建设工程监理合同模板
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方（监理单位）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：乙方（被监理方）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力，乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求，对乙方委托的建设工程进行全程监理服务，包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议，协助乙方进行工程管理，维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责，确保工程按照设计要求进行，合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理，对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理，并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况，按时提供监理服务，并对监理人员进行培训，提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定，按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为：（具体支付方式）3.3 如有需要，乙方应按照实际监理服务情况，与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密，严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意，任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务，或者服务质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（监理方）：[乙方名称]签订日期：[具体日期]根据有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[具体名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]（详见附件）。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作，包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要，制定监理计划，明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作，提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工，确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划，确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限]，自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员，负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员，应提前书面通知甲方，并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后，提交相应的监理报告或成果资料，甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的，甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务，确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用，并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息，支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护，不得泄露或用于其他用途。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方：监理单位名称乙方：被监理单位名称鉴于本工程需要进行监理工作，监理单位与被监理单位根据平等互利的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 建设单位：1.4 监理单位：1.5 被监理单位：第二条工程监理内容2.1 监理范围：2.2 监理内容：2.3 安全生产监理：2.4 质量监理：2.5 进度监理：2.6 合同价款监理：2.7 监理机构工作人员的配备和资质要求：第三条监理合同签订3.1 双方应在项目启动前签订监理合同，明确监理范围和工作内容。
3.2 监理合同签订后，监理单位需按照合同要求履行监理职责。
第四条监理费用4.1 监理单位的费用由建设单位支付。
4.2 监理费用应按照合同约定的支付方式和标准进行支付。
4.3 若因被监理单位的原因，监理工作出现延误或者增加监理范围，监理单位有权要求额外费用。
第五条工程监理责任5.1 监理单位应按照法律法规和监理规范要求，履行监理职责，保证工程质量与安全。
5.2 被监理单位应积极配合监理工作，及时整改监理单位提出的问题。
5.3 若监理单位因监理工作不力导致工程质量问题，应承担相应的责任。
第六条变更与解除6.1 如需变更监理合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 若因一方当事人违约，致使监理合同无法继续履行，应当依法解除监理合同。
第七条法律适用7.1 本监理合同在签订之日起生效，至工程竣工验收结束。
7.2 本监理合同的履行与解决争议，适用中华人民共和国法律。
第八条争议解决8.1 双方在履行本监理合同过程中如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。
甲方（监理单位）：乙方（被监理单位）：签订日期：签订日期：本监理合同有效期为自双方签订之日起至工程竣工验收结束。
双方均应认真履行监理合同规定的责任和义务，确保工程质量安全。
如有违约行为致使工程出现问题，将按照法律规定进行追责和赔偿。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同（范本）5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程建设监理合同范本甲方（监理单位）：___________法定代表人或授权代表：___________联系地址：___________联系电话：___________传真：___________电子邮箱：___________乙方（工程建设单位）：___________法定代表人或授权代表：___________联系地址：___________联系电话：___________传真：___________电子邮箱：___________鉴于乙方拟进行的___________项目的监理工作，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就本工程建设监理事宜达成如下合同：第一条项目名称及工程概况1、项目名称：___________2、项目地点：___________3、工程概况：___________第二条服务内容及标准1、甲方应按照相关法律法规、规范标准及乙方的要求，对该工程进行全程监理，包括但不限于图纸审核、施工方案审查、工程进度跟踪、质量检验等工作。
2、甲方应提供有关监理日志、监理报告和监测数据等监理资料，做好工程建设的记录和资料归档工作。
3、甲方应指导协调工程建设各方，协助解决在工程建设过程中出现的问题。
第三条服务期限及工资待遇1、监理工作的服务期限为______年（月），具体执行日期从__________至__________。
2、甲方的服务报酬为__________元整，支付方式为每月或每季度支付一次，具体支付日期双方另行协商确定。
注：支付应包括工作人员工资、交通、餐饮、住宿等费用。
3、如乙方需延长监理期限，应提前通知甲方，并与甲方重新协商合同条款。
第四条保密条款1、双方应对涉及对方商业机密和个人隐私的信息进行保密，并不得擅自向第三方透露。
2、双方发现对方存在违反保密协议的情况，有权追究其法律责任。
第五条违约责任1、若一方未履行合同义务或者未按约定完成工作，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
工程建设监理合同(1)5篇
工程建设监理合同（1）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]邮编：[甲方邮编]乙方（监理单位）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]邮编：[乙方邮编]根据《中华人民共和国合同法》、相关法律法规和监理行业的一般实践，甲乙双方就[工程名称]工程建设的监理事项，经过友好协商，达成以下协议：一、项目概况与监理范围本工程位于[具体地点]，工程名称为[工程名称]。
本监理合同涉及工程项目的全部建设过程监理工作，包括工程设计阶段、设备采购阶段、施工阶段以及试运行阶段等。
本合同为工程全过程监理服务合同。
二、监理工作内容及职责范围乙方负责工程项目的施工监理工作，包括但不限于：进度控制、质量控制、成本控制、安全监督、合同管理、信息管理等。
详细工作如下：1. 对工程设计和施工方案进行审查并提出专业建议；2. 协助建设单位与承包单位沟通协调工作；3. 对工程进度进行跟踪和记录，监督工程进度的合理性及调整建议；4. 对工程质量进行检测和监督，确保工程质量符合设计要求；5. 对工程成本进行控制，提出合理降低成本的建议；6. 对工程施工安全进行监督管理，确保施工现场安全无事故；7. 负责合同管理相关工作，包括但不限于招标文件审查、合同谈判支持等；8. 对工程资料进行归档管理，确保资料完整准确。
9. 其他监理工作包括但不限于环保监测、现场试验与检测等。
三、监理服务期限本监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理服务费用及支付方式监理服务费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量综合确定。
总费用为人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。
具体支付方式为：每完成一阶段监理工作并经甲方确认后支付相应阶段的监理费用。
篇2甲方（业主）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对甲方工程进行监理事宜达成如下协议：一、合同双方的基本信息甲方：（全称）__________，注册地址：__________，联系方式：__________。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据有关法律法规的规定，本着诚实信用、公平公正的原则，为保证本工程建设的质量、进度和投资效益，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括：施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内，乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式：根据工程规模、监理工作量及难度等因素，经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用，确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料，协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求，以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会，及时汇报工程进展情况，提出合理化建议。
篇2甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上，就本工程建设监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理，包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方（业主单位）：___________________________乙方（监理单位）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，经友好协商，达成以下协议：一、监理工程概况及监理内容（一）工程名称：___________________________。
（二）工程地点：___________________________。
（三）工程规模：___________________________。
（四）监理范围：包括工程施工阶段的全过程监理，具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式（一）监理费用：按照国家和地方有关规定的标准计算，总价为人民币________元整（￥________元）。
（二）支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务（一）甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料，并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责，为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
（二）乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求，履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划，并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题，并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式（一）甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项，应当承担违约责任，并向乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：总建筑面积约140000㎡；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： / 。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录即：附录A 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：监理费单价为8.00元/平方米。
最终监理费总额按实际竣工面积结算六、期限1. 监理期限：自 2018 年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间： 2018 年 9 月 / 日。
2. 订立地点：工程所在地。
3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字) 的代理人：（签字)开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱:第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。
监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。
当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。
如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。
工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料。
除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务3.1 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。
如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。
在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。
委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。
当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。
逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任4.1 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。
赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。
监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。