超过诉讼时效期间，当事人（）的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼B.提出请求C.主张权利D.自愿履行27、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前28、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。
A.1B.2C.3D.629、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定，资格审查分为资格预审和资格后审。
采取资格预审的，招标人应当在（）中载明资格预审的条件、标准和方法。
招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。
A.招标通知B.招标文件C.招标说明D.资格预审文件30、根据《建设工程施工合同（示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖31、甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺32、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时33、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月 10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月 20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月 30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。
则该合同成立时间是（）。
A.2010 年 11 月 10 日B.2010 年 11 月 20 日C.2010 年 11 月 30 日D.2010 年 12 月 10 日。
34、合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。
A．履行时间B．履行地点C．争议解决D．质量检验35、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。
A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的36、在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50B．100C．150D．20037、某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。
A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故38、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出A．三个月B．六个月C．一年。