案例分析题
案例分析题
案例一、某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。
建设单位在对有关单位在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和3家施工单位共同确定了施工方案。
业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。
经招标领导小组研究确定的评标规定如下：⏹技术标共30分，其中施工方案10分、施工总工期10分、工程质量10分。
满足业主总工期要求（36个月）者的4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分、优良者得6分（如实际工程质量未达优良扣罚合同价的2%），仅三年内获鲁班奖，每项加2分，获省优工程奖，每项加1分。
⏹商务标共70分。
报价不超过标底（35500万元）的±5%者为有效标，超过者为废标。
报价为标的的98%者得满分（70分），在此基础上，报价比标底每下降1%，问题：1、该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定，为什么？2、请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。
3、若改变评标规定，将技术标增加到40分，其中施工方案20分，商务标减少案例二、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。
之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、C、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
(完整版)案例分析题
案例分析题1、某年夏末秋初，某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸。
使该工段414m2厂房全数摧毁，相邻的冷冻厂厂房部分倾圮，两个厂房内设备、管线全数损毁，并造成四周办公楼及厂区四周280余间平房水平损坏。
液氯工段当班的8名工人当场死亡。
更为严重的是爆炸后氯气扩散7krn2，因为电化厂设在市区，与四周居民易近区距离较近，事情共导致百余人氯气中毒，数十人死亡，直接经济损失达63万元（时值）。
最初爆炸的一只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。
因为该用户在生产设备与液氯钢瓶毗连管路上没有安装逆止阀、缓冲罐或其他防倒罐装配，致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中，这属于违章行为。
而且在送来此钢瓶时也未向充装单元说明情况，留下重大事情隐患。
负责充装钢瓶的电化厂液氯工段工人违章操作，在充装液氯前没有按照操作规程对欲充装的钢瓶进行搜检和清理，就进行液氯充装。
充装时，钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反映，温度、压力升高，致使钢瓶发生爆炸，并导致四周钢瓶接踵爆炸，造成严重后果，影响恶劣。
经调查，双方工人均未经特种作业人员培训和考核，当地政府和化工场均没有事情应急救援预案或措施。
问题：（1）试按照上述材料，剖析该起事情的直接原因和间接原因。
（2）按照《安全生产法》，试提出措施建议。
（3）试提出防范措施。
答题要点：（1）事情原因直接原因：①用户方违章在液氯钢瓶内混入氯化石蜡，且未向充装方说名此情况，形成事情隐患；②充装方工人违章操作，在充装前未按划定搜检和清理，就进行充装作业。
间接原因：①用户方的生产行动措施存在缺陷（需要的防倒灌行动措施）；②压力容器灌装工属于特种作业人员，应经培训和考核，持证上岗。
用户方和充装方的工人都属违章操作，也未经特种作业人员培训和考核。
说明双方单元安全管理和教育培训不足；③无论何种原因，化工场建在居民易近区都是不合适有关安全规定要求的。
政府和厂方也没有应急救援预案或措施。
（2）措施意见①化工场为危险品化学品生产单元。
(完整版)案例分析题
一、试题：1、牙膏成功的营销经验（10分）牙膏是日常消费品，按理再中国应当有广阔的市场。
可是当某牙膏厂陈厂长走马上任时，全国牙膏库存7亿多支，他们厂也积压了2000多万支。
而外地同行的广告牌在杭州大街小巷举目可见，真可谓“兵临城下”在这种情况下，陈厂长把敏锐的目光投向了儿童市场。
他算了一笔账，全国11亿人口就有3亿多儿童。
而儿童中患龋齿者更是十之七八。
经过一番市场细分,市场潜力显示出来了。
如果采用防龋齿,配以国际流行的草莓香料生产，新一代“小白兔”儿童牙膏可谓是“投孩所好”。
但要孩子们养成爱刷牙的习惯，还得寓教于乐。
于是，该牙膏厂断然买下中央电视台“小喇叭”节目全年广告，“小白兔吃箩卜”的电视广告乐得小朋友合不拢嘴。
每逢开学前，“小白兔”包书皮送到了小学生的手里，“六一”还被定为“小白兔”的生日，每年进行一次声势浩大的宣传。
就这样，“小白兔”名声大振，每年销售3000多万支，独占全国儿童牙膏销量2/3以上，连续7年被各大商场推荐为“全国最受欢迎的轻工产品”，最近，他们又针对不会刷牙的儿童推出了“小白兔”儿童漱口水，向幼童们献出了一片爱心。
问题分析：（1）小白兔牙膏厂是怎样进行市场细分并选择目标市场的？（5分）(2)从消费心理角度看，小白兔牙膏的广告有什么特色？（5分）2、在北京市场上有A、B、C三家企业均生产同一种开关。
现抽取一组产业用户作样本，要求他们分别就三家企业的产品予以评比打分，评分标准为产品耐用性、产品可靠性、交货可靠性、服务质量四种属性。
对每一种属性，将100分分配给三家企业，同时根据四种属性重要程度的不同，也将100分分配给四种属性，评分结果如下表所示。
根据市场调查，得知这种开关的平均市场价格为2元。
请运用认知价值定价法，为A企业产品确定一个适宜的销售价格（精确到0.1元），并简述还有什么其它定价方法。
属性及得分产品A 产品B 产品C 重要性权数产品耐用性 40 40 40 25产品可靠性 33 34 33 30交货可靠性 50 25 25 30服务质量 45 35 20 153、案例不二价在台湾，制鞋也较发达，因而竞争也激烈。
经典管理学案例分析题15例
经典管理学案例分析题15例管理学案例分析题案例分析题1某建筑公司，经过几十年的发展，已经成为当地知名的建筑龙头企业。
总结企业成功的经验，许多管理人员归结为天时、地利、人和，如国家经济的持续发展、与当地政府、银行的良好关系，几十年形成的固定客户和良好的信誉，良好的员工素质等等。
在2008年北京奥运景气鼓舞下，公司确立了打破地区界限，成为全国乃至世界知名建筑企业的远景和使命。
当企业树立这样的远景和使命并为之努力时，发现曾经作为优势的“天时、地利、人和”似乎不在。
例如，就在前不久，日本一家建筑企业在与公司谈判时，让公司在两天内给出一个项目的报价。
由于公司没有既懂建筑专业又精通日语的人员，没有能够及时报价，很遗憾地没有抓住公司项目。
请分析该公司的内外部环境，以及应采取的措施。
（1）天、地、人是对公司内外部环境的概括描述。
从案例中可以看出公司过去的成功来自天时、地利、人和，构成了公司的竞争优势。
当公司重新确立了“成为全国乃至世界的建筑企业”时，从案例中可以看出在政府、银行关系方面、在地理方面、在人员素质要求等方面，都发生了变化，所谓的天、地、人已经不再成为优势。
（2）因此公司要真正认清所处的内外部环境，确定公司的使命和愿景，并围绕天、地、人等制定相应措施。
具体措施应围绕培育公司的核心竞争力方面：具有建立电子商务网络和系统的技能；迅速把新产品投入市场的能力；更好的售后服务能力；生产制造高质量产品的技能；开发产品特性方面的创新能力；对市场变化作出快速反应；准确迅速满足顾客定单的系统；整和各种技术创造新产品的技能等方面。
案例分析题2某地方生产传统工艺品的企业，伴随着我国对外开放政策，逐渐发展壮大起来。
销售额和出口额近十年来平均增长15%以上。
员工也有原来的不足200人增加到了2000多人。
企业还是采用过去的类似直线型的组织结构，企业一把手王厂长既管销售，又管生产，是一个多面全能型的管理者。
最近企业发生了一些事情，让王厂长应接不暇。
案例分析题12例
案例分析题第1题背景资料某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有0．4MPa的DNS00中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。
热力隧道工程采用暗挖工艺施工。
承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司，并签了分包合同。
1．B公司发现土层松散，有不稳定迹象，但认为根据已有经验和这个土层的段落较短，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环进尺,试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。
结果发生隧道塌方事故，造成了3人死亡。
2．事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工的条件。
问题：1．燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求?2．试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。
3．对发生的安全事故，A公司在哪些方面有责任?4．B公司对事故应该怎么负责?【正确答案】：试题解析：1．燃气管与给水管的水平净距不应小于0．5m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于0．9m。
2．燃气管道强度试验压力为设计输气压力的1．5倍，但钢管不得低于0．3MPa，本工程的管道强度试验压力0．6MPa，稳压1h，全部接口均无漏气现象为合格。
管道严密性试验压力为0．46MPa，持续时间不小于24h，实际压力降不超过允许值为合格。
3．A公司没有认真审核B公司施工资质，便与之签了分包合同，这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任；其次，A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场，并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。
这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。
A公司还应统计分包方伤亡事故，按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。
4．B公司不具备安全资质，又不听A公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任。
生活类法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案情简介张某，男，35岁，某市居民。
2018年，张某与妻子李某共同购买了一套位于市中心的商品房。
购房后，张某因工作原因长期在外地，李某独自居住。
2019年，李某因工作调动，需将房屋出租。
在租赁过程中，李某与赵某签订了一份房屋租赁合同，约定赵某租赁该房屋，租金为每月3000元，租期为一年。
合同签订后，李某将房屋钥匙交付给赵某。
2020年3月，张某从外地回来，发现房屋内部分设施被赵某损坏，包括空调、电视等。
张某要求赵某赔偿损失，但赵某拒绝。
张某遂向当地人民法院提起诉讼，要求赵某赔偿房屋设施损失。
二、争议焦点1.房屋租赁合同是否有效？2.赵某是否应当承担房屋设施损失？三、案例分析（一）房屋租赁合同是否有效？根据《中华人民共和国合同法》第十二条的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
”本案中，张某与李某签订的房屋租赁合同符合法律规定，双方意思表示真实，合同内容合法，且已办理登记手续。
因此，房屋租赁合同合法有效。
（二）赵某是否应当承担房屋设施损失？1.赵某作为承租人，在租赁期间对房屋负有合理使用的义务。
根据《中华人民共和国合同法》第二百四十六条的规定：“承租人应当按照约定的方式使用租赁物，不得擅自改变租赁物的性质、用途或者损害租赁物。
”本案中，赵某在租赁期间损坏房屋设施，违反了合理使用的原则。
2.根据《中华人民共和国合同法》第二百四十七条的规定：“承租人应当按照约定的方式使用租赁物，因使用不当造成租赁物损失的，应当承担损害赔偿责任。
”本案中，赵某损坏房屋设施，给张某造成了损失，应当承担赔偿责任。
3.根据《中华人民共和国合同法》第二百五十二条的规定：“租赁物在租赁期间发生损坏的，承租人应当及时通知出租人，出租人可以要求承租人维修或者赔偿损失。
因承租人未及时通知，致使损坏扩大，出租人可以要求承租人承担全部或者部分赔偿责任。
”本案中，赵某在损坏房屋设施后，未及时通知张某，导致损坏扩大，张某可以要求赵某承担全部或者部分赔偿责任。
法律案例分析考试题库(3篇)
第1篇一、选择题1. 下列哪项不属于法律行为的要素？（）A. 意志表示B. 行为能力C. 物权D. 法律后果2. 甲公司将一栋房屋出租给乙，乙将房屋转租给丙，丙又将房屋转租给丁。
下列说法正确的是：（）A. 甲、乙、丙、丁之间的租赁合同均无效B. 甲、乙、丙之间的租赁合同有效，甲、丁之间的租赁合同无效C. 甲、乙、丙、丁之间的租赁合同均有效D. 甲、乙之间的租赁合同有效，乙、丙、丁之间的租赁合同无效3. 下列哪种情况下，债务人可以免除债务？（）A. 债权人放弃债权B. 债务人履行债务C. 债权人免除债务D. 债务人履行债务，但未得到债权人同意4. 下列哪项不属于侵权责任的构成要件？（）A. 行为违法性B. 损害事实C. 违法行为与损害事实之间的因果关系D. 违法行为人的故意或过失5. 下列哪种情况下，当事人可以申请仲裁？（）A. 当事人之间有仲裁协议B. 当事人之间有书面合同C. 当事人之间有口头协议D. 当事人之间有共同的利益关系二、简答题1. 简述法律行为的有效条件。
2. 简述侵权责任的归责原则。
3. 简述合同的解除条件。
4. 简述遗嘱的形式要件。
5. 简述行政诉讼的受案范围。
三、论述题1. 试论法律行为的成立与生效。
2. 试论侵权责任的承担方式。
3. 试论合同的履行原则。
4. 试论遗嘱的效力。
5. 试论行政诉讼的程序。
四、案例分析题1. 案例一：甲向乙购买一辆汽车，双方签订买卖合同。
合同约定甲在支付全部车款后，乙将汽车交付给甲。
甲支付了部分车款后，乙将汽车交付给甲。
甲在驾驶过程中，因汽车质量问题发生交通事故，造成甲受伤。
甲要求乙承担赔偿责任。
请问：乙是否应当承担赔偿责任？为什么？2. 案例二：甲公司因经营不善，拖欠乙公司货款10万元。
双方协商一致，甲公司以一栋房产抵偿乙公司货款。
乙公司接受房产后，甲公司未办理房产过户手续。
一年后，甲公司将房产出售给丙。
乙公司得知后，要求甲公司返还房产。
请问：乙公司的请求能否得到支持？为什么？3. 案例三：甲乙双方签订房屋租赁合同，约定甲将房屋出租给乙，租金为每月1000元。
法律小案例分析题及答案(3篇)
第1篇案例背景：张某与李某系相邻的邻居，两家住宅相邻，共用一条巷道出入。
张某住宅位于巷道西侧，李某住宅位于巷道东侧。
近年来，张某在自家庭院种植了多种果树，其中一棵苹果树位于巷道上方，果实自然垂落至李某的院落。
李某认为张某的苹果树遮挡了其采光，且果实经常掉落在其院落，影响了环境卫生，故多次与张某协商，要求张某修剪果树或砍伐，但张某以果树已种植多年，不宜轻易砍伐为由拒绝。
双方协商不成，李某遂向法院提起诉讼。
案例分析：一、案件争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 张某种植的苹果树是否侵犯了李某的相邻权？2. 如果张某的苹果树侵犯了李某的相邻权，张某应承担何种法律责任？二、法律依据1. 《中华人民共和国物权法》第八十七条规定：“不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。
”2. 《中华人民共和国物权法》第九十条规定：“不动产权利人不得违反国家规定和相邻权利人的合法权益，损害他人合法权益。
”三、案例分析1. 张某种植的苹果树是否侵犯了李某的相邻权？根据《物权法》第八十七条和第九十条的规定，张某种植的苹果树位于巷道上方，果实自然垂落至李某的院落，确实影响了李某的采光和环境卫生。
因此，张某的苹果树侵犯了李某的相邻权。
2. 如果张某的苹果树侵犯了李某的相邻权，张某应承担何种法律责任？根据《物权法》第九十条的规定，张某应当承担以下法律责任：（1）停止侵害：张某应停止其苹果树果实掉落至李某院落的侵权行为。
（2）排除妨碍：张某应采取措施，如修剪树枝，降低苹果树的高度，以减少对李某采光的影响。
（3）恢复原状：张某应承担恢复李某院落原状的责任，如清理掉落的果实，清除果实掉落对李某院落造成的污染等。
（4）赔偿损失：张某应赔偿李某因其侵权行为所遭受的损失，如李某因果实掉落而造成的财产损失、环境污染等。
四、判决结果法院经审理认为，张某种植的苹果树侵犯了李某的相邻权，应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例分析题(共题，合计分)某机电产品国际招标项目，招标人共受理了份投标文件。
开标后，招标人在开标现场外约处选择了一个宾馆组织封闭评标。
评标委员会的成员由招标人代表和技术、经济方面的专家组成，人数为人，其中招标人代表为人。
本次评标采用综合评估法，评标过程严格遵循评标原则。
机电产品国际招标项目的评标方法有哪些?分别适用于哪些项目?[正确答案]机电产品国际招标项目的评标方法有两种。
()最低评标价法。
采用该方法评标的，在商务、技术条款均满足招标文件要求时，评标价格最低者为推荐中标人。
()综合评价法。
采用综合评价法评标的，综合得分最高者为推荐中标人。
综合评价法适用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目。
重大装备自主化依托工程设备招标项目，一般采用综合评价法进行评标本题分值：分结合案例分析，安排一个完整的评标程序。
[正确答案]完整的评标程序包括：()评标委员会专家签到。
()评标委员会推选或招标人指定主任委员。
()评标委员会熟悉招标文件和有关表格。
()评标委员会依据招标文件中的评标标准和方法，进行初步审查。
()评标委员会依据招标文件中的评标标准和方法，进行详细审查。
()评标委员会推荐中标候选人，完成并签署评标报告。
()招标人核对评标报告及相关资料。
()招标人宣布注意事项，评标结束。
本题分值：分分析案例内容，找出不妥的地方，并加以说明。
[正确答案]根据案例内容分析，其不妥之处如下。
()评标委员会人数为人不妥。
《招标投标法》规定了评标委员会的构成及专家资格条件，即依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为人以上单数。
()评标委员会成员中，招标人代表人不妥。
《招标投标法》规定了评标委员会的构成及专家资格条件，即依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中招标人代表不得超过，并具有评标所需的专业能力技术和经济方面的专家不得少于总数的。
本题分值：分某市政府投资的一建设工程项目，项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。
招标过程中发生以下事件：事件：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改用邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
事件：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件：招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为个工作日;要求投标人提交的投标保证金为万元。
事件：开标后，招标代理机构组建评标委员会，由技术专家人、经济专家人、招标人代表人，该项目主管部门主要负责人人组成。
事件：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经过多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低。
招标人在与中标人签订合同周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
指出事件中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
[正确答案]事件中招标人行为的不妥之处及理由如下。
()不妥之处：改用邀请招标方式进行招标。
理由：该建设工程项目为政府投资，应该进行公开招标。
()不妥之处：要求在当地承包商中选择中标人。
理由：招标人不得对潜在投标人实施歧视待遇。
本题分值：分说明事件中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。
[正确答案]事件中招标代理机构在资格预审时还应审查的内容：()是否具有独立订立合同的权利。
()资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。
()是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。
()在最近年内是否有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
()是否符合法律、行政法规规定的其他资格条件。
本题分值：分指出事件、事件中招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由[正确答案]事件、事件中招标代理机构行为的不妥之处及理由如下。
()不妥之处：设定招标文件出售的起止时间为个工作日。
理由：自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于个工作日。
()不妥之处：要求投标人提交的投标保证金为万元。
理由：投标保证金一般不得超过投标总价的，但最高不得超过万元。
()不妥之处：招标代理机构组建评标委员会。
理由：评标委员会由招标人负责组建。
()不妥之处：评标委员会中包括该项目主管部门主要负责人。
理由：项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。
本题分值：分指出事件中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
[正确答案]事件中招标人行为的不妥之处及理由如下。
()不妥之处：招标人向中标人提出降价要求。
理由：确定中标人后，招标人不得就报价、工期等实质性内容进行谈判。
()不妥之处：签订的书面合同的合同价比中标价降低。
理由：招标人向中标人发出中标通知书后，招标人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订合同，不得再行订立背离合同实质内容的其他协议。
()不妥之处：招标人在与中标人签订合同周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
理由：招标人与中标人签订合同后个工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。
本题分值：分某工程项目，业主采取公开招标方式进行招标。
有、、、、五单位符合投标资格条件。
该招标项目的评标委员会成员由人组成，其中当地招标投标监督管理办公室人、公证处人、招标人人、技术经济方面专家人。
评标委员会于月日提出了书面评标报告。
、企业分列综合得分第一名、第二名。
由于企业投标报价高于企业，月日招标人向企业发出了中标通知书，并于月日签订了书面合同。
请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
[正确答案].评标委员会成员组成的不妥之处及理由如下。
()评标委员会成员中有当地招标投标监督管理办公室人员不妥，因为招标投标监督管理办公室人员不可参加评标委员会。
()评标委员会成员中有公证处人员不妥，因为公证处人员不可参加评标委员会。
()评标委员会成员中技术、经济等方面的专家只有人不妥，因为按照规定评标委员会中具有评标所需的专业能力技术和经济方面的专家不得少于成员总数的，由人组成的评标委员会中技术、经济方面的专家必须要有人或人以上。
本题分值：分招标人确定企业为中标人是否违规?说明理由。
[正确答案]招标人确定企业为中标人是违规的。
在按照综合评分法评标时，因投标报价已经作为评价内容考虑在得分中，再重新单列投标报价作为中标依据显然不合理，招标人应按综合得分先后顺序选择中标人。
本题分值：分合同签订的日期是否违规?说明理由。
[正确答案]合同签订的日期违规。
按有关规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之起内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，即招标人必须在月日前与中标单位签订书面合同。
本题分值：分某堤防加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。
其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。
合同约定：①当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时，其超出工程量清单估算工程量以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为元，逾期完工违约金为元。
经监理单位批准的施工进度计划如图所示(假定各项工作均衡施工)。
在施工过程中发生了如下事件：事件：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟运抵现场。
事件：在工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致工作推迟完成。
事件：在工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致工作推迟完成。
事件：在工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的，导致工作完成。
事件：在工作中，承包人采取赶工措施，导致工作完成。
确定施工进度计划的工期，并指出关键线路。
[正确答案]施工进度计划工期为。
关键线路为：①→②→②→③→④→⑤→⑥本题分值：分分别分析事件、事件、事件、事件对工期的影响。
[正确答案]各事件对工期的影响如下：()事件不会影响工期。
()事件会使工期延长。
()事件会使工期延长。
()事件会使工期延长。
本题分值：分分别指出事件、事件、事件、事件承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。
[正确答案]各事件承包人是否有权提出延长工期的判读及理由如下：()事件承包人无权提出延长工期。
理由：没有影响工期。
()事件承包人无权提出延长工期。
理由：安装质量不合格属施工单位的责任。
()事件承包人无权提出延长工期。
理由：分包单位的技术人员未能按时到达现场属施工单位的责任。
()事件承包人有权提出延长工期。
理由：工程量增加。
本题分值：分某公开招标项目，现有、、、四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据见.表。
经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下：()报价以在标底价(万元)的±以内为有效标。
评分方法：报价以标底价减去其为分，在标底价减去其的基础上，每上升扣分。
()定额工期为。
评分方法：工期提前为分，在此基础上每拖后扣分。
()企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。
企业信誉得分：单位为分，、、单位均为分;施工经验得分：、单位为分，、单位为分。
()上述四项评标指标的总权重：投标报价，投标工期，企业信誉和施工经验均为试在表中填制每个投标单位的各项指标得分及总得分。
其中报价得分要求列出计算式。
请根据总得分列出名次并确定中标单位。
[正确答案]本题分值：分某依法必须进行招标的工程施工项目采用资格后审的方式组织公开招标，招标文件规定，投标人需要提交投标保证金。
在投标截止时间前收到了投标人、、、、提交的投标文件。
但是投标截止时间后，投标人才向招标人提交了投标保证金。
招标人接收了这五份投标文件，投标人代表查验投标文件的密封情况，均符合要求，并组织了开标。
投标人少携带了一个证件的原件，没能通过招标人组织的资格审查。
投标人没有按时递交投标保证金，招标人当场宣布的投标文件为无效投标文件，不进入唱标程序。
唱标过程中，投标人的投标函上有两个投标报价，招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标;投标人在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人查对了其投标件中工程报价汇总表，发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致，于是按照其投标函上小写数值进行了唱标;投标人的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人唱标后，当场宣布投标人的投标为废标。
这样仅剩投标人、两个人的投标，招标人认为有效投标少于家，不具有竞争性，否决了所有投标。
投标人的投标保证金晚于投标截止时间送达，招标人是否可以接受?为什么?[正确答案].《招标投标法》规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前受理的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。