《招标采购合同管理》单选题
招标采购合同管理》单项选择题
一、单项选择题。
1. 关于招标采购合同与招标采购合同管理下列说法不正确的是：（D）。
A. 通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。
B. 根据标的物不同，招标采购合同可以分为工程采购合同、货物采购合同和
服务采购合同。
C. 招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段，招标采购合同管理是合同主体的生命线。
D .招标采购合同管理的生命期自合同签订之日起到权利义务履行完毕终止。
2. 以下属于招标采购合同所适用的行政法规是（D）。
A. 《招标投标法》
B. 《政府采购法》
C. 《合同法》
D. 《招标投标法实施条例》
3. 《合同法》确立以下基本原则被奉为民法种的帝王条款的是（C）。
A. 平等自愿原则
B. 公平原则
C. 诚实信用原则
D .鼓励交易原则
4. 以合同的表现形式为标准，不包括以下哪类合同：（D）。
A. 书面合同
B. 口头合同
C. 默示合同
D. 实践合同
5. 以下哪项不属于要约与要约邀请的区别：（A）。
A. 要约邀请是法律行为，要约是事实行为行为。
B. 要约是由一方发出订立合同的意思表示，要约邀请是一方邀请对方向自己发
出要约。
C. 要约是当事人旨在订立合同的意思表示，要约邀请不含有当事人愿意承
受拘束的意旨，不具有法律上的约束力
D. 要约在内容上应具备愿与他人订立合同的必要条款，要约邀请则一般不必具
备足以使合同成立的必要条款。
6. 中标通知书的法律性质是（C）。
A. 要约
B. 要约邀请
C. 承诺
D. 合同
7. 《招标投标法》第46 条第1 款规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发
出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。”
A. 15
B.30
C.60
D.90
8. 可撤销合同，不包括下列哪种情形：（A）。
A. 超越代理权限范围进行的代理
B. 因重大误解而订立的合同
C. 在订立合同时显失公平的合同
D. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订
立的而合同。
9. 当事人互负债务，先履行一方履行的义务不符合约定的，后履行一方拒绝其相
应的履行要求的权利，即后履行一方行使了（B）。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 后履行抗辩权
D. 不安抗辩权
10. 关于合同的转让，以下说法正确的是（D）。
A. 合同权利转让无须通知债务人。
B. 第三人不履行或者履行债务不符合合同义务的，第三人应当向债权人承担违
约责任。
C. 合同权利义务的概况转让无须取得合同相对方的同意
D. 中标人不得将招标采购合同的全部义务转让他人，
11. 以下不属于承担违约责任主要方式的是（D）。
A. 继续履行
B. 采取补救措施
C. 损害赔偿
D. 恢复原状
12. 甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该
合同的成立时间为（ D ）。
A. 甲公司与乙公司口头协商一致时
B. 甲公司签字盖章时
C. 甲公司签字盖章后交付邮寄时
D. 乙公司签字盖章时
13. 合同解除针对的标的是（ B ）
A. 无效合同
B. 有效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
14. 违约行为是当事人（ B ）。
A. 违反法律规定的行为。
B?违反合同约定的行为。
C. 应当对合同不能成立负有责任的行为。
D. 给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为。
15. 招标采购合同规划中的（B）是指，以有利于工程建设项目或政府采购活动中所
有合同的管理为要求，在综合考虑经济效益、行业实践、市场竞争等因素的基础上，将最小合同单元进行优化组合，从而形成“招标合同包” 或“标包”
的合同单元。
A. 招标工作单元
B. 招标合同单元
C .最小工作单元
D. 最小合同单元
16. 招标方案在完成初步合同规划后开始，无论制定合同规划，还是制定招标方
案，从（A）开始着手较为合理。
A. 可行性论证阶段
B. 合同总体需求分析
C. 初步规划决策分析
D. 拟定招标采购合同
17. 招标采购合同规划的内容主要解决“规划什么” 的问题。关于合同规划的内
容，下列表述错误的是：（D）
A. 目标分析是基础，每一项合同规划内容的确定和执行都应当围绕整个项目的
目标展开。
B. 合同要素规划是关键，一方面结合合同结构与体系，合理分配合同当事人权
利义务及责任，进而确定合同条款，另一方面又关系着合同订立及履行的顺利程度。
C. 合同数量及种类规划是前提，通过数量和种类的规划，来解构合同结构进而
建构合同体系。
D. 招标采购合同规划的内容必须以法律规定为基础和原则。
18. 在完成合同要素的计划与配置后，形成的成果文件可以称之为（D）。
A. 合同要素清单
B. 合同要素分配报告书
C. 合同要素配置表
D. 合同要素计划分配书
19. 以下哪项不属于工作分解结构的作用：（D）
A. 有助于准确界定项目工作的内容和范围，也有助于招标人确定项目管理人员
和有效地管理项目。
B. 晰地表示各项目工作之间的相互关系，对各独立的工作单元，进行有针对性
的成本、进度和资源需求量的估算，提高估算的准确度
C. 清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌，详细说明为完成项目所必须
完成的所有工作，为计划、成本、进度和质量控制奠定共同基础，是确定项目进度控制的基准。
D.充分反映具体经济活动的特征，在项目建设过程中及时有效应对各种风险
20. 招标采购合同规划中，进行合同结构分解通常采用以下哪两种方法（C）。
A. 项目主体分解法和项目需求分解法
B. 项目进度分解法和项目需求分解法
C. 项目进度分解法和项目主体分解法
D. 项目主体分解法和项目目标分解法
21. 关于招标采购合同规划，以下说法错误的是（B）。
A. 初步合同规划是合同规划的首要工作。
B. 最小合同单元应根据项目管理方案及合同网络图等相关要素确定。
C. 招标方案的实施效果是评价招标采购合同规划科学合理与否的重要依据。
D. 招标采购合同规划有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人
经营目标的过程中，节约成本、提高效率。
22. 总体合同结构分解的目标是（），核心是（）。以下正确的答案是（A）。
A. 明确项目相关的所有合同的种类及数量，确定招标合同单元
B. 确定招标合同单元，明确项目相关的所有合同的种类及数量
C. 便于后期的合同管理，合法性、经济性以及系统性
D. 合法性、经济性以及系统性，便于后期的合同管理
23. 关于合同要素拟定法，下列说法错误的是：（C）。
A. 在实践中，招标采购合同拟定的方法主要是合同要素拟定法。
B. 合同要素拟定法以合同要素作为合同各条款设定的依据。
C. 在根据合同要素拟定合同的过程中，应根据所拟合同的实际情况与具体合同
目的，设定该合同的一般条款；根据合同法的一般原理与要求，设定该合同
的特别条款。
D. 施工合同中的变更、暂停施工、价格调整、索赔等要素对应的特殊合同要
素。
24. 对于施工总承包合同的拟定，下列说法错误的是：（A）。
A. 招标人可以自行决定是否采用标准文件和示范合同文本。
B. 通用合同条款是对权利义务作出的一般约定，专用合同条款可依据具体情况
进行相应的补充和完善约定
C. 对专用合同条款的使用，原则上应当尊重通用合同条款的原则要求和权
利义务的基本安排。
D. 应保证合同各部分约定的协调统一，尤其是合同协议书与专用合同条款应前
后一致。
25. 按照我国《合同法》的规定，建设工程合同不包括以下哪类合同？（C）
A. 工程勘察合同
B. 工程设计合同
C. 货物采购合同
D. 工程施工合同
26. 关于建设工程合同以下说法错误的是（A）。
A. 建设工程合同可以采用书面形式。
B. 建设工程施工合同的承包人应具备相应的资质等级。
C .发包人从事房地产开发经营的，应当取得房地产开发资质等级证书。
D. 招标人必须是法人或其他组织。
27. 住建部于（C）年颁布了新一版《建设工程施工合同（示范文本）》。
A. 1999 年
B.2003 年
C. 2013 年
D.2015 年
28. 以下对标准招标文件或合同示范文本的适用描述错误的是（C）。
A. 《简明标准施工招标文件》（2012 年版）适用于工期不超过12个月、技
术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。
B. 《建设工程施工合同（示范文本）》适用于房屋建筑工程、土木工程、线
路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。
C. 《标准施工招标文件》（2007 年版）适用于一定规模以上，且设计和施
工不是由同一承包人承担的工程施工招标文件，目前仅在政府投资项目中试
行。
D. FIDIC 合同系列中的红皮书为《施工合同条件》，是应用最为广泛的合同文
本之一。
29. 根据最新《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，“逾期索赔失权制度”
（C）。
A. 仅适用于发包人
B. 仅适用于承包人
C. 对发包人和承包人均适用
D. 未作明确规定
30. 建筑工程合同当事人可以协商确定缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）
个月；当事人应当约定质量保证金，质量保证金的比例一般为签约合同价的
（）。以下正确的选项是（B）。
A. 24 个月，1%
B. 24 个月，5%
C. 12 个月，1%
D. 12 个月，5%
31. 黑白合同又称阴阳合同，是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订
的两份或两份以上实质性内容背离的合同。“白合同”是经过招投标备案的合同，即备案合同，“黑合同”是指改变了备案合同实质性内容的合同，即实际履行合同。实际履行的合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，结算依据应（D）。
A. 部分适用实际履行的合同，部分适用备案合同
B. 既不适用实际履行的合同，也不适用本案合同
C. 以实际履行的合同为准
D. 以备案合同为准
32. （A）主要适用于世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构的贷款项目以及其
它的国际工程，是我国工程界所最为熟悉的国际标准合同条件。
A. FIDIC （国际咨询工程师联合会）
B. ICE （英国土木工程师学会）
C. AIA （美国建筑师学会）
D. AGC（美国总承包商协会）
33. 《2013 版施工合同》示范文本明确规定了逾期支付竣工结算款，按照中国
人民银行发布的同期同类贷款基准利率，应承担（B）支付违约金。
A. 一倍
B. 两倍
C. 三倍
D.五倍
34. 以下不属于违反招投标相关规定责任的是（D）。
A. 民事责任
B. 行政责任
C .刑事责任D. 违宪责任
35. 以下哪种合同是工程建设投资控制、质量控制、进度控制的主要依据。（D）
A. 监理合同
B. 工程勘察合同
C .工程设计合同D. 工程建设工程施工合同
36. 关于建设工程总承包合同重点条款，以下说法错误的是（C）。
A. “发包人要求”是合同文件的组成部分，对双方当事人具有法律约束力。
B. 民用建筑工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。
C. 在合同履行过程中，监理人可直接按照合同约定的变更程序向承包人作出
有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。
D. 预付款的额度和支付在专用合同条款中约定；预付款必须专用于合同工作。
37. 关于国内货物买卖合同特点和主要内容的下列说法，错误的是（A）。
A. 买卖合同交易的标的包括有形物所有权的转移、无形物或其他财产权利的转
让。
B .出卖人有保证标的物交付品质的义务；买受人有接收并检验标的物的义务。
C. 除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时起发生所
有权转移。
D. 标的物交付前产生的孳息归出卖人所有；标的物交付之后产生的孳息归买受
人所有。
38. 以下对招标采购货物买卖合同审核要点的描述错误的是（C）。
A. 招标采购货物买卖合同是要式合同。
B. 招标采购货物买卖合同主体是法人或者其他组织。
C. 招标采购货物买卖合同可以进行转让。
D. 招标采购货物买卖合同应尽量使用标准合同范本。
39. 实践中，货物买卖合同约定由出卖人送货的，交付地点为（C）。
A. 承运人所在地
B. 发运地
C.买受人所在地
D.提货地
40. 货物买卖合同中，以下不一定属于买受人义务的有（D）。
A. 支付价款
B. 接受标的物
C.检验标的物
D.支付运费
41. 以下对于国际货物买卖合同的特点描述不正确的是：（B）。
A. 国际货物买卖合同适用国内法、国际公约和国际贸易惯例。
B. 国际货物买卖合同的当事人具有不同的国籍。
C. 国际货物买卖合同标的物不包括股票、债券、投资证券、流通票据或其他财
产，以及不动产和提供劳务的交易。
D. 国际货物买卖合同内容具有特殊性。
42. 《2010年国际贸易术语解释通则》包含（A）贸易术语。
A. 11 种
B.12 种
C.13 种
D.14 种
43. 关于FOB贸易术语以下说法正确的是：（D）。
A. 在出口国内地港口交货
B. 卖方承担进口报关的责任及相关费用
C. 货交承运人处置时转移风险
D. 只适用于水上运输方式
44. 关于CIF 贸易术语以下说法不正确的是：（C）。
A. 在装运港口交货
B. 适用于水上运输方式
C. 买方承担办理水上运输保险的费用
D. 风险于货物交到船上时转移
45. 对于国际货物买卖合同，根据我国《合同法》的规定，索赔期限为自买方收
到标的物之日起（B）内。
A.1 年
B.2 年
C.5 年
D.10 年
46. 以下对招标代理合同特点描述错误的是（D）。
A.招标代理合同受多部门法调整。
B. 招标代理合同的主体具有特定性。
C. 招标代理合同应当采用书面形式。
D. 招标代理合同在法律性质上不属于委托合同。
47. 关于工程咨询合同，以下说法错误的是（D）。
A. 工程建设领域的咨询合同主要包括项目前期咨询合同、工程造价咨询合同、
设计咨询合同、项目管理咨询合同，以及法律咨询合同等。
B. 工程咨询合同具有人身属性的特点，未经委托人同意，咨询人不得随意转让
委托合同任务。
C. 国际咨询工程师联合会（FIDIC ）于1990年编制了《业主/咨询工程师标准
服务协议书》（简称“白皮书”），包括协议书、标准条件、特殊应用条件和附注。
D. 针对设计咨询合同、项目管理咨询合同和项目前期咨询合同，我国已颁行了
统一的合同示范文本。
48. 以下关于工程造价咨询合同表述错误的是（D）。
A. 一般情况下，造价咨询合同的履行过程中，造价咨询企业不得更换从业人员。
B. 依据《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询业务范围包括“工程
造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询” 。
C. 造价成果性文件直接体现造价咨询企业的服务水平，影响合同目标的实现，因
此委托人和造价咨询企业应重点关注造价成果性文件的质量管理。
招标师考试合同管理复习题
招标师考试合同管理复习题 简答题 1、某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下： (1)投标准备时间为15d。 (2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。 (3)明确了投标保证金的数额及支付方式。 为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将踏勘现场和投标预备会安排到同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。 各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。 【问题】 1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。 2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。 3.踏勘现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排? 4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.该项目投标文件应包括哪些内容? 6.投标单位的投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。 2、某市拟在城市中心区投资修建一个公园，由该市发展改革委员会批准立项，文号为X发改审批[2008]198号，项目业主为某市城市建设投资中心，项目管理单位(即招标人)为某工程项目管理有限公司。建设资金为自筹，景区总占地面积约为144.44公顷，项目已具备招标条件，现进行公开招标，并采用资格后审方式。招标内容为工程勘察、深化方案调整、初步设计及全套施工图设计直至审查合格并出图，编制设计概算，本项目施工全过程现场技术服务等工作。要求设计能充分体现城市特点，具有较强的游玩观赏价值。本项目计划于2008年9月1日起发售招标文件。 要求投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑工程甲级资质、市政公用行业(风景园林)甲级资质和工程勘察综合类甲级资质，具备类似项目的工程勘察设计的实际经验，本项目允许联合体投标。 【问题】 1.工程设计招标主要考察投标人哪几方面的资格能力要素? 2.针对本项目代招标人拟一份设计招标公告。 3、某大型工程项目，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式招标。招标人于2007年4月25 日进行了公开开标。
《招标采购合同管理》单选题
《招标采购合同管理》单项选择题 一、单项选择题。 1.关于招标采购合同与招标采购合同管理下列说法不正确的是:（Ｄ）。 A.通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特 点。 B.根据标的物不同,招标采购合同可以分为工程采购合同、货物采购合同和 服务采购合同。 C．招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段,招标采购合同管理是合同主体的生命线。 D.招标采购合同管理的生命期自合同签订之日起到权利义务履行完毕终止。 2.以下属于招标采购合同所适用的行政法规是(D)。 Ａ.《招标投标法》 B.《政府采购法》 C.《合同法》 D.《招标投标法实施条例》 3.《合同法》确立以下基本原则被奉为民法种的帝王条款的是（Ｃ）。 Ａ.平等自愿原则 B.公平原则 C.诚实信用原则 D.鼓励交易原则 4.以合同的表现形式为标准，不包括以下哪类合同：(D)。 A.书面合同 Ｂ.口头合同 C．默示合同 D.实践合同 5.以下哪项不属于要约与要约邀请的区别：（A)。 A. 要约邀请是法律行为,要约是事实行为行为。 B. 要约是由一方发出订立合同的意思表示,要约邀请是一方邀请对方向自 己发出要约。
Ｃ. 要约是当事人旨在订立合同的意思表示,要约邀请不含有当事人愿意承受拘束的意旨,不具有法律上的约束力 D. 要约在内容上应具备愿与他人订立合同的必要条款，要约邀请则一般不 必具备足以使合同成立的必要条款。 6.中标通知书的法律性质是(C)。 A．要约 Ｂ.要约邀请 Ｃ．承诺 D.合同 7.《招标投标法》第46条第１款规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发 出之日起(B)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。” Ａ.15 B.30 C.60 D.9０ 8.可撤销合同,不包括下列哪种情形：（A）。 A.超越代理权限范围进行的代理 B.因重大误解而订立的合同 Ｃ.在订立合同时显失公平的合同 Ｄ.一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的而合同。 9.当事人互负债务，先履行一方履行的义务不符合约定的,后履行一方拒绝其 相应的履行要求的权利,即后履行一方行使了（B)。 A．同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D．不安抗辩权 10.关于合同的转让，以下说法正确的是(D）。 A. 合同权利转让无须通知债务人。 B. 第三人不履行或者履行债务不符合合同义务的,第三人应当向债权人承 担违约责任。
采购招标与合同管理1111181875
采购招标与合同管理 从广义上来说，工程的分派（总包分包的选取）、材料设备的采买、服务单位（设计、监理、咨询、代理）的选取等都可以称为采购。采购的对象可以是产品也可以是服务。而如何在整个过程中进行合理、经济、高效的采购是控制建安成本的关键。 （一）合理：以项目定位为核心，围绕核心确定本项目合适的产品组成（把不同类型不同品质的材料进行合理搭配、优化组合，以达到性价比最优）； （二）经济：以上述“合理”为原则，坚持目标不动摇（不轻易改变市场定位、整体设计概念），以最合理的价格达到最优的效果。 （三）高效：制定严谨的采购标准化流程，并根据不同材料的类别灵活的运用。这样既有机械化严谨标准的制度，又有人性化的区别对待灵活运用，两者相互结合，提 高采购效率。 招标是采购的方式之一，也是一种能充分体现“严谨”的有效方式。 工程招标管理 1.目的 规范公司工程(材料、设备)招标，以合理低价选择合适的供方，维护招标单位的权益。 2.范围 本办法适用于XXXXXX房地产有限公司所有项目工程施工、材料设备（包含甲指乙供）、工程监理等业务。 3.原则： 3.1.透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息 共享，所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作。 3.2.充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应 鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充 分竞争优势的单位中标。 3.3.廉洁奉公原则：所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之 变谋求私利，任何个人不得影响招标小组进行客观公正的评价。 3.4.维护信誉原则：选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良 好的招标信誉和形象。 3.5.保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是 公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺；公司并且要求各投标单位对自己的投标
国际货物采购招标合同示范文本
国际货物采购招标合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
国际货物采购招标合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 国际货物采购合同 在国际贸易中，大宗货物采购常采取国际竞争性招标 的方式进行，其主要程序如下： ＊刊登招标广告 ＊资格预审（用于贵重货物、技术性要求高的货物） ＊发行招标文件 ＊投标 ＊开标 ＊评标 ＊授予合同 ＊签订合同 1．1采购招标公告（范例）
日期：__________ 贷款号：_______________ 合同号：_______________ 1．____________（借方名称）已经从亚洲开发银行申请到一笔以多种货币支付的贷款，准备用____________项目的建设中，贷款中的一部分将用于支付符合____合同条款下的货物采购。 2．____________（买方名称）现邀请亚洲开发银行成员国中合格的投标者就此项目所需货物的供应进行密封投标。 3．对此投标感兴趣的投标者请按下述地址提交一份书面申请并交清____的款项后即可买到一套完整的招标文件。售款概不退还。（标书发放机构通讯地址……） 4．所有的投标文件必须按投标须知中所规定的时间，于__月____日上午__时前收到，其中必须包括占投标总价
如何进行招标合同管理分类
竭诚为您提供优质文档/双击可除如何进行招标合同管理分类 篇一：如何做好采购合同分类管理 如何做好采购合同分类管理 课程描述： 采购合同分类管理在现代企业中越来越被重视，其原因不仅在于公司管理标准化的盛行，更在于做好采购合同的分类管理，对公司实际的管理水平和管理流程的改善有着很大的实际意义。 然而，很多企业在对采购合同进行分类管理时，不遵循合同分类原则，也没有对合同的审批、执行环节予以足够管控， 对合同的编号及归档没有引起足够重视，导致采购合同分类管理工作出现了不同程度的紊乱，给企业管理带来了困难。 那么，怎样才能做好采购合同分类管理呢？ 本课程将结合实际案例，向您详细阐述“做好采购合同分类管理”的方法与技巧！ 解决方案：
他山之石，可以攻玉！ 虽然不同行业在进行采购合同分类管理时，都会有一些差异，但万变不离其宗。下面我们从工作经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考借鉴！ 采购合同分类管理，它贯穿于整个合同的始终。 要做好采购合同分类管理； 1.首先要对采购合同进行分类，这是前提； 2.其次，做好各类采购合同的审批管控； 3.再次，要做好采购合同的编号及归档。 对采购合同进行分类。 一个是按定价分类； 另一个是按合同标的分类，还有就是按签署方分类。需要注意的是，在具体分类时，要注意其操作原则。 采购合同审批管控，按定价分类、按合同标的分类，以及按签署方分类的合同的审批重点、审批权限和审批过程控制重点。这里就不再深入阐述了。 最后一点，对采购进行编号归档，编号要注意编号方法，掌握编号流程；而归档主要是注意归档方法和归档期限。 最后，将这几部分的思维导图串在一起，就形成了“做好采购合同分类管理”的完整方法流程。 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何做好采购合同
招标师考试《合同管理》试题
招标师考试《合同管理》试题 2015招标师考试《合同管理》试题 一、单项选择题 1.建设工程施工专业分包合同是建设工程合同中的重要合同类型，是()合同。 A.双务，有偿 B.单务，有偿 C.双务，无偿 D.单务，无偿 2.建设工程施工专业分包合同的主要特点不包括()。 A.合同形式的特殊性 B.合同要求的特殊性 C.合同主体的特殊性 D.合同内容的特殊性 3.在建设工程施工专业分包合同的索赔管理中，专业分包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应在知道或应当知道索赔事 件发生后()天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索 赔事件的事由，在发出索赔意向通知书后()天内，向总承包人正式 递交索赔报告。 A.7，7 B.14，14 C.7，14
D.14，7 4.关于建设工程施工专业分包合同总承包人对专业分包索赔的处理结果，专业分包人接受的，索赔款项();专业分包人不接受索赔处理结果的`，则()。 A.按照争议解决的约定处理，在当期进度款中进行支付 B.按照争议解决的约定处理，按照争议解决的约定处理 C.在当期进度款中进行支付，在当期进度款中进行支付 D.在当期进度款中进行支付，按照争议解决的约定处理 5.《招标投标法实施条例》第29条规定：“招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以()形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。” A.总价 B.单价 C.暂估价 D.市场均价 二、多项选择题 1.建设工程施工专业分包合同管理中的合同主体是()。 A.总承包人的建筑施工企业 B.总承包人 C.分包人的建筑施工企业 D.分包人 E.发包人的建筑施工企业
招标师招标采购合同管理新旧教材对比
2015 招标师招标采购合同管理新旧教材对比 《招标合同管理》为招标师新增考试科目，原《招标采购法律与政策》第九章“相关法律法规”中关于合同法律的相关内容，调整到《招标采购合同管理》中。 目录第一章招标采购合同管理总论 招标采购合同的概念和分类招标采购合同的概念和特点招标采购合同的分类 2 招标采购合同管理的概念和内容招标采购合同管理的概念和特点招标采购合同管理内容招标采购合同管理方法招标采购合同管理方法的种类招标采购合同管理方法的适用招标采购合同管理基本现状和发展招标采购合同管理体系现状招标采购合同管理存在的问题招标采购合同管理发展趋势招标师合同管理的目标和作用招标师合同管理的目标招标师合同管理的特点和作用 招标采购合同法律概述招标采购合同的基本法理招标采购合同法律规范合同法的调整范围与基本原则 2，合同的一般分类 合同的订立与效力合同的订立合同的成立与生效合同的效力合同的履行与变更合同的履行合同的变更合同的转让合同权利的转让合同义务的转移合同的概括转让招标采购合同转让的限制合同的解除和终止合同的解除 合同的终止 违约责任违约责任的概念和特征违约责任的构成要件违约责任的主要形式案例分析第3 章招标采购合同管理实务概要招标采购合同规划招标采购合同规划的概念和相关理解招标采购合同规划的内容与步骤合同结构分解招标采购合同的拟定和签订合同要素拟定法招标采购合同拟定的步骤招标采购合同签订招标采购合同履行与控制招标采购合同目标管理招标采购合同交底管理招标采购合同重点要素管理招标采购合同收尾 招标采购合同管理对招标师技能要求 第2 章招标采购合同法律基础
案例分析第4 章建设工程合同管理勘察设计合同管理 4 ? 1 ? 1勘察设计合同定义和特点4 ? 1 ? 2躲芝瞅枷 勘察设计合同重点条款勘察设计合同管理要点建设工程施工合同管理建设工程施工合同概述建设工程施工合同文本建设工程施工合同重点条款建设工程施工合同管理要点建设工程施工专业分包合同管理要点建设工程总承包合同管理建设工程总承包合同定义和特点建设工程总承包合同文本建设工程总承包合同重点条款工程总承包合同管理要点案例分析第5 章国内货物买卖合同管理 国内货物买卖合同特点和主要内容国内货物买卖合同主要特点 买卖合同当事人的权利和义务标的物所有权的转移和风险责任负担及孳息归属国内货物买卖合同重点条款首部条款正文部分条款尾部条款招标采购国内货物买卖合同管理要点案例分析第6 章国际货物买卖合同管理 国际货物买卖合同特点国际货物买卖合同相关惯例国际货物买卖合同公约 国际货物买卖合同贸易术语国际货物运输国际货物运输保险国际货款的收付国际货物买卖合同重点条款品质条款数量条款包装条款装运条款保险条款 价格条款支付条款检验条款索赔条款不可抗力条款仲裁条款 国际货物买卖合同管理要点合同的订立出口合同的履行进口合同的履行案例分析第7 章服务合同管理招标代理合同招标代理合同应用特点招标代理合同文本招标代理合同重点条款招标代理合同管理要点监理合同监理合同的法律性质和特点监理合同示范文本监理合同重点条款监理合同管理要点 工程咨询合同工程咨询合同的种类和特点咨询合同文本项目前期咨询合同工程造价咨询合同设计咨询合同项目管理咨询合同案例分析第8 章其他合同特许经营合同特许经营合同概念及种类特许经营合同的应用特点特许经营合同的主要条款特许经营合同管理要点担保合同255 担保合同的概念及种类工程建设常见担保担保合同的应用特点担保合同主要条款担保合同管理要点保险合同保险合同的定义、特点和种类 保险合同重点条款保险合同管理要点 国有土地使用权出让合同国有土地使用权出让合同概述国有土地使用权出让合同重点条款国有土地使用权出让合同管理要点案例分析第9 章合同争议解决管理合同争议概述合同争议成因合同争议的类型合同争议内容合同争议解决的原则协商优先原则继续履行原则合法性原则及时解决纠纷原则合同争议解决的方式和解调解争议评审仲裁 民事诉讼案例分析
施工项目管理中的招标采购及合同管理
施工项目管理中的招标采购及合同管理 发表时间：2019-09-10T11:15:11.970Z 来源：《城镇建设》2019年2卷12期作者：曹静怡 [导读] 本文对施工项目管理中的招标采购及合同管理进行探讨。 中南建筑设计院股份有限公司湖北武汉 430000 摘要：采购合同能够反映招标采购工作的成果，它在招标以及投标的工作当中，起到十分重要的阶段。并且还需要依法去制定履行的合同，而这不仅能够巩固好招标的采购成果，并且还能够实现采购的最终目标。本文对施工项目管理中的招标采购及合同管理进行探讨。关键词：项目管理；招标采购；合同管理 一、招标采购的具体概念 招标采购是指采购方作为招标方，事先提出采购条件和要求，邀请众多企业参加投标，然后由采购方按照规定程序和标准一次性地从中择优选择交易对象，提出最有利条件的投标方签订协议等过程。项目管理过程中针对招标采购进行合理规划，保证招标采购需求，明确工程建设目标以及采用相关技术，严格按照相应法律法规以及施工技术标准，制定清晰的招标采购文件，招标采购文件通过明确要求和可操作性的性能，保证整个工程项目的质量，在招标采购过程中最主要的就是保证工程项目质量，充分考虑工程的整体花费，确保项目管理中招标采购公平公正，投标方式不仅能够为企业选择更加优质的供应商，也能够促进市场的平稳发展。在招投标过程中可以控制企业内部采购成本，规避企业贪污腐败的问题，保证各个供应商之间能够公平公开地开展竞争，加强对采购流程监控。 二、项目管理中招投标采购存在的问题与不足 1、招标采购过程中存在价格风险 在项目招标过程中，投标人不仅可以通过围标串标的方式来获得暴利，还可能直接用各种恶劣手段来获得比较低的中标价格，此外在投标过程中由于成本或者价格非常低导致中标不平衡，这样就会给后续的施工管理过程造成困难，招标人只能通过对合同的相关内容进行变更，来加强项目质量管理与控制。 2、招标采购过程中存在质量风险 在招标采购过程中，由于投标人员对产品质量规定不够规范，导致相应产品质量无法达到要求，从而导致招标采购结果与实际预期不相符，在投标过程中，由于投标人员通过不正当方式来压低价格，中标之后再降低工程施工质量，变相降低施工成本提升自身经济效益，最后造成招标人的经济受到损失。 3、招标采购的形式存在不足 尽管从目前来看，在招标采购过程中招标人往往都会对投标资格进行明确规定，但是在实际招标采购过程中很多投标企业没有相应资质，招标方也没有严格根据招标采购制度来开展招投标，就导致招标制度流于表面。 4、投标资质审查不足 在招标采购过程中，如果招标管理人员没有针对投标企业的真实情况进行严谨审核，也会导致投标者进行违法操作，在资格审查方面，如果通过虚假资质的方式中标，属于完全违背招标文件的要求。会造成废标流标，导致招标采购效果不理想。 5、盲目标价 招标采购过程中，由于投标人没有针对自身产品设计以及后续运转问题进行充分研究，在投标阶段存在盲目报价的情况，导致很多供应商为了中标而纷纷进行虚假承诺，降低投标价，导致在后续施工过程中招标方不得不对招投标方案进行修改和变更，最终给招标企业带来严重经济损失。 6、标后监管问题 在中标之后，由于标后监管工作存在真空化的问题，导致很多情况下中标通知发出之后的后续管理开展不到位，很多不法企业就会开始违反相应的管理规定，导致招标采购质量受到影响。 三、招标采购以及合同管理的主要措施 1、严格规范招标采购程序 为了能够实现招标采购工作的管理质量，避免出现贪污腐败问题，必须要加强对招标采购实施过程的规范和约束，需要在具体的实践中进行细化与管理，严格遵循科学规范的招标采购程序能够保证招标采购的整体质量，符合国家标准。 2、加强招标管理人员的规范化管理 加强对招标采购人员行为的约束并且提出具体要求，从自身着手，对参与人员进行严格管理，制定明确的纪律要求。在针对管理人员进行管理时，首先要明确岗位职责，让每一个招标管理人员都能够明确自身的责任和义务，其次要加大对于招标管理人员的培训力度，提升招标管理人员自身的业务水平。在实际工作过程中应该严于律己，根据自身实际情况进行分析，增强招标管理人员参与投标的效果。 3、加强对于供应商和投标者的控制 一般情况下，在采购过程中不仅需要加强采购成本的控制，更需要针对采购的整体质量以及后续的服务进行把控，稳定企业综合成本，在采购管理的过程中，通过加强对于企业供应商和投标者的控制，能够保证材料或产品的整体质量符合要求。针对投标企业资质、运营状况等重要因素进行严格审核。 4、强化招标采购的全程监管 在招标采购过程中必须要保证公平公正公开，对招标环节进行全程全方位的监督，重点把握关键环节。招标采购过程环环相扣，严格招标公告的发布以及投标人相关资格的初步审查，在投标的过程中加强对投标截止时间的监督，开标环节应该明确开标时间、开标地点以及开标的详细要求。在评标过程中应该严格安排评委会，科学制定评标规范。在定标环节应该做到严格执行评标规定，及时通知并报送相关信息。在合同签订环节中应该加强对合同的审核和后期管理工作，在验收过程中要保证合同的执行符合要求，随时进行抽样检查。 四、招标采购以及合同管理之间的关系 由于在招标采购以及合同管理之间关系非常的紧密，招标采购的过程也是合同签订以及谈判的过程，必须要保证双方当事人根据合同的签订意向以及合约签订流程进行全面的协商，通过对市场交易行为进行恰当分析，保证招标采购合同的顺利履行，由于双方并没有建立
国际货物招标采购合同协议书
国际货物招标采购合同 协议书 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
国际货物招标采购合同 _________（买方名称，以下简称买方）为一方，_________（供应方，以下简称卖方）为另一方，于_________年_________月_________日共同签署本合同。 鉴于买方希望卖方提供货物_________（货物简述），并接受卖方以_________（用阿拉伯数字和书面形式表示的合同价款）提供上述货物的投标，现特此签订合同如下：1．合同包括此合同书和下列文件。其中的所有证件、图纸、规范和其它文件都是本合同不可分割的一部分。 （a）中标通知书； （b）投标书和价格表； （c）合同的特殊条件； （d）合同的一般条件；以及 （e）规范 本合同制约所有与此供货有关的一切合同和协议。以前曾有过的任何与此供货有关的口头式书面协议一律作废。 本合同优越其它任何合同文件。如果合同文件中出现分歧，则以本合同文件为准。2．鉴于买方要向卖方付货款，故卖方在此向买方作出书面承诺：保证按照合同条款的各项规定提供货物并对任何可能出现的不足进行补偿。 3．鉴于卖方要向买方提供货物并补偿不足，故买方也在此向卖方作出书面承诺：保证以合同价或任何合同条款下的价格，按合同规定的时间和方式向卖方付款。 4．与本合同有关的一切通知都应以书信、电传、电报或传真发出。一方给另一方的通知要以对方所告最新的书面地址为准。如果一方没有接到另一方新的书面地址通知，则应按以下地址通知对方： 买方地址、电传和电报挂号：_________ 卖方地址、电传和电报挂号：_________ 通知一经发出或在通知规定之日内生效，两者中以在后之日为准。 买卖双方遵照有关法律规定于上述日期签署此合同。以资证明。 买方（签字）：_________ 卖方（签字）：_________ 证人（签字）：_________ 证人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 附件 一、招标公告 日期：_________年_________月_________日 贷款号：_________ 合同号：_________ 1．_________（借方名称）已经从_________银行申请到一笔以多种货币支付的贷款，准备用_________项目的建设中，贷款中的一部分将用于支付符合_________合同条款下的货物采购。 2．_________（买方名称）现邀请_________银行成员国中合格的投标者就此项目所需货物的供应进行密封投标。
2016招标师合同管理模拟题
2016招标师合同管理模拟题 单项选择题 i下列选项中，对调解的理解错误的是（）。 A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B.仲裁调解生效后产生执行效力 C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D.法院在强制执行时不能制作调解书 参考答案：C 参考解析：仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的优路网校调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。 2建设工程项目总承包模式下，承包人要完成的工作是（）。 A.办理项目规定许可证 B.编制项目的可行性研究报告 C.负责项目的征地拆迁 D.进行并负责工程设计 参考答案：D 参考解析：在项目总承包合同中需要明确，承包商应进行并负责工程的设计。 3关于发包人与勘察人的违约责任，以下说法错误的是（）。 A.由于发包人提供资料错误，造成工程返工时，发包人向勘察人支付返工费，工期不予顺延 B.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，其返工勘察费用由勘察人承担 C.在合同履行期间，由于工程停建而终止合同的，勘察人未开始工作的，不退还发包人已付的定金
D.由于勘察人原因而延误工期，每延迟一天，勘察人应偿付以勘察费为基数计算的 1% 的违约金 参考答案：A 参考解析：A选项错误，由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向勘察人支付停工费或返工费。 4以下关于工程总包说法错误的是（）。 A.我国工程总承包模式产生于20世纪80年代 B.工程总承包模式是指设计一建造 C.DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式 D.设计一建造总称模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 参考答案：B 参考解析：B选项错误，工程总承包模式主要包括设计一建造、设计一采购一施工等方式。 5我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中（）属 于法定担保，无须签订合同。 A.抵押 B.质押 C.留置 D.定金 参考答案：C 参考解析：我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种， 其中留置属于法定担保，无须签订合同。 6王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于（）。 A.行政调解 B.法院调解 C.仲裁调解 D.人民调解 参考答案：D
《招标采购合同管理》单选题
招标采购合同管理》单项选择题 一、单项选择题。 1. 关于招标采购合同与招标采购合同管理下列说法不正确的是：（D）。 A. 通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。 B. 根据标的物不同，招标采购合同可以分为工程采购合同、货物采购合同和 服务采购合同。 C. 招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段，招标采购合同管理是合同主体的生命线。 D .招标采购合同管理的生命期自合同签订之日起到权利义务履行完毕终止。 2. 以下属于招标采购合同所适用的行政法规是（D）。 A. 《招标投标法》 B. 《政府采购法》 C. 《合同法》 D. 《招标投标法实施条例》 3. 《合同法》确立以下基本原则被奉为民法种的帝王条款的是（C）。 A. 平等自愿原则 B. 公平原则 C. 诚实信用原则 D .鼓励交易原则 4. 以合同的表现形式为标准，不包括以下哪类合同：（D）。 A. 书面合同 B. 口头合同 C. 默示合同 D. 实践合同 5. 以下哪项不属于要约与要约邀请的区别：（A）。 A. 要约邀请是法律行为，要约是事实行为行为。
B. 要约是由一方发出订立合同的意思表示，要约邀请是一方邀请对方向自己发 出要约。 C. 要约是当事人旨在订立合同的意思表示，要约邀请不含有当事人愿意承 受拘束的意旨，不具有法律上的约束力 D. 要约在内容上应具备愿与他人订立合同的必要条款，要约邀请则一般不必具 备足以使合同成立的必要条款。 6. 中标通知书的法律性质是（C）。 A. 要约 B. 要约邀请 C. 承诺 D. 合同 7. 《招标投标法》第46 条第1 款规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发 出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。” A. 15 B.30 C.60 D.90 8. 可撤销合同，不包括下列哪种情形：（A）。 A. 超越代理权限范围进行的代理 B. 因重大误解而订立的合同 C. 在订立合同时显失公平的合同 D. 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订 立的而合同。 9. 当事人互负债务，先履行一方履行的义务不符合约定的，后履行一方拒绝其相 应的履行要求的权利，即后履行一方行使了（B）。 A. 同时履行抗辩权 B. 先履行抗辩权 C. 后履行抗辩权
工程建设项目招标采购与合同管理方案
工程建设项目招标采购与合同管理方案 【背景分析】 建筑业作为国民经济的支柱产业之一，为我国的国民经济发展作出了突出的贡献。目前，中国经济高速增长，建设市场日益成熟，建设法规日臻完善。贯彻《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》，是推行建设工程招投标机制，促进建设市场完善的必由之路。对于建筑企业来说，法律是其参与市场竞争的必备武器，更是其健康发展的护航使者。作为当代工程建设的施工、管理人员，没有招投标与合同管理方面的知识和技能，就无法面对竞争激烈的建设市场。 【授课对象】 企业内中高层管理者、项目经理、采购与供应管理者、招投标与合同管理人员。【授课课时】 1天，6标准课时 【课程收益】 1.系统学习项目招投标与采购管理 2.掌握合同类型及选择方法 3.掌握如何就项目的目标、要求、计划以及规范达成协议 4.掌握通过谈判获得有利条款的技巧 5.学习如何有效管理项目合同 6.掌握项目招投标过程和技巧、工具 7.通过项目案例分析项目招投标与合同的 8.交流项目招投标及招投标与合同管理经验 【课程提纲】 1. 项目招投标与招投标与合同管理概述 2. 项目采购管理及其作用 3. 项目采购管理模式比较 4. 合同类型与风险分析 5. 招投标与招投标与合同管理与项目采购管理的关系 6. 项目采购经理的职责 7. 项目招投标管理 8. 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》简介 9. 招标方式 10. 项目招标流程 11. 招标、投标文件的编制 12. 资格预审 13. 投标保函/保证金 14. 标前会议 15. 投标的一般程序 16. 投标可行性分析与风险分析 17. 投标策略与技巧 18. 投标报价 19. 投标文件的编制和提交
国际货物招标采购合同示范文本
国际货物招标采购合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
国际货物招标采购合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 _________（买方名称，以下简称买方）为一方， _________（供应方，以下简称卖方）为另一方，于________ 年____月____日共同签署本合同。 鉴于买方希望卖方提供货物_________（货物简述）， 并接受卖方以_________（用阿拉伯数字和书面形式表示的 合同价款）提供上述货物的投标，现特此签订合同如下： 1．合同包括此合同书和下列文件。其中的所有证件、 图纸、规范和其它文件都是本合同不可分割的一部分。 （a）中标通知书； （b）投标书和价格表； （c）合同的特殊条件； （d）合同的一般条件；以及
（e）规范 本合同制约所有与此供货有关的一切合同和协议。以前曾有过的任何与此供货有关的口头式书面协议一律作废。 本合同优越其它任何合同文件。如果合同文件中出现分歧，则以本合同文件为准。 2．鉴于买方要向卖方付货款，故卖方在此向买方作出书面承诺：保证按照合同条款的各项规定提供货物并对任何可能出现的不足进行补偿。 3．鉴于卖方要向买方提供货物并补偿不足，故买方也在此向卖方作出书面承诺：保证以合同价或任何合同条款下的价格，按合同规定的时间和方式向卖方付款。 4．与本合同有关的一切通知都应以书信、电传、电报或传真发出。一方给另一方的通知要以对方所告最新的书面地址为准。如果一方没有接到另一方新的书面地址通
国际货物招标采购合同
国际货物招标采购合同 (买方名称，以下简称买方)为一方，(供应方，以下简称卖方)为另一方，于年月日共同签署本合同。 鉴于买方希望卖方提供货物____________ (货物简述) ，并接受卖方以_____________ (用阿拉伯数字和书面形式表示的合同价款)提供上述货物的投标，现特此签订合同如下：1．合同包括此合同书和下列文件。其中的所有证件、图纸、规范和其它文件都是本合同不可分割的一部分。 (a)中标通知书； (b)投标书和价格表； (c)合同的特殊条件； (d)合同的一般条件；以及 (e)规范本合同制约所有与此供货有关的一切合同和协议。以前曾有过的任何与此供货有关的口头式书面协议一律作废。 本合同优越其它任何合同文件。如果合同文件中出现分歧，则以本合同文件为准。2．鉴于买方要向卖方付货款，故卖方在此向买方作出书面承诺：保证按照合同条款的各项规定提供货物并对任何可能出现的不足进行补偿。 3．鉴于卖方要向买方提供货物并补偿不足，故买方也在此向卖方作出书面承诺：保证以合同价或任何合同条款下的价格，按合同规定的时间和方式向卖方付款。 4．与本合同有关的一切通知都应以书信、电传、电报或传真发出。一方给另一方 的通知要以对方所告最新的书面地址为准。如果一方没有接到另一方新的书面地址
通知，则应按以下地址通知对方： 买方地址、电传和电报挂号： _____________ 卖方地址、电传和电报挂号： _____________ 通知一经发出或在通知规定之日内生效，两者中以在后之日为准 买卖双方遵照有关法律规定于上述日期签署此合同。以资证明。 日期： _________ 年 _______ 月 _______ 日 贷款号： __________ 合同号： __________ 1． ______ （借方名称）已经从 _____________ 银行申请到一笔以多种货币支付的贷 款，准备用 __________ 项目的建设中，贷款中的一部分将用于支付符合 _______________ 合 同条款下的货物采购。 2． ______ （买方名称）现邀请 _____________ 银行成员国中合格的投标者就此项目 所需货物的供应进行密封投标。 3．对此投标感兴趣的投标者请按下述地址提交一份书面申请并交清 __________________ 的款 项后即可买到一套完整的招标文件。售款概不退还。 （标书发放机构通讯地址： ________ ） 4．所有的投标文件必须按投标须知中所规定的时间，于 _________________ 月 ______ 日 买方（签字）： __________ 证人（签字）： __________ ________ 年 __ 月 _ 日 签 订地点： 附件 一、招标公告 卖方（签字）： ___________ 证人（签字）： ___________ ________ 年 __ 月 ___ 日 签订地点： ___________
招标师《合同管理》精选习题及答案
招标师《合同管理》精选习题及答案 一、单项选择题 1.投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应(A)。 A.以单价金额为准 B.以总价金额为准 C.由投标人确认 D.由招标人确认 2.依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由(D)来完成。 A.该建设单位的领导 B.该建设单位的上级主管部门 C.当地的政府部门 D.该建设单位依法组建的评标委员会 3.评标委员会为(A)人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。 A.5，2/3 B.7，4/5 C.5，1/3 D.3，2/3 4.某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定投标人不得以低于成本的报价竞标。该承包商投标时报价不得低于(C)。 A.900万元 B.850万元 C.800万元 D.700万元 5.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在(D)万元人民币以上的，必须进行招标。 A.20 B.100 C.150 D.50
6.根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少(D)天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.10 B.15 C.20 D.30 7.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以(D)形式予以确认。 A.会议 B.电话 C.口头 D.书面 8.提交投标文件的投标人少于(B)个的，招标人应当依法重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 9.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人要求的延期开工应(A)。 A.经工程师批准 B.经发包人批准 C.由承包人自行决定 D.由承包人通知发包人 10.下列行为不属于分包的包括(A)。 A.总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B.某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C.某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商 D.某承包商将其承包工程的设备安装部分分包 二、多项选择题
招标师《招标采购合同管理》考试试题与答案
招标师《招标采购合同管理》考试试题与答案 一、单项选择题 1、招标采购合同规划的内容不包括()。 A.工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析 B.项目建设可行性分析 C.合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划 D.初步合同规划 标准答案：B 答案解析：(1)合同规划的内容 招标采购合同规划的内容主要解决规划什么的问题。招标采购合同规划的内容必须以工程建设项目或政府采购活动的目标及招标人的需求为基础和原则，为最终实现整个项目的目标及招标人的需求而确定的规划工作所指向的对象。 从规划的流程看，招标采购合同规划的内容应涵盖项目前期调研、合同目标确定、合同体系设计、合同签订、合同履行以及跟踪评估的全过程。 招标采购合同规划的内容包括：工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析、初步合同规划、工作分解、合同数量及种类规划、合同体系确立、合同要素确定、合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划等。 2、招标采购合同规划的主要目的是()。 A.确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个
招标采购实践活动 B.将项目分成若干个最小合同单位进行招标，从而最大程度节约时间 C.确定各个招标合同单元，完成招标方案的编制，从而计算出整个项目的资金预算 D.约定合同有效期，以免耽误工程 标准答案：A 答案解析：对于招标师而言，招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个招标采购实践活动。招标采购合同规划的每一项内容，都应当以此为行为准则和主轴。 3、总体合同结构分解的目标是()。 A.明确项目相关的所有合同的设备款项 B.明确项目相关的所有合同的资金预算 C.明确项目相关的所有合同的种类及数量 D.明确项目相关的所有合同的结算方式 标准答案：C 答案解析：2)招标采购总体合同结构分解 招标采购总体合同结构分解，是指在建构合同体系之前，通过明确工程建设项目或政府采购活动的总体目标以及合同总体需求，分析项目的技术特点、经济特点、管理特征等，并结合市场因素、竞争性因素等，依据有关法律政策、技术标准和规范，
国际货物采购招标合同
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 国际货物采购招标合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
国际货物采购合同 在国际贸易中，大宗货物采购常采取国际竞争性招标的方式进行，其主要程序如下： ＊刊登招标广告 ＊资格预审（用于贵重货物、技术性要求高的货物） ＊发行招标文件 ＊投标 ＊开标 ＊评标 ＊授予合同 ＊签订合同 1．1采购招标公告（范例） 日期：________________________ 贷款号：______________________ 合同号：______________________ 1．____________（借方名称）已经从亚洲开发银行申请到一笔以多种货币支付的贷款，准备用____________项目的建设中，贷款中的一部分将用于支付符合____合同条款下的货物采购。 2．____________（买方名称）现邀请亚洲开发银行成员国中合格的投标者就此项目所需货物的供应进行密封投标。 3．对此投标感兴趣的投标者请按下述地址提交一份书面申请并交清____的款项后即可买到一套完整的招标文件。售款概不退还。（标书发放机构通讯地址……）
4．所有的投标文件必须按投标须知中所规定的时间，于__月____日上午__时前收到，其中必须包括占投标总价2％或标书中规定的比率数额的投标保证金或银行保函。 兹定于____年____月____日上午____时在（开标地址）公开开标。 5．（买方名称）对投标者在投标中所发生的一切费用不负任何责任。 ________________________ （招标者名称） 地址：___________________ 电传：___________________ 电报挂号：_______________ 电话：___________________ 1．2投标书（范例） 致（招标者名称、地址） _________________________________________________________ 敬启者： 仔细研究了有关上述合同的招标文件后，我本投标书签署方愿意按照招标文件中规定的条件提供和运送总价为______金额的货物（货物名称）。 本投标书的签署人被授权代表投标者（投标者名称、地址、邮编），按照招标文件（招标文件号）的规定，向你们提交下列文件正本一份，副本复印件__________份。 ①投标价格表 ②资格预审材料 ③设备清单、生产厂家名称及技术资料。 如果你方接受我方投标，我方保证在收到授标通知后的____天内装运货物，并且按合同的规定在____天内完成货物的运输。