施工合同通用条款争议的解决(合同示范文本)
建筑工程合同争议模板
建筑工程合同争议模板一、合同当事方及基本信息甲方（以下简称甲方）：名称：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（以下简称乙方）：名称：法定代表人：联系地址：联系电话：合同名称：建筑工程合同合同金额：人民币（以下简称“元”）合同编号：签订时间：施工地点：二、争议背景在本次建筑工程合同的履行过程中，甲乙双方因以下事由发生争议，现提起争议解决请求。
三、争议事实及依据1. 甲方要求乙方按照合同规定及时交付施工进度，并按照质量标准完成工程。
然而，乙方未能按时完工，且提供的施工质量不符合合同约定，导致工程延期、质量问题等情况。
依据：建筑工程合同中的工期及质量要求条款。
2. 甲方认为乙方在施工过程中存在违约行为，如擅自调整工程设计、材料使用不符合标准等情况，严重影响了工程的进度和质量。
依据：建筑工程合同中的违约责任条款。
3. 乙方反驳甲方的指控，表示自己在施工过程中严格按照合同约定进行施工，并认为工程延期及质量问题的责任应由甲方承担。
依据：乙方提供的施工记录、证据及相关合同条款。
四、争议解决意向鉴于双方的争议较为复杂，甲乙双方希望通过友好协商解决争议，并达成共识。
若协商不成，双方将通过法律途径解决争议。
五、争议解决途径1. 友好协商：甲乙双方同意通过友好协商的方式解决本次合同争议。
双方将尽最大努力达成共识，协商解决争议。
2. 仲裁申请：若友好协商不成，甲方有权向相关仲裁机构提交仲裁申请，要求解决本次建筑工程合同争议。
3. 诉讼起诉：若仲裁裁决不被接受或执行，或者无法达成仲裁协议，甲方有权向法院起诉，要求解决本次合同争议。
六、争议解决期限双方同意在最长（90）个工作日内解决本次建筑工程合同争议，如因特殊情况延期，需经双方协商一致，并书面确认。
七、争议解决方式1. 若通过友好协商解决，双方应签订书面协议，明确解决方案及履行方式。
2. 若甲方申请仲裁解决争议，双方应按照仲裁机构的规定履行相关程序。
3. 若甲方起诉诉讼解决争议，双方应按照法院的规定履行相关程序。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。
第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。
第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。
第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。
2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。
第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。
第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。
第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。
第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。
施工合同争议解决条款
施工合同争议解决条款1. 争议解决方式1.1 本合同双方在履行过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院诉讼解决。
1.2 双方同意，仲裁事项为本合同所涉及的争议。
若在合同履行过程中发生任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 争议解决程序2.1 争议发生后，双方应立即停止争议事项的相关行为，避免损失的扩大。
2.2 双方应在争议发生后的10日内，协商确定一名争议解决代表，负责处理本次争议。
2.3 争议解决代表应积极协调双方，推动争议的解决。
双方应在争议解决代表的协调下，按时参加调解会议，共同探讨解决方案。
2.4 如果争议在协商和调解过程中得到解决，双方应签署书面协议，明确解决方案及执行方式。
2.5 如果争议在协商和调解过程中未能得到解决，双方同意按照本合同第1.2条的约定，将争议提交仲裁或诉讼。
3. 保密条款3.1 双方在争议解决过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。
3.2 保密期限自争议解决结束之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
4. 法律适用及争议解决地点4.1 本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
4.2 双方同意，争议解决的地点为合同签订地。
5. 其他5.1 本争议解决条款的修改和解除，应由双方书面同意，并经双方签字或盖章生效。
5.2 本争议解决条款的条款标题仅为方便阅读，不影响条款内容的解释和适用。
5.3 本争议解决条款自合同签字盖章之日起生效，与合同其他条款具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日。
建设工程施工合同示范文本通用版7篇
建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。
六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。
七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。
八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。
九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。
十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。
十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。
特此合同立书，以备查阅。
以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2011—3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1。
1。
1 合同1。
1.1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件.1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件.1.1.1。
4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件.1。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录"的文件。
1。
1。
1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1。
1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1。
5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明.1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1。
1.2 合同当事人和人员1.1.2。
1 合同当事人：指发包人和(或)承包人.1.1。
2。
2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1。
2。
4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.1.1。
建筑工程合同争议模板
建筑工程合同争议模板第一条：争议解决机制甲乙双方在履行本合同过程中，如出现任何争议或分歧，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，任何一方均可将争议提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。
第二条：法律适用本合同的订立、效力、解释、变更、执行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第三条：争议通知一旦发生争议，主张权利的一方应及时书面通知对方，并提供相关证据材料。
通知应当包括争议的事实、原因、要求及依据等内容。
第四条：继续履行义务争议发生并不影响本合同其他条款的继续履行，除非该等履行实质上无法进行或者双方另有约定。
第五条：争议解决程序1. 协商解决：双方应在争议发生之日起30日内进行协商，力求达成一致意见。
2. 调解：如果协商未能解决争议，双方可以同意采用调解方式解决。
3. 仲裁或诉讼：如调解未能成功解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁机构或法院解决。
第六条：费用承担争议解决过程中产生的合理费用，包括但不限于律师费、鉴定费、公证费等，由败诉方承担。
若双方各有过错，则根据各自过错的比例分担。
第七条：保密义务在争议解决过程中，双方应对争议的有关情况和解决过程保密，不得向第三方透露，除非法律另有规定或为解决争议所必需。
第八条：强制执行争议解决后，无论是通过协商、调解还是仲裁、诉讼等方式，各方应全面执行达成的协议或法院、仲裁机构的判决、裁决。
第九条：其他约定本合同争议解决条款的任何修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
第十条：生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同争议解决协议书
合同争议解决协议书
甲方： [甲方姓名/名称] 住所地：[甲方住所地]
乙方： [乙方姓名/名称] 住所地：[乙方住所地]
鉴于，甲乙双方自愿达成以下协议，以解决因合同履行中发生的争议，维护双方合法权益，促进合作关系持续健康发展，特订立本协议：
第一条争议解决方式
1.1 甲乙双方同意，对于起因于合同履行中的争议，应通过友好协商解决的方式予以解决。
1.2 若友好协商无法达成一致意见，则争议应提交至____仲裁委员会进行仲裁。
1.3 双方同意，仲裁裁决是终局性的，对双方均具有约束力。
第二条仲裁程序
2.1 仲裁地点：____
2.2 仲裁语言：____
2.3 仲裁程序按照____仲裁规则进行。
2.4 仲裁应在_____个月内做出裁决，裁决应是书面形式，并立即告知双方。
第三条保密责任
在仲裁程序中，甲乙双方同意对于仲裁过程中所获知的对方的商业秘密及其他敏感信息予
以保密，不得向第三方透露。
第四条其他事项
4.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
4.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____ 日期：____
乙方（盖章）：____ 日期：____
本协议签署前，双方已充分阅读并理解协议内容，同意并遵守以上约定。
声明：本文为生成文本，仅供参考使用。
具体合同内容仍需根据实际情况进行具体编辑、
修改。
解决纠纷合同模板
解决纠纷合同模板甲方：（甲方名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：甲、乙双方就甲方相关项目的纠纷事宜，经友好协商，达成如下协议：一、纠纷的处理方式1. 本合同签订日期后，甲、乙双方发生的任何纠纷，首先应当通过友好协商解决。
如协商无果，双方同意提起诉讼解决。
2. 本合同所产生的纠纷，双方应当按照合同约定的方式进行协商解决，如不能就解决方案达成一致，双方同意提交相关争议解决机构进行调解。
3. 在争议解决过程中，双方应当尊重调解员的意见，积极配合调解工作，努力解决争端。
二、纠纷解决的条款1. 本合同项下的纠纷，应当依法由______人民法院进行审理。
2. 签署本合同即视为双方同意接受______人民法院的管辖，无论发生时间、地点。
3. 本合同项下的纠纷在法律规定的诉讼时效期限内提出。
4. 因本合同履行所产生的任何争议，均应当按照合同约定的方式解决。
自协商解决方式失败之日起，任何一方向______人民法院递交起诉状。
5. 本协议自双方签字生效，同时有效。
三、其他条款1. 本合同的生效、履行、解释及纠纷解决均适用________法律。
2. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 其他未尽事宜，双方协商解决，并报有关主管部门备案。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：________ 法定代表人（签字）：________ 代表人（签字）：________ 代表人（签字）：________日期：________年____月____日日期：________年____月____日以上内容经双方共同商定，特立此合同，以资证明。
温馨提示：本模板仅供参考，具体内容还需根据具体情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 施工合同)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-064913
施工合同通用条款争议的解决Settlement of disputes on general terms of construction contract
施工合同通用条款争议的解决(合同
示范文本)
《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
19 争议的解决
19.1和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。
自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.2调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。
调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.3 提请争议评审小组决定
19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。
如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定
合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。
被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。
不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。
在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。
在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。
19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的，应当自收到裁决之日起14日内，由监理人根据裁决拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
如一方不执行争议评审小组决定的，另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼，并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通
知另一方。
在仲裁或诉讼中争议评审小组的决定应作为裁判的依据。
上述争议处理程序在合同履行过程中的任意阶段均适用。
19.4仲裁或诉讼
如上述方式均不能使争议得到解决，则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁。
当事双方可以在专用条款中选定仲裁委员会，并约定请求仲裁的事项，仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁是终局的。
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
19.5连续施工
发生争议后，双方应保护好已完工程，除非出现下列情况，双方均应继续履行合同，保持施工连续：
(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
(2)调解机构要求停止施工，且为双方接受;
(3)争议处理过程中需要停止施工，且为双方接受;
(4)仲裁机构裁决停止施工;
(5)法院判决停止施工。
19.6争议解决条款效力
本合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
可以在这输入你的名字You Can Enter Your Name Here.。