建设工程施工合同1
江西建设工程施工合同范本(一)
江西建设工程施工合同范本（一）合同编号：甲方（建设单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经平等协商，就江西省内的建设工程项目进行合作，达成以下合同：第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在江西省内某建设工程项目的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程质量和进度的圆满完成。
第二条工程名称和位置工程名称：____________________工程地点：____________________第三条工程内容和范围甲方要求乙方完成以下工程内容和范围：（详细描述工程内容和范围）第四条工程造价和支付方式1. 工程造价为____________________元（大写：____________________元），包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等费用。
2. 乙方应在工程施工过程中按照工程进度完成，并按照约定的支付方式进行付款。
第五条工期1. 工程的总工期为_____________个工作日/月/年（以具体工程项目而定）。
2. 乙方应按照约定的工期完成工程，若因乙方原因造成工期延误，乙方须承担相应的违约责任。
第六条质量要求和监督1. 乙方在施工过程中应确保工程质量符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测和监督。
乙方应积极配合并提供必要的协助。
第七条施工安全和保险1. 乙方应负责施工过程中的安全防护措施，确保施工现场的安全和施工人员的人身安全。
2. 乙方应为施工期间及施工完成后的工程设立必要的保险，保障工程的安全和甲方的利益。
建设工程施工合同(模板)1(施工合同(模板)示范文本通用条款7.5.)
建设工程施工合同1(施工合同示范文本通用条款7.5.)
引言
1. 定义
在本合同中，术语的定义为：
合同方：指建设工程的业主及承包商。
业主：指委托承包商进行建设工程的单位或个人。
承包商：指承接建设工程施工任务的单位或个人。
工程：指建设工程项目的具体施工范围和内容。
工期：指工程施工完成的期限。
价格：指工程施工费用的金额。
2. 通用条款7.5.
2.1 安全管理
承包商应遵守相关法律法规，制定并执行有效的安全管理措施，确保施工过程中的安全。
合同方有权要求承包商提供安全管理措施的详细计划，并对其进行评估和审查。
2.2 环境保护
在施工过程中，承包商应遵守相关环境保护法律法规，采取措施控制噪音、振动、废水、废气等污染物的排放。
如有环境保护事故，承包商应立即采取补救措施，并承担相应责任。
2.3 质量管理
施工过程中，承包商应按照合同要求进行质量管理，并确保工程达到设计要求和相关标准。
合同方有权要求承包商提供质量管理的相关文件和记录，进行检查和验收。
2.4 变更管理
如需变更合同中的任何条款或施工内容，应经合同双方协商一致后，以书面形式进行变更确认，并签署变更合同。
变更后的合同内容具有同等法律效力。
2.5 竣工验收
施工完成后，承包商应通知合同方进行竣工验收。
合同方有权对工程进行验收，如存在未按合同要求完成的情况，承包商应进行整改，直至合格验收。
结论。
2023建设工程施工合同(江苏版)正规范本(通用版)[1]
![2023建设工程施工合同(江苏版)正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6ffb4d556d175f0e7cd184254b35eefdc8d315ea.png)
建设工程施工合同(江苏版)1. 绪论建设工程施工合同是建设工程的委托方与承包方之间的法律文件，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，保障建设工程的顺利进行和质量安全。
2. 合同的范围本合同适用于江苏省境内的所有建设工程施工合同，包括新建、改建、扩建、装修等各类建设工程。
3. 合同主要条款本合同主要包括条款：3.1 建设工程的基本信息在本部分中，应详细说明建设工程的名称、位置、规模、性质、用途、总造价等基本信息，并附上建设工程项目的规划、项目核准文件等相关资料。
3.2 承包商的权利义务在本部分中，应明确承包商的权利和义务。
承包商应按照合同约定完成工程施工，保证施工质量、安全和进度，并承担施工过程中的风险和责任。
3.3 委托方的权利义务在本部分中，应明确委托方的权利和义务。
委托方应按时支付工程款项，并提供施工所需的场地、材料、设备等必要条件，并对施工过程进行监督和验收。
3.4 工程变更和索赔在本部分中，应明确工程变更和索赔的程序和原则。
如果由于不可抗力或双方协商一致需要对工程进行变更，应及时书面通知对方；如果发生索赔情况，应按照合同约定进行处理。
3.5 合同的履行和违约责任在本部分中，应明确合同的履行和违约责任。
双方应按照合同约定履行各自的义务，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
4. 合同的签署和生效本合同应由委托方和承包方双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖公章。
合同生效后，双方应按照合同的约定履行各自的义务。
5. 合同的变更和解除合同在履行过程中，如果需要变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认，否则无效。
6. 争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关行政部门、仲裁机构或法院提起诉讼，以解决争议。
7. 其他事项本合同未尽事宜，可由双方协商补充或参照相关法律法规进行处理。
8. 合同的附属文件本合同附属文件有：工程规划图纸、设计文件、项目核准文件等相关文件，这些文件与本合同具有同等法律效力。
住建部建设工程施工合同范本
住建部建设工程施工合同范本甲方（甲方单位名称）（以下简称甲方）乙方（乙方单位名称）（以下简称乙方）经双方友好协商，在平等自愿的原则下，就甲方委托乙方进行建设工程的施工事项，达成以下合同：第一条工程内容甲方委托乙方承担（工程项目名称），具体包括（详细描述工程内容）。
第二条施工期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工程预计开始时间为（日期），预计竣工时间为（日期）。
具体的施工周期及工期安排将由双方在后续商议确定。
第三条工程总价款及支付方式本工程总价款为人民币（金额）元整。
支付方式分为：进度款和尾款。
具体支付比例及时间节点将在后续付款计划中确定。
第四条施工标准乙方应按照国家有关规定和相关技术规范要求以及双方约定的施工标准进行施工，确保工程质量符合相关标准。
第五条施工条件甲方应按照合同约定提供工程施工所需的土地、场地、材料及相关手续，并保障乙方施工的顺利进行。
若存在因甲方原因导致工程延期或发生额外费用的，甲方应承担相应责任。
第六条双方权利和义务6.1 乙方有权组织施工，对施工队伍进行管理，确保施工进度和质量。
6.2 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检验，对发现的问题提出改正要求。
6.3 双方应互相配合，共同完成本合同约定的工程目标。
第七条合同变更若因不可抗力或其他不可抗力因素导致工程发生变更，双方应及时协商变更合同，签订书面协议，变更后的合同内容须符合双方意愿。
第八条违约责任任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，损失由违约方承担。
第九条争议解决双方如发生争议，应友好协商，若协商无果，则提交有关部门或仲裁机构解决。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日开始生效，至工程竣工并验收合格之日止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字日期：（日期）。
住建部：建设工程施工合同[1]本月修正2023简版
![住建部：建设工程施工合同[1]本月修正2023简版](https://img.taocdn.com/s3/m/1aec72aef9c75fbfc77da26925c52cc58ad69061.png)
住建部：建设工程施工合同住建部：建设工程施工合同1. 引言建设工程施工合同是指在建设工程项目中，由承包商（施工方）与业主（委托方）之间签订的协议。
根据住房和城乡建设部规定，建设工程施工合同必须合法，并遵守法律法规，以保障建设工程项目的顺利进行。
2. 合同主要内容建设工程施工合同包含以下主要内容：2.1 项目概述项目概述部分阐述了建设工程项目的基本信息，包括项目的名称、位置、规模、工期、用途等。
这一部分还会列出工程项目的背景资料和相关的法规、标准等。
2.2 承包商和业主信息这一部分主要介绍承包商和业主的基本信息，包括名称、注册地质、等。
2.3 工程范围和工作任务工程范围和工作任务描述了具体的工程内容，包括工程的建设内容、工程量、质量要求等。
2.4 合同价格和支付方式合同价格和支付方式是建设工程施工合同中重要的内容之一。
这一部分规定了承包商的工程报价和支付要求，包括支付的时间节点、支付的方式等。
2.5 工期要求工期要求规定了建设工程的完成时间。
这一部分通常包括建设工期的起止时间、进度要求等。
2.6 质量保证质量保证部分规定了建设工程的质量要求。
这一部分通常包括工程质量的验收标准、质量保证期限等。
2.7 管理要求管理要求部分规定了建设工程的管理要求和相关责任。
这一部分包括施工方的组织管理、安全责任、环境保护要求等内容。
2.8 变更和索赔变更和索赔部分规定了在建设工程过程中可能出现的变更和索赔事项。
这一部分包括变更事项的程序、索赔条件和程序等。
2.9 保险责任保险责任部分规定了建设工程施工合同中的保险责任。
这一部分通常包括施工方和业主的保险责任、保险类型等。
2.10 违约责任违约责任部分规定了合同违约时的责任。
这一部分包括合同违约的处理方式、赔偿责任等。
2.11 合同解除和争议解决合同解除和争议解决部分规定了在建设工程施工过程中可能出现的合同解除和争议解决的方法和程序。
3. 合同履行和验收根据合同的约定，承包商按照工作任务要求，按时、按质、按量完成工程施工。
正规建设工程合同范本（通用12篇）
正规建设工程合同正规建设工程合同范本（通用12篇）在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的正规建设工程合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
正规建设工程合同篇1发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________；工程地点：_______________________；工程内容：_______________________；群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：______________；资金来源：_______________________。
二、工程承包范围承包范围：_______________________。
三、合同工期开工日期：_______________________；竣工日期：_______________________；合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_____________________。
五、合同价款金额（大写）：______元（人民币）￥______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他约定1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
建筑工程施工合同(一口价)
ＸXXXX工程施工合同发包方（甲方）:承包方（乙方)：遵照《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况,在平等的基础上协商一致,双方签订了本合同，其具体内容如下表：一、工程名称:二、工程地点：三、承包范围:由xxxｘ设计的,XXＸXＸXＸXXX工程施工图设计文件(设计号：XＸ—X ＸＸ)内的全部内容。
四、承包形式:包工、包料。
五、开竣工日期:本工程工期为个日历天,开工日期为施工现场达到开工条件后，以甲方实际通知进场时间为准，竣工日期为开工日期顺延个日历天为竣工日期.开竣工日期暂定为年月日至年月日。
六、工程造价及确定依据:1、本合同工程总价款为固定总价人民币￥元整，人民币大写：圆整。
２、本合同采取固定总价计价方式不调整；发生施工图设计文件外工程量按照当年结算文件结算。
3、本合同总价属闭口包干性质,即工程承包范围内的包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收合格．４、合同总价除按本合同的规定外,不得以任何方式调整或变更,任何计算合同总价算数或数量上的错误，均视为被甲、乙双方接受。
七、工程价款支付办法及违约责任:工程竣工经甲乙双方共同验收合格后,30日内工程总价款一次性付清，因工程总价款未付清造成的不能交工乙方不承担相应责任.八、材料、设备供应方式及违约责任:如乙方提供的材料有伪劣产品，乙方承担全部责任。
九、工程质量等级约定:乙方应根据国家颁发的相应标准、规范组织施工，要求全部达到合格标准。
达不到约定质量等级，由此造成的返工费用由乙方承担。
十、工程竣工验收：工程竣工验收,以国家颁发的相应标准、规范，以及经双方认可的施工图为依据，甲方应当在乙方发出竣工验收通知之日起5日内进行验收，甲方推迟验收期间所发生的各项损失均由甲方负担．乙方确保工程管路畅通并提供竣工图原件6套。
十一、安全生产责任措施及责任认定：乙方应当教育工人严格执行操作规程,安全施工，在施工过程中因乙方工人违反操作规程所发生的伤亡事故和因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责。
2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![2023住建部新版建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ccfca26d905f804d2b160b4e767f5acfa1c783d5.png)
住建部新版建设工程施工合同一、引言住建部新版建设工程施工合同是根据住房和城乡建设部（简称住建部）制定的相关法律法规和管理办法，用于规范建设工程施工过程中各方的权利和义务的合同。
新版合同的出台旨在提高工程施工质量，促进建设工程市场的规范发展。
二、合同主体住建部新版建设工程施工合同的主体包括甲方、乙方和监理方。
1. 甲方：甲方是建设工程的业主，一般为政府机构、企事业单位或个人，负责建设工程的资金筹措、工程设计和施工过程的监管。
2. 乙方：乙方是施工队伍或承建单位，负责具体的建设工作，包括施工组织、施工计划的制定和执行，材料和设备的采购，施工工序的安排等。
3. 监理方：监理方是由甲方聘请的独立第三方机构，负责对施工过程进行监督和管理，确保工程质量符合规定要求，保障甲方的利益。
三、合同内容住建部新版建设工程施工合同的内容包括但不限于几个方面：1. 工程基本信息：合同中应明确工程的名称、位置、规模、用途等基本信息，以便甲乙双方明确工程的范围和目标。
2. 工程设计文件：合同要求乙方按照国家、行业和地方所规定的相关标准和规范进行工程设计，并提供设计文件给监理方和甲方进行审核和备案。
3. 工程施工行为：合同明确乙方的施工责任和义务，包括但不限于施工组织、质量控制、安全生产等方面的要求。
甲方对乙方的施工行为进行监督和检验。
4. 工程质量：合同规定工程质量的要求和验收标准，乙方需要按照标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。
5. 工程期限和报酬：合同中明确工程的开工和竣工日期，并约定工程款的支付方式和时间节点。
6. 变更和索赔：合同规定工程变更和索赔的程序和方式，确保在工程实施过程中对于乙方和甲方权益的保护。
7. 罚款和违约责任：合同明确对于违反合同内容的一方的处罚措施和责任承担，以维护合同的稳定性和约束力。
四、合同签订和生效住建部新版建设工程施工合同要求甲乙双方在合同签订前对合同内容进行充分地洽商和协商，在双方达成一致意见后进行签署。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局四川省建设厅印制合同协议书发包人（全称）：江油市懋牛源养殖专业合作社承包人（全称）：峨眉山市景区建筑工程有限责任公司依照《中华人民共同国合同法》、《中华人民共同国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：江油市懋牛源养殖专业合作社工程地点：江油市武都镇工程内容：钢结构厂房、牛舍、办工楼二、工程承包范围：按已送图纸施工三、合同工期开工日期：___________________________________________竣工日期：____________________________________________合同工期总日历天数_______天四、质量标准工程质量标准：按国家标准验收合格五、合同价款金额（大写）：贰仟叁佰零捌万柒仟壹佰元（人民币）￥：23087100元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、工程量清单8、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效合同订立时间：________年________月_______日合同订立地点：_________________________________本合同双方约定______________________________________后生效.发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二节专用合同条款1.一般约定1.1.2.2发包人：江油市懋牛源养殖专业合作社1.1.2.3承包人：峨眉山市景区建筑工程有限责任公司1.1.2.6监理人：1.1.4.5缺陷责任期：（自工程验收合格之日起）1.4合同文件的优先顺序解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件;（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人提供图纸的时间和数量：进场前2套1.6.2承包人提供的文件承包人提供的文件：投标书、施工组织设计承包人提供文件的时间和数量：进场前一星期监理人批复的时间：收到承包方资料后3天1.6.3图纸的修改图纸需要修改和补充的，由监理人取得发包人书面同意后，在该工程或工程相应部位施工前3天2.发包人义务2.3提供施工场地(1)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：进场前由发包方提供三通一平(2)工程地质和地下管线资料的提供时间：进场前一周内(3)水准点与坐标控制点交验要求：进场前一周内2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，费用各自承担。
3.监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人在行使以下权力之前须报请发包人批准：(1)(2)4.承包人4.1承包人的一般义务甲方办理前期手续后、承包人办理进场手续。
4.2履约担保承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：交现金壹佰万，双方盖章后先付叁拾万，柒拾万在15天内交付。
另外再修建1200平方牛舍。
履约担保的退还：进场后，一周内退付叁拾万，二个月内全部退还。
发包人向承包人提供履约担保，担保方式为；银行保函。
4.3分包承包人可分包给第三人的工程：。
若特殊工程（天燃气管道、锅炉、电梯等安装）承包人无法独立完成，必须书面报发包人确认后方可分包。
5.材料和工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备5.1.2承包人采购材料和工程设备的审批：5.2发包人提供的材料和工程设备5.2.3发包人提供材料和工程设备的接收、运输和保管：乙方承担，费用由甲方承担，费用按甲供材料的5%计取。
6.施工设备和临时设施6.1承包人提供的施工设备和临时设施6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。
进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。
承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施：无。
7.交通运输7.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由无承担。
8测量放线8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前7天。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的时间：7天。
9.施工安全、治安保卫和环境保护由发包方全权协调当地关系，费用由甲方自理。
9.2承包人的施工安全责任：因施工单位原因造成安全责任由承包方自行承担。
9.2.1承包人编制的施工安全措施计划报送监理人审批的时间：开工前7天。
10.进度计划10.1合同进度计划承包人编制的详细施工进度计划和施工方案说明报送监理人的时间：基础开挖前一星期监理人批复或提出修改意见的时间：3天。
10.2合同进度计划的修订承包人向监理人提交修订合同进度计划申请报告的时间：3天监理人批复或提出修改意见的时间：3天。
11.开工和竣工11.1开工11.2竣工12发包人的工期延误发包人由拆迁等原因造成工期延误的责任：由发包人承担责任，工期顺延，发生的相关费用按实计算。
13异常恶劣的气候条件可能导致工期延误的异常恶劣气候条件：工期顺延，相关费用损失双方协商解决。
14承包人的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付逾期竣工违约金的计算方法：双方协商解决。
15.变更15.1变更的范围和内容除通用条款明确的变更情形外，当实际完成数量、工作内容与原招标及设计图纸不一致，均需按发包人的规定办理相应的变更手续，同时发包人将工程变更分为设计变更、范围变更、技术核定和经济签证四种类型。
1.设计变更：设计单位根据规范和技术要求进行的设计修改或补充，以及发包人根据需求或政府有关部门提出的经设计单位同意的变更。
2.承包范围变更：发包人、政府有关部门根据使用要求或工程实际情况提出的原合同范围外工作内容增加或合同范围内工作内容减少的变更。
3.技术核定：承包人或监理人根据施工现场的具体条件和施工单位自身技术、经验和施工设备等条件，在不改变原设计图原则的前提下，提出的技术性修改的变更。
4.经济签证：在施工过程中实际发生的不能形成实体结构的、零星的、临时性的变更。
上述四种类型的变更，经监理、设计、发包人现场代表共同审批签认。
15.3变更程序15.3.1变更估价承包人应在收到变更指示或变更意向书后的3天内，向监理人提交变更报价书。
监理人收到承包人变更报价书后的3天内，根据通用条款第15.4款约定的估价原则，按照通用条款第3.5款核定变更价格，并经发包人书面确认后做为结算依据，变更所增加费用，在当月支付工程款时，一并支付承包方。
15.4变更的估价原则工程量清单报价表中所列的工程量是投标时估算的工程量，不作为承包人按照合同履行其责任应当完成工程的实际和准确的工程量，实际结算的工程量以双方共同确认的工程量为准。
除合同另有规定外，若清单有漏项或发生工程变更或设计变更后，单价按下列方法确定：①中标价清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按中标价中相同或类似项目的综合单价计算；②若中标价清单中没有相同或类似的工程项目，材料价双方根据当地信息价或市场价确认，按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行；③若分部分项工程量清单中某项目的材料发生变更，根据该项目综合单价分析表，只调整此项目中的材料价格，其余不作变更；④如果取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。
⑤当材料使用期间，材料价格涨跌超过5%时，承包人在使用前7天将材料单价报发包人和监理单位书面确定，双方并通过项目实施地市场调查以相应的时间的价格协商确定基准价。
16.价格调整16.1物价波动引起的价格调整本合同价款采用固定综合单价合同方式确定，工程量以实际完成的工程量为准。
双方约定合同价款的风险范围及风险范围的计算单价按下列方法确定：市场价格超过5%时，超过部分按市场价格按实进入结算。
施工期间如遇国家新定额执行时，结算时按新定额及相关配套文件办理结算。
（2）合同价款中材料价格调整的方法如下：按市场价结合绵阳市建设局“信息价”执行。
双方约定合同价款的其他调整因素及调整方法：本工程按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
规费按报送等级计取，安全文明施工费按报送费用标准计取。
材料价以市场为准，结合当地“信息价”办理结算。
17.计量与支付17.1计量按当月实际完成工程量进行计价、每月27号承包方向发包方提供已完成工程价款、发包方当月30号前确认价款。
第二月5号前支付工程款。
17.2预付款无17.3工程进度付款17.3.3进度付款证书和支付时间1200平方牛舍完工交付乙方后，按90%一次性支付乙方，其余款按合同总价款40%支付乙方。
作为前期购买材料等费用，每月按工程完工量的50%支付乙方。
17.4质量保证金无17.5竣工结算：工程完工后一星期承包方向发包方提供竣工结算书、发包方在二个月内支付工程款、如违约按本合同22款2条执行。
18.竣工验收：竣工结算资料的提交：本工程以单项工程结算、以单项工程验收。
18.1竣工验收申请报告工程完工后、承包方向发包方提交资料和验收报告，发包方按国家现行标准组织验收、超过一星期不组织验收视为合格工程。
18.2施工期运行需要投入施工期运行的单位工程或工程设备：。
19.缺陷责任与保修责任19.1保修责任工程质量保修范围、期限和责任：（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为1年；（三）供热与供冷系统，为/个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装为1年；（五）装修工程为1年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
20.保险20.1工程保险对工程保险的约定：保险范围应包括：20.2第三者责任险本工程第三者责任险的保险费率、保险金额约定：20.3其他保险对其他保险的约定：20.4对各项保险的一般要求在施工中，承包方购买人身安全保险。