建设工程勘察合同承接方式
建设工程勘察合同范本
建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。
二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。
3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。
预计勘察工作将在【具体日期】前完成。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。
2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。
3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。
六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计规定合同
建设工程勘察设计合同项目名称：______________________________________________ 项目地点：______________________________________________ 合同编号：______________________________________________ （由设计人编填）设计证书等级：__________________________________________ 勘察证书等级：__________________________________________ 委托方：______________________________________________ 勘察设计方：____________________________________________ 签订日期：____________________________________________中华人民国建设部监制国家工商行政管理局委托方：_______________________________________________承接方：_______________________________________________发包人委托勘察设计单位承担工程勘察设计任务，经双方协商一致，签订本合同。
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：_____________________________________________________1.2工程建设地点：_________________________________________________1.3工程规模、特征：_______________________________________________1.4工程勘察设计任务委托文号、日期：1.5工程勘察设计任务（容）与技术要求：1.6承接方式：_____________________________________________________1.7预计勘察设计工作量：根据设计规和技术要求确定第二条本合同签订依据2.1《中华人民国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计市场管理规定》；2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；2.3建设工程批准文件；2.4勘察设计中标文件；第三条勘察设计依据3.1委托方向勘察设计单位提供相关资料；3.2委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料；3.3委托方提出的有关设计要求；3.4国家有关规、规程、规定和标准；3.5其它可供利用的设计资料。
建设工程施工合同的勘察合同
建设工程施工合同的勘察合同是指发包人和勘察人之间为完成工程项目的勘察任务，明确双方权利、义务关系的协议。
勘察合同是工程建设的前期工作，对于确保工程质量、安全、进度和投资控制具有重要作用。
勘察合同的主要内容包括工程范围、勘察任务、质量标准、合同价款与支付、合同履行期限等。
一、工程范围勘察合同的工程范围应当包括工程项目所需的所有勘察任务，包括但不限于地形地貌、地质构造、水文地质、环境地质、工程地质等方面的勘察。
勘察人应当根据发包人的要求，提供真实、准确、完整的勘察成果文件。
二、勘察任务勘察任务应当明确勘察的具体内容和要求，包括但不限于：1. 进行现场踏勘，了解工程现场的情况，为编制勘察方案提供依据；2. 编制勘察方案，明确勘察方法、勘察内容和勘察周期等；3. 进行勘察作业，按照勘察方案的要求进行勘察；4. 编制勘察报告，提供勘察成果文件；5. 配合发包人进行工程设计、施工、验收等工作，提供必要的勘察支持和服务。
三、质量标准勘察质量标准应当符合国家有关勘察质量验收标准，以及工程项目的要求。
勘察人应当保证勘察成果文件的真实性、准确性和完整性，确保勘察质量符合标准要求。
四、合同价款与支付勘察合同的价款应当包括勘察费、咨询费、检测费等费用。
合同价款可以根据勘察任务的具体要求，采用固定总价、变动总价或者成本加酬金等方式确定。
支付方式可以采用进度付款、验收付款或者完成付款等。
五、合同履行期限勘察合同的履行期限包括勘察任务的开始和完成时间。
勘察人应当根据合同约定，按时完成勘察任务，并提供勘察成果文件。
发包人应当按照合同约定，及时支付勘察价款，并提供必要的配合和支持。
六、违约责任勘察人和发包人应当按照合同约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应当承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
七、争议解决勘察合同履行过程中发生的争议，双方可以协商解决；协商不成的，可以依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定勘察合同还可以包括其他双方认为必要的约定，如保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
建设工程勘察合同范本7篇
建设工程勘察合同范本7篇建设工程勘察合同范本1发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务１．承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
建设工程勘察合同格式
建设工程勘察合同格式如下：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局监制建设工程勘察合同发包人：勘察人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6 承接方式：1.7 预计勘察工作量：第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的图纸、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人应给予必要的协助。
第三条勘察人义务3.1 勘察人应按合同约定的时间、质量、数量完成勘察任务。
3.2 勘察人应按合同约定的时间向发包人提交勘察成果报告。
3.3 勘察人应确保勘察成果报告的准确性、可靠性，并对其负责。
第四条费用与支付4.1 勘察费用根据工程规模、特征、勘察任务和技术要求，按照约定的标准计算。
具体费用在合同中约定。
4.2 发包人应按合同约定的时间和方式支付勘察费用。
4.3 勘察人应提供合法的发票。
第五条违约责任5.1 发包人未按合同约定提供资料，导致勘察工作无法进行或勘察质量受影响的，发包人应承担相应责任。
5.2 勘察人未按合同约定时间、质量、数量完成勘察任务的，勘察人应承担相应责任。
5.3 勘察人提供的勘察成果报告不准确、不可靠，导致工程质量、安全受影响的，勘察人应承担相应责任。
【建设工程设计合同范本】建设工程勘察合同(GF--2017--0204)(岩土工
法妞问答【建设工程合同范本】建设工程勘察合同(GF--2017--0204)（岩土工程设计、治理、监测）工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月_________________________________________________________________________ 发包人：________________________承包人：________________________发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程地点：__________________________________________________1．3工程立项批准文件号、日期：__________________________________1．4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________1．5工程规模、特征：____________________________________________1．6岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________1．7承接方式：__________________________________________________1．8预计的岩土工程工作量：______________________________________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间。
GF-2000-0203 建设工程勘察规定合同
GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。
1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
建设工程勘察合约
建设工程勘察合约一、引言建设工程勘察合约是指在建设工程项目开工前，由勘察单位与业主签订的一种法律文件，用于规范双方在勘察阶段的权益和责任。
勘察合约的签订对于确保工程的顺利进行和质量的提升具有重要意义。
二、合约的基本要素1. 合同主体：勘察单位和业主是合同的主体，双方应当是具备相应资质和能力的法人或自然人。
2. 合同内容：合同内容应明确勘察的范围、时间、费用、质量要求等，以确保勘察工作的顺利进行。
3. 合同价款：合同价款是指勘察单位为完成勘察工作所应获得的报酬。
双方应明确价款的支付方式和时间，以及可能的变更和索赔条款。
4. 合同履行方式：合同履行方式包括勘察单位的组织方式、勘察人员的资质要求、工作进度和报告提交等。
双方应明确合同履行的具体要求，以确保勘察工作的质量和效率。
三、合约的重要条款1. 勘察范围：合同应明确勘察的范围，包括土地勘察、地质勘察、工程测量等内容。
同时，还应明确勘察的深度和精度要求，以确保勘察结果的准确性。
2. 勘察时间：合同应明确勘察的时间安排，包括勘察开始和结束的日期，以及可能的延期和加班等情况。
双方应在合同中约定相应的违约责任和补偿方式。
3. 勘察费用：合同应明确勘察费用的计算方式和支付时间。
勘察单位应提供详细的费用清单和发票，业主应按时支付相应的费用。
4. 勘察报告：合同应明确勘察报告的提交时间和内容要求。
勘察单位应按时提交符合要求的勘察报告，业主应及时审查和确认报告的准确性和完整性。
5. 变更和索赔：合同应明确变更和索赔的程序和条件。
双方应在合同中约定变更和索赔的申请和审批流程，以及可能的补偿方式和责任承担。
四、合约履行中的注意事项1. 沟通与协调：勘察单位和业主应保持良好的沟通与协调，及时解决合同履行中的问题和难题，确保勘察工作的顺利进行。
2. 监督与验收：业主应对勘察单位的工作进行监督和验收，确保勘察工作的质量和准确性。
同时，勘察单位也应积极配合业主的监督和验收工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同承接方式篇一：勘察合同深圳市建设工程勘察合同工程名称：工程地点：发包人：承包人：宗地号：勘察证书等级：合同编号：工程勘察合同发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）甲方因工程建设的需要，经过对工程施工进行招标，确定乙方为中标单位。
现双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合深圳市有关规定及本勘察工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：工程名称：项目岩土勘察工程施工【以下简称：本工程】；工程地点：。
施工现场条件：以现场实际情况为准。
二、工程承包范围及承包方式：本勘察工程承包方式为包工包料的大包工程,甲方不提供任何材料和机具设备，主要包含如下内容：1、承包范围：本次招标项目位于共计面积27393.30 M2；乙方按照国家相关规范要求及图纸设计需要进行相关工程勘察施工并及时提供相应勘察成果资料。
2、承包方式：包工包料、包机械设备、包工期﹑包质量﹑包进度、包安全文明施工及所有施工措施﹑包成品保护、包资料的编制与移交、包验收合格。
3、承包的主要工作内容：负责本工程施工前的各项准备工作；负责购臵本工程施工所必需的材料及各种工具设备；负责按甲方指定地点和要求堆放现场材料；负责对本工程勘察进行必要的测量放线及定位；负责在任何高度或深度施工；负责本工程合理延伸范围内的工作内容及其他分项工程的衔接配合工作；负责编制本工程的各项技术资料和勘察成果并及时移交给甲方等所有本工程勘察所必须的工作内容。
三、合同工期：1、本工程勘察工作定于20年11月28日开工，20年12月13日提交勘察成果资料，工期共计20日历天；乙方必须根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
2、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可作适当顺延【不可抗力界定为：战争、瘟疫、七级以上（不含七级）地震、十二级以上（不含十二级）正面登陆持续1天的台风、降雨量24小时内达到500MM以上，下同】。
3、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度无法完成或乙方不能按时提交勘察成果资料，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟圆整（￥：1000.00）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权无条件单方面解除合同，乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹万圆整（￥10000.00元）的违约金，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
若因甲方原因造成的工期延误，则工期作相应顺延，甲方不向乙方支付任何费用。
四、工程质量标准：乙方必须按照国家规范要求及设计院提供的勘察布点图要求进行相关工程勘察，并按图纸及甲方要求及时提供相应勘察成果资料；本工程设计院布孔72个，布孔数量可根据现场情况予以调整。
五、勘察技术要求：1、符合国家现行有关地质勘察及设计规范要求；2、对本场地建设本工程的可行性及适宜性作出评价；3、查明有无影响建筑场地稳定性的不良地质现象及其危害程度，并提供不良地质现象防治工作所需的计算指标及资料；4、查明场地内地层结构（有无溶洞、古河道、冲沟等）、成因年代、土层的物理力学性质，并对地基的均匀性、稳定性及承载能力作出评价；5、查明地下水类型、埋藏情况、季节性变化幅度和对建筑物材料的腐蚀性；提出地下室设计和计算所需的地下水位和抗浮计算地下水位；6、测量土层剪切波速、划分场地土类别，并对饱和砂土和粉土进行液化可能性判断，以满足抗震设计要求；7、对本场地作地震安全性评价；8、钻孔数量、深度由勘察单位根据场地的土层情况及建筑物状况酌情增减；9、控制孔不少于1个/座，进入中风化不少于1米，其它钻孔进入强风化不少于3米，但遇中风化或微风化即可停钻。
六、要求提交勘察资料内容：1、地质报告壹式肆份；2、提供岩层等高线图（并提供电脑文件“dwg”格式）、断层或破碎带定位走向；3、钻孔平面布臵图、工程地质剖面图钻孔柱状土图各土层的物理力学性质及有关数据地基各土层的承载力特征值；4、提供本工程的地基、基础建议方案。
若建议采用桩基，应对所采用的桩型、桩尖持力层提出建议，并提供桩的极限端阻力、极限侧阻力、特征值和变形计算参数；5、提供基坑设计、施工的相关参数，并对施工降水提出建议；6、对施工降水可能引起周围建筑物地基沉降作出预测，并提出相应措施；7、提供1条本场地人工地震波，并以电脑文件形式提供间隔0.02S的地震记录。
七、合同价款：1、本合同约定乙方根据甲方提供的图纸及其它技术资料内容实行综合单价包干，地质钻探综合单价为52.00元/米（即每米52.00元整,废孔不计算工程量），72孔×26米/孔×52.00元/米＝97344.00元；地震安全性评价以人民币贰万陆仟元整【￥26000.00元】包干；本勘察工程预算费用为￥123344.00元整，合同总价款以实际发生的工程量予以结算，工程量以甲乙双方书面确认的工程量为准。
2、本合同所约定单价为含税综合单价，本综合单价已包含材料费（含辅材费用）、机械设备费、施工组织设计费、包装运输费、装卸车费、人工费、检验费、保修费、安装费、技术服务费、专项费、专利费、上缴费、验收、政策性文件规定费用、管理费、税金、各项勘察成果提交费、利润、施工措施费、安全文明施工费、工完场清费、赶工、停工费补偿、临时停水停电引起的误工、窝工费补偿等所有费用，且在现场均不再计取二次运输费用；同时综合单价还包含了相关行政主管部门的办证费等整个施工过程中所发生的一切费用。
3、在本合同签署期间，甲方提供了本工程详细图纸和各种资料，乙方作为专业勘察公司，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的总价范围，有能力预测并规避潜在的引起造价变更各种因素的风险，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。
合同执行期间无论材料市场价格浮动、人工费变动、政府政策变动、投标报价错项漏项或其它任何原因，本合同所约定的综合单价均不予调整。
八、付款方式：1、本合同签订后7日内（含7日，国家法定节假日顺延，下同），甲方向乙方支付本勘察工程预算费用的20％即人民币24668.80元作为预付款。
2、乙方按本合同约定内容全部勘察完毕且按要求提供合格的勘察成果资料后3日内，甲乙双方就本工程实际勘察工程量进行结算；结算完毕后7日内，甲方在扣除已支付的预付款项后将余款一次性支付给乙方。
九、甲方的权利和责任：1、负责提供给乙方必要生活及施工用水用电接驳口，接驳口进入红线范围并适当向内延伸50米，乙方负责自行安装水表和电表，并按实际用水用电数量向甲方交纳水电费用（水费和电费单价按政府相关部门标准计取），乙方施工人员食宿自理。
2、复核乙方上报主要管理人员及技术工人名单，收取相应资料备案；监督乙方为施工人员办理工伤保险及其它证件。
3、负责提供相应施工图纸、本工程批准文件（复印件）、用地红线范围、用地、施工、勘察许可证批准文件（复印件）；提供工程勘察任务书及乙方工作范围内的地形图、建筑总平面布臵图；提供勘察工作范围内已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；提供勘察工作范围内地下已有的埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）；进行工程技术交底和安全交底等其它技术性文件，并进行质量、工期、安全文明施工的监督和检查；负责工程的施工进度和施工过程中的协调配合工作。
4、甲方负责及时为乙方提供勘察现场工作条件，及时解决影响乙方正常施工的有关问题（如：施工场地的平整、修好施工便道、挖好排水沟渠）并承担其费用。
十、乙方的权利与责任：1、乙方不得以假资料或印章签订合同，若有发生一切责任由乙方承担，同时甲方保留追究乙方法律责任的权力。
乙方应对参加项目管理的主要人员下达任命书或委托代篇二：建设工程勘察合同(示范文本)建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕【实施日期】20/03/01【颁布单位】建设部/国家工商行政管理局建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
２．３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
２．４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
２．５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式４．１开工及提交勘察成果资料的时间４．１．１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。