宁夏省2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题
宁夏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题
宁夏省2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】如图3-16所示单代号搭接网络计划的计算工期为。
A：18B：20C：22D：24E：自我评定2、按单位产量占用流动资金的比例估算是属于。
A：扩大生产能力估算法B：扩大项目估算法C：扩大指标估算法D：扩大工程资金估算法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A：主体B：客体C：内容D：事实E：专业监理4、受业主委托实施设计阶段和施工阶段的监理时，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，还要编制。
A：施工总进度计划B：监理进度计划C：设计总进度计划D：单位工程施工进度计划E：自我评定5、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是方法。
A：间接搜集信息法B：直接调查法C：专家调查法D：情况调查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建设工程采用流水施工方式的特点是。
A：施工现场的组织管理比较简单B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：能够以最短工期完成施工任务E：自我评定7、设备的质量证明资料，属于。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：施工单位资质资料C：施工过程作业活动质量记录资料D：工程材料质量记录E：工程变更单8、建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，最主要成果是。
A：风险清单B：识别建设工程风险因素C：建设工程风险分解D：识别建设工程风险事件及其后果E：工程保险金9、下列计算进口设备关税正确的公式是。
A：完税价格×关税税率B：FOB×关税税率C：(FOB×国际运费)×关税税率D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、常用的投资估算方法中，比较适用于设备投资占比例较大的项目的方法是。
江苏省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
江苏省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金2、建筑工程管理(CM)方法的基本指导思想是。
A：缩短工程项目的建设周期B：实现专业化生产C：降低工程成本D：平衡资源供应，提高工程质量E：自我评定3、【例1·单选题】监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是。
A：编制物资供应计划B：办理进出口许可证等有关事宜C：决定物资供应分包方式D：安排物资订货E：自我评定4、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为。
A：已经成立B：完备形式后成立C：效力待定D：未成立E：专业监理5、下列关于开标、评标和定标说法错误的是。
A：招标人应按招标文件规定的时间、地点主持开标B：邀请所有投标人派代表参加C：评标由建设行政主管部门负责D：招标人应按有关规定在招标投标监督部门指定的媒体或场所公示推荐的中标候选人E：工程保险金6、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。
A：预备费B：基本预备费C：涨价预备费D：建设期利息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是__。
A．工程本身的损害B．因工程损害导致的第三方财产损失C．承包人的施工机械损坏D．工程所需清理费用8、监理工程师是指__。
A．取得《监理工程师岗位证书》的工程建设监理人员B．具有较高学历和多学科专业知识的工程建设监理人员C．具有丰富工程建设经验的中级职称以上专业技术人员D．在项目监理组织中处于执行层、协调层位置上的专业技术人员9、关于设计招标的说法，正确的是。
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
湖南省2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题
湖南省2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目在建设期初的建安工程费和设备工器具购置费为2000万元，项目建设期2年，投资分年使用比例为第一年50％，第二年50％。
在基本预备费率为5％，年平均价格总水平上涨率为10％的情况下，该项目建设期的涨价预备费是万元。
A：212．6B：310．0C：315．0D：325．5E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为。
A：工程项目总进度计划B：工程项目前期工作计划C：工程项目年度计划D：工程项目进度平衡计划E：自我评定3、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定。
A：结清全部设计费B：支付一半设计费C：停止支付设计费D：预留一定保证金后全部支付设计费E：专业监理4、下列不属于建设工程合同管理的目标。
A：发展和完善建筑市场B：推进建筑领域的改革C：提高工程的质量D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：专业监理5、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。
后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。
施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。
A：2B：5C：7D：12E：专业监理6、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
A：固定资产B：无形资产C：项目铺底流动资金D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在建立和完善建设工程数据库的过程中。
确定数据库结构之后面临的最主要任务是。
A：编制用户使用手册B：修正数据的“时间差”C：积累与分析工程数据D：培训数据库的使用人员E：工程保险金8、【例1·单选题】工程质量事故的技术处理方案，一般应由提出。
A：施工单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单9、委托监理合同法律关系的客体是。
宁夏省2015年上半年监理工程师规定合同管理系统：规定合同解除考试试题
宁夏省2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循—的原则，择优选择承包单位。
A. 报价最低B. 报价合理C. 公平、公正、独立D .公开、公正、平■行竞争2、设计施工总承包合同模式下，对丁发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，贝MA:发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B:承包人承担费用和延误的工期C:发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D:发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E:专业监理3、在风险等级图中，风险量最大的区域是。
A: IB： nC: IVD: VE :工程保险金4、【例4 •单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计白分率大丁横道线下方累计白分率，表明。
A:实际少投入的时间B:进度超前的时间C:实际进度拖后D:实际多投入的时间E:自我评定5、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A:承包商单位的预算部门B:业主单位的预算部门C:承包商单位的财务部门D:业主单位的财务部门E :由丁传染病的影响而暂时停止的施工6、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A:设计人承担B:发包人承担C:双方各自承担D:设计审批部门承担E :专业监理7、采用《建设工程施工合同（示范文本）》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A:发包人B:承包人C:监理人D:分包人E :专业监理8、【例3 •单选题】某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平■均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元，则其总投资收益率（ROI）为。
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。
A：各自B：综合后C：资质等级高D：资质等级低E：工程保险金2、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于设计成果的说法，错误的是。
A：设计概算不得超过合同约定的设计限额B：设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C：设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D：设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准E：专业监理3、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。
A：业主B：政府C：监理单位D：施工单位E：工程变更单4、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求予以增加。
A：监理单位B：人民法院C：人民检察院D：建设行政主管部门E：工程保险金5、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
A：应该采用议标B：应该采用邀请招标C：应该采用公开招标D：可以采用直接委托E：专业监理6、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。
A．国务院建设行政主管部门B．国家技术监督局C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．工商管理部门7、【例1·单选题】监理工作方法及措施中，根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为。
A：事前控制、事中控制、事后控制B：前馈控制、反馈控制C：开环控制、闭环控制D：主动控制、被动控制E：工程保险金8、”暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理9、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则。
宁夏省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
宁夏省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门2、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽略不计B．主动控制是不可能的C．主动控制是不经济的D．被控制的效果比主动控制好3、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务4、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员5、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。
A．项目建议书B．可行性研究C．项目决策D．勘察、设计6、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人7、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用8、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性9、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录10、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
2015年-2019年注册监理工程师考试历年真题及答案【完整版-合同管理】
7.保证法律关系应当参加的主体至少有（）
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为（）
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
D.因自然磨损造成的设备损失
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延迟的期限终止）后14
天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由（）
A.发包人出具经监理人审核
A.不同类型的建筑材料作为一个合同包
2015年下半年宁夏省监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷
2015年下半年宁夏省监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离__。
A．成正比B．成反比C．无关D．有多种不同的关系2、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括。
A：拉伸试验B：抗压试验C：抗剪试验D：弯曲试验E：工程变更单3、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是__。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为4、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。
《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。
A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用E：专业监理6、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金7、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程是决定工程项目质量的关键环节。
A：勘察质量B：设计质量C：施工质量D：竣工验收质量E：工程变更单8、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括。
A：施工组织设计B：是否符合工程建设强制性标准C：地基基础和主体结构的安全性D：勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字E：工程保险金9、工程建筑面积㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷
2015年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，要办理延续注册，延续注册有效期年。
A：2B：3C：4D：5E：工程保险金2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金3、竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。
其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于的内容。
A：竣工财务决算报表B：竣工工程平面示意图C：工程造价比较分析D：竣工财务决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金5、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
A：1年内B：5年内C：8年内D：终身E：工程保险金6、见证取样不涉及行为。
A：施工方B：见证方C：试验方D：设计方E：工程保险金7、【例2·单选题】如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交。
A：索赔通知书B：索赔依据C：索赔意向通知D：施工现场的记录E：专业监理8、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是。
A：和解B：调解C：行政决定D：仲裁E：专业监理9、在勘察成果的审核与评定中，属于程序性审查。
A：勘察场地的工程地质条件B：岩土工程问题C：对工程勘察报告的内容和深度进行检查D：工程勘察成果的齐全可靠性E：工程变更单10、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家制度。
A：决策B：评议C：审定D：验收E：工程保险金11、关于Project Controlling模式的说法，正确的是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
宁夏省2015年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争2、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核是未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
A：发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B：承包人承担费用和延误的工期C：发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D：发包人和承包人共同承担费用，并延长工期E：专业监理3、在风险等级图中，风险量最大的区域是。
A：ⅠB：ⅡC：ⅣD：ⅤE：工程保险金4、【例4·单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明。
A：实际少投入的时间B：进度超前的时间C：实际进度拖后D：实际多投入的时间E：自我评定5、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A：承包商单位的预算部门B：业主单位的预算部门C：承包商单位的财务部门D：业主单位的财务部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A：设计人承担B：发包人承担C：双方各自承担D：设计审批部门承担E：专业监理7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A：发包人B：承包人C：监理人D：分包人E：专业监理8、【例3·单选题】某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元，则其总投资收益率(ROI)为。
A：13％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲：1600万元、1630万元；乙：1620万元、l610万元；丙：1670万元、1620万元；丁：l630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为A：甲B：乙C：丙D：丁E：专业监理10、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理11、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为__关系。
A．依次B．搭接C．组织D．工艺12、当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则检查日期与该横道线右端点的差距表示。
A：进度超前的时间B：超额完成的任务量C：进度拖后的时间D：尚待完成的任务量E：自我评定13、资金成本的筹资费包括__。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利C．向股东支付的红利D．向债权人支付的利息14、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。
A：专用条件B：通用条件C：附录AD：附录BE：工程保险金15、如发现设计进度拖后，监理工程师应。
A：采取纠正措施加快进度B：调整所编制的设计进度计划C：督促设计单位采取有效措施加快进度D：建议业主采取措施加快进度E：自我评定16、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。
A：法定代表人B：技术负责人C：主要负责人D：项目监理机构E：工程保险金17、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。
A：不批准顺延工期B：应批准顺延工期1天C：应批准顺延工期2天D：应批准顺延工期3天E：专业监理18、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质公告由__发布。
A．国务院建设行政主管部门B．国家技术监督局C．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D．工商管理部门19、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承担。
A：发包人B：承包人C：监理人D：发包人和承包人E：专业监理20、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。
A：技术措施B：经济措施C：组织措施D：合同措施E：工程保险金21、【例1·单选题】关于抵押的说法，正确的是。
A：抵押的财产不转移占有B：抵押的财产应当为抵押人所有C：土地所有权可以作为抵押物D：抵押合同应自登记之日起生效E：专业监理22、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金23、【例1·单选题】在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了。
A：及时得到工程预付款B：听取监理工程师的建设性意见C：解除其对施工进度所承担的责任和义务D：使监理工程师及时下达开工令E：自我评定24、【例1．单选题】在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金25、在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于。
A：措施费B：管理费C：工程建设其他费用D：规费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、建设工程质量控制的系统控制应考虑__。
A．避免不断提高质量目标的倾向B．确保基本质量目标的实现C．尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用D．强调施工阶段的质量控制E．对建设工程质量目标的所有内容进行控制2、工程质量事故的特点主要有。
A：复杂性B：严重性C：可变性D：经济性E：多发性3、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。
A．资源强度最低B．总费用最低C．资源需用量尽可能均衡D．资源需用量最少E．计算工期满足要求工期4、从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括。
A：规模小、技术简单的建设工程B：设计变更可能性较大的建设工程C：时间因素最为重要的建设工程D：因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程E：因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程5、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。
A．当事人约定的B．仲裁庭约定的C．法律规定的D．地方政府指定的E．人民法院指定的6、依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，__履行。
A．交付不动产的，在不动产所在地B．给付货币的，在给付货币一方所在地C．交付动产的，在接受动产一方所在地D．设备采购，在采购方所在地E．材料采购，在供货方所在地7、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有A：按子项目分解的资金使用计划B：按业主要求编制的资金使用计划C：按时间进度分解的资金使用计划D：按资金到位情况编制的资金使用计划E：按承包商要求编制的资金使用计划8、工程质量的特点包括__。
A．影响因素多B．质量波动大C．质量变化大D．终检的局限性E．评价方法的特殊性9、关于Partnering协议的说法，正确的有。
A：Partnering协议由业主与施工单位双方签署B：Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间C：Partnering协议应采用标准、统一的格式D：Partnering协议不是法律意义上的合同E：Partnering协议通常由施工单位作为起草方10、撤回要约的通知应当在__到达受要约人。
A．要约到达受要约人之前B．受要约人发出承诺通知之前C．要约到达受要约人同时D．承诺到达对方之前E．要约在发生效力之后11、从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度来理解，建设工程风险管理更具体表述为__。
A．实际投资不超计划投资B．实际工期不超计划工期C．实际质量满足预期的质量要求D．建设过程安全E．严格履行合同12、建设工程质量的特性主要表现在。
A：节能性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：全面性13、【例2·多选题】下列有关见证取样的要求，描述正确的有。
A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定14、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-20前锋线所示。
由图4-20可以看出。
A：第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期B：第6周末检查时．工作E进展正常，不影响总工期C：第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期D：第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期E：第10周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期15、静态投资回收期可以从（）起算。
A．项目开始产生净收益的年份B．项目投入建设年份C．项目试生产年份D．项目投产年份E．项目试投产年份16、项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在。
A：承包范围大，竞争不激烈B：合同总价较低C：可以提高项目的经济性D：从价值工程角度可以取得明显的经济效果E：从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果17、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法B．量测法C．猜测法D．横道图法E．试验法18、建设工程监理的作用主要表现在__。
A．有利于促进我国国民经济的发展B．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为D．有利于实现建设工程投资效益最大化E．有利于提高建设工程投资决策科学化水平19、以成本加酬金这种计价方式签订的工程承包合同，其明显缺点是。
A：承包方对工程总价不能实施有效的控制B：发包方对工程总价不能实施有效的控制C：监理方对工程总价不能实施有效的控制D：承包方对降低成本不太感兴趣E：发包方对降低成本不太感兴趣20、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同，承担某工程项目设计阶段和施工阶段的监理任务，监理单位在编制监理规划时，__。