XXX项目临时用电报装及施工工程合同
XXX项目临时用电报装及施工工程合同
XXX项目临时用电报装及施工工程合同工 程 名 称： 项目临时用电报装及施工工程 工 程 地 点：发 包 人：承 包 人：签 订 日 期： 二零一五年六月中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况工程名称： 项目建设施工临时用电报装及施工工程工程建设地点：工程说明：工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。
本次施工临时用电计划安装 箱式变压器。
第二条：合同工期双方商定合同总工期为 日历天。
具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务发包人权利与义务为承包人的设计、报建、施工提供所需资料；提供开工准备条件；按时支付工程款；指派 为发包人代表，负责合同履行。
对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。
承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。
发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。
承包人以下人员，经发包人要求，须在 小时内调离本工程范围，同时，承包人应在 小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。
承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。
发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等：（ ）不能积极配合发包人正常工作者；（ ）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；（ ）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；（ ）与本合同规定名册不符者；（ ）与本工程施工无关的人员。
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
临时电力施工合同3篇
临时电力施工合同3篇篇1临时电力施工合同一、合同双方甲方：______________________ （以下简称“甲方”）地址：______________________法定代表人：______________________联系电话：______________________乙方：______________________ （以下简称“乙方”）地址：______________________法定代表人：______________________联系电话：______________________二、合同内容1、项目名称：______________________2、项目地址：______________________3、项目规模：______________________4、工程内容：为项目提供电力施工服务5、合同金额：人民币________元6、工期：自________年____月____日起，至________年____月____日止三、合同条款1、甲方要求乙方在规定的工期内为项目提供电力施工服务，包括但不限于电力设备的搭建、调试、运行等工作。
2、乙方应按照甲方的要求，提供符合规定标准的电力设备和服务，并保证安全、稳定、可靠。
3、乙方应按照本合同约定的工期，按时完成工程，并确保工程质量达标。
4、乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工现场环境清洁、安全，并对施工过程中可能出现的安全隐患采取有效措施。
5、甲方应按约定的金额及时支付乙方费用，逾期支付的，甲方应支付逾期利息。
6、乙方应对因自身原因造成的工程延误或质量问题承担相应责任，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。
7、双方如有其他约定，可另行签署合同补充协议，若有冲突，以补充协议为准。
四、违约责任1、若乙方未能按照合同约定提供相关服务或设备，导致工程无法正常进行或影响工程质量，甲方有权要求乙方承担相应责任。
2、若因甲方原因导致工程延误或质量问题，甲方应承担相应责任，并支付相应赔偿金。
临时用电安装施工合同范本
临时用电安装施工合同范本甲方（用电方）：_____________乙方（供电方）：_____________鉴于甲方需进行___________活动（或工程），需搭建临时用电设施，经双方协商一致，特订立如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在临时用电安装施工过程中的权利、义务，确保临时用电工程的顺利实施，保障人身及设备安全。
二、合同范围本合同包括临时用电的设计、材料采购、安装施工、调试、验收、维护及最终拆除等全过程。
三、合同期限自____年___月___日起至____年___月___日止。
四、施工内容及要求1. 乙方负责根据甲方提供的技术参数和现场条件，设计临时用电方案，并得到甲方书面认可。
2. 乙方必须按照国家有关电气安装规范进行施工，确保工程质量。
3. 施工过程中，乙方应及时与甲方沟通进度，接受甲方监督。
4. 施工完成后，乙方应对所安装设备进行调试，确保其正常运行，并向甲方提供完整的施工记录和验收报告。
五、安全管理1. 乙方应制定详细的安全操作规程，并对施工人员进行安全教育和技术交底。
2. 施工现场必须设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施。
3. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并向甲方及有关部门报告。
六、质量保证1. 乙方应保证提供的材料和设备符合国家标准和行业规定。
2. 对于施工中出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内予以整改。
七、费用支付1. 临时用电设施的设计与施工费用总计为_____元。
2. 甲方在合同签订后___天内支付___%预付款；余款在工程验收合格后___天内结清。
八、违约责任若一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁解决。
十、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
临时施工用电施工合同(1范本)
临时施工用电施工合同(1范本)（二）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方拟在【施工地点】进行【工程名称】施工，为确保施工顺利进行，特委托乙方提供临时施工用电服务，并达成如下协议：第一条用电工程范围甲方委托乙方负责施工现场的临时用电供应和管理，包括但不限于：供电设备搭设、电缆敷设、线路接入、用电检测等相关工作。
第二条用电工程内容1.供电设备：乙方将根据甲方需求，提供相应的供电设备并进行安装和调试。
2.电缆敷设：乙方将在施工现场敷设电缆，确保供电设备与用电点之间的电力传输。
3.线路接入：乙方将负责将供电设备与甲方现有电力线路连接，确保用电点的正常供电。
4.用电检测：乙方将进行用电点的负荷检测，并根据检测结果进行调整和优化。
第三条用电费用和结算方式1.甲方应按照乙方提供的用电设备和服务收取相应的用电费用。
用电费用按照实际用电量和电费标准计算。
2.甲方应在每月【结算日期】前支付本月用电费用。
第四条用电安全责任1.甲方应提供必要的用电安全培训和指导，确保施工人员正确、安全地使用临时用电设备。
2.甲方承担施工现场用电设备的安全、维护责任，并负责采取措施，确保施工现场用电设备的安全可靠。
3.如因甲方原因导致用电设备损坏或事故发生，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条违约责任1.若甲方未按合同约定支付用电费用，乙方有权暂停供电，直至甲方履行支付义务，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
2.若乙方未能按时提供临时用电服务，甲方有权要求乙方进行赔偿，并有权解除合同。
第六条合同变更和解除1.任何一方需要变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更协议。
2.任何一方有违反合同的行为，经通知后不改正或不能改正的，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。
第七条争议解决本合同的解释和争议解决以相关法律法规为准。
若因履行本合同产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
项目临时搭电用电合同4篇
项目临时搭电用电合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1项目临时搭电用电合同甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲方为进行（项目名称），需要搭建临时用电设施，特与乙方签订本合同，经双方友好协商，达成如下协议：第一条电力需求1.1 甲方所需电力容量为（具体容量），主要用于（具体用途），乙方保证按时、稳定供电。
第二条电力设施2.1 乙方将搭建临时用电设施，包括变压器、电缆、配电箱等设备，并保证设备符合国家相关标准，保证用电安全稳定。
第三条电费支付3.1 甲方按实际用电量支付电费，电费标准为（具体标准），乙方提供电费发票。
3.2 电费支付方式为（支付方式）。
第四条供电周期4.1 本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收结束为止。
4.2 如需延长供电期限，需提前10个工作日书面通知乙方，经双方协商一致可延长供电期限。
第五条其他约定5.1 甲方需遵守国家相关用电法规，禁止私拉乱接电线。
5.2 甲方需负责电力设施的安全保护工作，如有损坏需赔偿。
5.3 在用电过程中如有事故，由甲方承担相应责任。
5.4 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为项目临时搭电用电合同，特此确认签署。
愿我们合作愉快！篇2项目临时搭电用电合同甲方（供电单位）：__________（签订单位）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________传真：__________邮政编码：__________电子邮件：__________开户银行：__________账号：__________乙方（承接单位）：__________（签订单位）地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________传真：__________邮政编码：__________电子邮件：__________开户银行：__________账号：__________根据《电力法》和相关规定，为了保证项目的顺利进行，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方为乙方项目临时搭设用电需求提供电力服务事宜达成如下合同：一、用电范围及标准1.乙方在项目建设过程中，需要临时搭设用电设备，用电设备的最大负荷为____kw。
临时施工用电安装合同5篇
临时施工用电安装合同5篇篇1临时施工用电安装合同一、合同签订时间、地点与参与方1.1 本合同于______年______月______日在________签订。
1.2 甲方（施工单位）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3 乙方（施工用电安装单位）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、项目概况2.1 项目名称：__________2.2 项目地址：__________2.3 本次施工用电安装的范围：__________2.4 服务期限：自________年______月______日起至工程完工验收日期止。
三、合同内容3.1 乙方应按照国家、地方有关规定与标准，确保施工用电安装符合安全、环保、节能等相关法规要求，保证施工质量、安全性和稳定性。
3.2 乙方应负责施工用电安装的施工、材料采购、设备调试、验收等工作，按照相关施工标准和规定进行操作。
3.3 甲方应提供施工用电安装的施工图纸、相关资料和技术支持，并保障施工现场的安全生产。
3.4 甲方应按照合同约定支付工程款项，乙方应按时完工，并保证工程质量符合验收标准。
3.5 若因施工过程中发生安全事故、人员伤亡或财产损失等情况，责任由乙方承担，并按照相关法规进行赔偿。
四、合同履行方式4.1 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工验收合格为止。
4.2 双方应密切配合，共同完成施工用电安装工作，保证工程进度和质量。
4.3 如有疑义或变更，须经双方协商一致，并经签字盖章确认后生效。
五、其他条款5.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
5.2 本合同如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
甲方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 签字：__________ 日期：__________以上内容为临时施工用电安装合同的主要内容，双方应遵守合同内容进行合作，确保项目顺利进行并符合相关法规要求。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX项目
临时用电报装及施工工程合同
工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点：
发包人：
承包人：
签订日期：二零一五年六月
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程
1.2 工程建设地点：
1.3 工程说明：
1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。
本次施工临时用电计划安装 KVA箱式变压器。
第二条：合同工期
双方商定合同总工期为日历天。
具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务
3.1 发包人权利与义务
3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料；
3.1.2 提供开工准备条件；
3.1.3 按时支付工程款；
3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。
对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。
3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。
3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。
承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。
承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。
发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等：
（1）不能积极配合发包人正常工作者；
（2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
（3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
（4）与本合同规定名册不符者；
（5）与本工程施工无关的人员。
3.2 承包人权利与义务
3.2.1 向发包人提供可操作的施工供电工程的设计方案及供电局审查合格的施工图纸。
3.2.2指定为承包人施工代表（联系电话：），负责合同履行。
按要求组织检查、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。
3.2.3安全文明施工，保质保量按期完工。
3.2.4 遵守发包人现场管理规定，若承包人违反《发包人施工现场管理规定》，则发包人有权按照《发包人施工现场管理规定》收取承包人相应的违约金。
3.2.5 配合发包人现场管理人员的现场监督和管理工作。
3.2.6在合同约定的期限内，完成与供电局的报建、报批、验收事宜，完备与施工有关的所有合法手续，并承担期间所发生的一切费用。
否则每延迟一天承包人须向发包人支付违约金人民币叁仟元。
3.2.7在工程竣工送电、装表之日起10天内,向发包人提交经供电局签认后的一式三套完整的工程档案。
3.2.8承担供施工用电源、水源自接驳位置接至应用地
所需一切费用，并承担施工期间所发生的水电费用。
3.2.9编制施工组织设计，施工总进度计划、材料、成品和半成品进场计划，并送发包方审核。
3.2.10劳工保险及其它保险由承包方自行购买，其费用已包含在承包总金额内，承包方不得向发包方另行收费，在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等，承包方须自行负责，概与发包方无关。
3.2.11负责办理所有变配电系统设备及电缆的入网手续，并承担相关费用。
3.2.12所有工程必须符合国家相关规范、验收规范及襄阳市供电局验收要求，并按相关规范配置用电操作工具及防护设施。
3.2.13负责协助业主办理与市供电局签订高压供用电合同等相关手续。
第四条：合同价款与支付
4.1 合同价款
4.1.1 本工程合同总价（含税费包干总价）：人民币（大写）：，小写：¥元。
4.1.2 本合同中4.1.1条中的总价为含税全包价(如文字没有反映的工程量，而具体施工中必须做的工程量也包含在内)，包含但不限于以下费用：供电局报装费、设计费、预付费装置、各系统的设备采购、运输/保险、安装/调试、
材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、人工费、机械费、与其他工种的配合费用、税金及承包商应交纳的各种政策文件规定的费用、包缴纳首次委托维护费。
4.2 合同价款支付
4.2.1竣工验收合格且送电之日起30天内，支付至合同总价的95%，即人民币万元。
剩余结算总价的5%留作质保金。
质量保修期满之日起30天内付清剩余工程款，即人民币万元（质保金不计利息）。
甲方付款前，乙方须提供XX市当地的建安发票。
4.2.2若承包人在施工过程中，未能及时做好各项隐蔽工程记录或提供各项验收报告、竣工图等工程资料，发包人可缓期支付承包人工程款，直至承包人按要求提供所需资料。
4.2.3发包人付款前，承包人应向发包人开具合格的工程发票，否则发包人有权拒绝付款。
第五条：工程验收、竣工、保修
5.1 本工程按合格工程进行施工管理。
工程质量验收标准按襄阳市供电局批出的文件、图纸、电网公司的通电要求、施工规范及国家颁发的有关质量检验标准执行。
施工期间工程质量不符合设计要求，质量不合格的，承包人应停工整改和返工，因此所发生的费用均由承包人承担，且工期不予顺延。
5.2 承包人在工程完工后2天内通知供电部门和发包人到场验收。
5.3 本工程保修期为两年。
保修期自装表送电之日起开始计算，在保修期内因施工质量而造成返修，因此发生的费用由承包人负责。
第六条：纠纷争议处理方式
6.1 发包人和承包人在履约过程中发生的争议，由当事人双方协商解决或邀请第三方调解。
协商调解不成的，可依法向工程所在地人民法院起诉。
6.2 合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行；
（2）双方协议停止施工；
（3）调解要求停止施工，且为双方接受；
（4）仲裁机关要求停止施工；
（5）法院要求停止施工。
第七条：违约责任
7.1由于承包人原因，不能按合同约定的时间完工，则每延误一天，承包人应支付发包人违约金人民币壹万元；承包人工期延误5天以上的，发包人有权单方解除合同，承包人承担一切不利后果。
7.2工程完工之日起3天内，施工人员撤出施工现场且
施工垃圾清运出施工现场；超过3天之日起，每延迟一天承包人需向发包人支付违约金人民币壹仟元；若承包方未清理施工现场，发包方可安排清洁公司进行清理，所发生的费用将从承包方的工程款中扣回。
7.3 单方解除合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币10万元，并承担由此给守约方造成的经济损失，因合同约定和不可抗力导致的除外。
第八条：履约保证金
8.1承包人的投标保证金自中标之日起转为履约保证金；
8.2履约保证金在合同履行完毕后10个工作日内无息退还。
第九条：其他
9.1本合同一式陆份，双方各执叁份。
9.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
（以下无正文）
发包人名称：承包人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。