钢结构加工制作安装合同(3篇)
钢结构加工制作合同(3篇)
钢结构加工制作合同(3篇)钢结构加工制作合同(3篇)钢结构加工制作合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规之规定，甲方委托乙方制作加工钢结构构件，结合工程的实际情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守：钢构件制作内容质为Q345、酿造车间H型钢柱约224吨，材质为Q345、动力车间H型钢柱约173吨，材质为Q345B，空瓶库、成品库H型钢柱约320吨，材质为Q345B，H型钢加工量约为一道，面漆一道(面漆为中灰醇酸面漆);一、承包方式：包工包料二、合同价款及付款方式1、合同价款：__元/吨(Q345)/吨(Q235)。
合计价款约为人民币：___。
2、结算方式：。
3、付款方式：合同签订之日甲方交付给乙方定金(约为总价款的20%)，提货时付清所有货款，定金在最后一次提货时结算。
4、以上为含税价，乙方须提供发票与甲方。
三、交货地点及时间1、交货地点：2、交货时间：四、质量及验收要求1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。
2、乙方所采购的材料应符合甲方要求，钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。
材料的代用必须经甲方认可方可代用。
3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。
乙方负责提供所购原材料的质保书和产品合格证，如需第三方检测报告，甲方应提前通知乙方，检测所产生费用由甲方承担。
五、其它1、乙方应接受甲方的质量监督，在乙方制作过程中，甲方有权到乙方制作现场进行质量检测，发现问题应及时纠正。
如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的'，乙方应及时派人整改，其费用由乙方承担。
2、如中途设计变更，甲方应以书面形式立即通知乙方，因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担，因甲方原因影响施工进度的，工期则相应顺延。
钢结构加工制作安装合同范本5篇
钢结构加工制作安装合同范本5篇第1篇示例：钢结构加工制作安装合同范本甲方（委托方）：___________（单位名称）乙方（承包方）：___________（单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行钢结构加工制作安装工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、项目内容：1.1 乙方接受甲方委托，负责对指定地点进行钢结构加工制作和安装工作；1.2 加工制作内容包括但不限于钢结构设计、加工、安装、调试等工作；1.3 甲方应提供施工现场相关必要支持和配合。
二、合同金额与支付方式：2.1 本合同总金额为______元（大写：人民币______元）；2.2 甲方应在签订合同时支付工程款的____%作为预付款；2.3 余款应在工程完工后____天内一次性支付。
三、工期要求：3.1 工程开始日期为合同签订后的第二天；3.2 工期为______天，如因不可抗力等原因导致工期延长，双方应协商解决。
四、质量标准：4.1 乙方所提供的钢结构加工制作材料和设备应符合国家相关标准，具备产品合格证明；4.2 安装工程应符合国家建筑安装标准规范，确保工程质量。
五、保修期：5.1 完工验收合格后，乙方提供____年以上的保修期，期间内出现质量问题，乙方应无偿解决。
六、违约责任：6.1 任何一方擅自解除合同或严重违约，需向对方支付违约金_______元；6.2 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任。
七、附则：7.1 合同一式两份，双方各持一份有效；7.2 未尽事宜，双方可另行协商解决；7.3 本合同自双方签字盖章后生效，合同解释权归双方共有。
甲方（委托方）：乙方（承包方）：以上为钢结构加工制作安装合同范本，双方应严格按照约定履行合同条款，确保工程质量和双方权益。
愿双方合作愉快，共创美好未来。
第2篇示例：钢结构加工制作安装合同范本甲方（委托方）：__________公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，就钢结构加工制作安装事宜达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：__________钢结构加工制作安装项目1.2 项目地点：__________（具体地址）1.3 项目内容：乙方承担对上述项目的钢结构加工、制作和安装工作。
钢结构制作与安装合同样本
钢结构制作与安装合同样本在钢结构的制作、安装、施工过程中,我们应该注重对其质量的保证。
那么钢结构制作与安装合同怎么写呢?以下是在店铺为大家整理的钢结构制作与安装合同范文，感谢您的欣赏。
钢结构制作与安装合同范文一发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，甲方将钢结构制作安装工程承包给乙方，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同，并达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑面积： (以实际验收面积为准)。
4、工程内容：钢结构制作安装5、承包方式：包工包料6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。
二、工程计价1、单价：元/m(包括钢结构原材料、标准件、人工费、水费、电费、发电机组租赁费、发电机组使用的燃油费、税金等)。
2、工程总造价：。
三、工程质量1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。
4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。
四、甲方权利、义务和责任1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。
4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。
5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任1、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。
2、严格按施工图纸要求进行施工，保证工作数量及工程质量。
钢结构制作安装合同范本
钢结构制作安装合同范本甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，甲方将“西部兰州牛肉拉面大厅钢结构玻璃采光顶、包间楼梯洞口封堵、大厅栏杆装饰台”钢结构玻璃采光顶及相关钢结构工程委托乙方制作、安装，为明确甲乙双方的权利义务，双方签订本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：中国西部兰州牛肉拉面西域食府室内钢结构工程二、工程地点：张家口沽源县新城南街与外环路交汇处张家口昊成商业公司地块B2栋三、工程内容：钢结构制作、安装1、承包形式：钢结构工程制作、安装，包工包料、包安全、包文明施工。
2、承包范围：钢结构制作、安装及保修服务。
(具体施工内容详见工程报价清单)3、包括在本合同的承包范围：土建及土建配合费、防火涂料等。
4、施工人员进场前，乙方签署施工安全责任书，并承担相关高风险人员保险费用，服从甲方管理。
四、工程造价：1、本工程钢结构采光顶工程合计：____元详细如下：钢材：____吨X____元=____元玻璃：____平米X____元=____元制作：____元X____吨=____元结构安装：____元X____吨=____元玻璃安装包含玻璃耐候胶____元X____平米=____元运费两趟____元油漆(氟碳金色)____平米X____元=____元脚手架____元辅材和零散用工____元2、洞口封堵____元X____个=4____元3、造型和栏杆每米____元，按完工实际发生量结算。
4、楼梯栏杆每米____元，按完工实际发生量结算。
特别注明：本工程所用的所有材料按国家标准执行。
5、本工程造价为总价包工包料包干，完工除据实结算项目外，其他约定不再另行办理结算。
6、因甲方变更而增加或减少造价凭签证据实结算。
五、质量等级：合格第二条工程期限本工程合同生效之日起15天内工厂生产完毕，如遇下列情况工期顺延：1、工程安装期间出现人为不可抗拒因素：风雨天气、自然灾害、政府命令等。
钢结构安装劳务的简单合同范本(7篇)
钢结构安装劳务的简单合同范本（7篇）钢结构安装劳务的简单合同范本（7篇）钢结构安装劳务的简单合同范本篇1 发包方：________________（甲方）承包方：________________（乙方）甲方现将苏州阳山工业园机电一体化机械制作项目3#厂房和山东省峡山滨海产业园钢结构工程和义务，经甲乙双方协商，特订立如下条例，便于双方共同遵守。
一、承包方式：劳务清包（人工费、机械费、辅助材料费，現场水、电费，临时设施费，风险费，利润）二、包工内容：劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求，工期必须及时完成。
三、工程款结算办法：钢结构安装750元一吨，暂定2300吨（最后按实决算），暂定工程款为壹佰柒拾贰万伍仟元整。
此综合单价包括：人工费、机械费、辅助材料费，現场水、电费，临时设施费，风险费，利润。
四、付款方式：1、埋件结束支付工程款5%。
计人民币86250元。
2、主构件吊装完成，并验收合格，付至工程款的40﹪。
计人民币690000元。
3、次构件全部完工及补漆、场地清理等结束付到35%。
计人民币元603750元。
4、验收合格，决算后全额支付。
五、施工质量要求：1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。
2、乙方必须接受甲方和监理部门的.监督管理。
3、乙方要记好施工自检记录，每2天将记录清单上交甲方存档。
4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。
5、甲方（和公司）的检查记录作为奖罚的依据。
六、施工进度：1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度，必须在规定的期限内完成所布置的任务，只能提前，不得延期，否则重罚，直至除名。
2、乙方在规定的时间内完成甲方布置的施工任务，属于甲方供料不及时，甲方承担责任。
七、安全：1、乙方人员进入甲方施工现场前，接受甲方的安全强化培训后方可上岗，必须遵守甲方的各项安全操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教育，每七天上交甲方一份安全记录清单。
钢结构安装搭建施工合同5篇
钢结构安装搭建施工合同5篇篇1钢结构安装搭建施工合同甲方（委托人）：__________乙方（承包人）：__________鉴于甲乙双方就钢结构安装搭建施工事项展开谈判，经双方充分协商，一致达成如下合同：第一条项目概况甲方指派乙方承担__________项目的钢结构安装搭建施工工作，具体项目内容包括但不限于钢结构设计、加工、运输、安装搭建等。
第二条工程范围1. 钢结构的设计、制作征订、运输及现场就位安装工作；2. 施工过程中的相关工程管理、安全及质量保障；3. 钢结构施工监理及验收。
第三条合同价款1. 本合同的总价款为__________，包括材料费、人工费、设备费、管理费等；2. 合同价款的支付方式为（具体支付方式）。
第四条工期1. 本项目的工期为__________，具体详细计划由双方协商确定；2. 逾期完工的罚款标准为__________。
第五条质量标准1. 钢结构安装搭建施工应符合国家相关标准及规范，达到项目设计要求；2. 施工完成后，需经甲方验收合格方可交付使用。
第六条保险责任1. 乙方需按照国家法律法规购买施工安全保险，确保施工期间的安全；2. 如因乙方原因导致的施工事故或质量问题，乙方需承担相应责任。
第七条变更和解除1. 如有项目变更需求，需双方协商确定后办理相关手续；2. 若因不可抗力等因素，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
第八条违约责任1. 若乙方未按时完工或工程质量不达标，须支付违约金；2. 一方违约，另一方有权解除合同并索赔其损失。
第九条争议解决双方如有争议，应友好协商解决；若协商无果，可向有关部门申请调解或诉诸法律途径。
第十条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清价款后终止；2. 本合同一式两份，双方各执一份，合同补充协议等需双方签定后生效。
甲方（委托人）签字盖章：__________ 日期：__________乙方（承包人）签字盖章：__________ 日期：__________以上为《钢结构安装搭建施工合同》，特此草拟，供双方参考。
钢结构加工合同5篇
钢结构加工合同5篇篇1钢结构加工合同甲方：（委托方）地址：联系电话：法定代表人：身份证号：乙方：（承接方）地址：联系电话：法定代表人：身份证号：鉴于甲方拟委托乙方进行钢结构加工的业务，为明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行钢结构加工，包括但不限于加工设备、构件、构架等。
二、合同内容1.加工内容：乙方按照甲方提供的图纸、要求进行钢结构的加工，并保证加工质量符合相关标准和要求。
2.加工期限：乙方应当按照双方约定的时间节点完成加工任务，并及时交付甲方。
3.加工费用：甲方应当按照双方约定的价格支付给乙方加工费用。
三、合作方式1.甲、乙双方应当建立良好的沟通机制，及时沟通并解决加工过程中出现的问题。
2.乙方应当配合甲方进行验收，确保加工成品符合甲方的要求。
四、保密条款1.乙方应当保护甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露相关信息。
2.双方应当对合作过程中涉及的技术信息、商业机密等进行保密处理，确保双方利益不受损害。
五、违约责任1.若乙方未按照约定时间完成加工任务，应当承担相应的违约责任。
2.若乙方加工质量不符合相关标准和要求，应当承担相应的违约责任。
3.若甲方未按照约定支付加工费用，应当承担相应的违约责任。
六、其他条款1.本合同自双方签字生效，至乙方完成加工任务并经甲方验收合格后终止。
2.本合同若需变更或补充，应当经双方书面协商一致并签署补充协议方可生效。
3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日以上是关于钢结构加工合同的文档范本，仅供参考。
具体合同内容可根据实际情况进行调整。
希望能对需要的人提供一定帮助。
篇2钢结构加工合同甲方（委托方）：__________ 公司乙方（承包商）：__________ 公司鉴于甲方拟委托乙方进行钢结构加工工程业务，经协商，双方达成如下合同：一、项目内容：1. 项目名称：钢结构加工工程2. 施工地点：__________3. 施工范围：____________（详细描述项目内容）二、合作方式：1. 乙方承担整个加工工程的设计、加工和安装，并按照甲方要求进行调整和修改。
钢结构施工简单合同范本(精品8篇)
钢结构施工简单合同范本(精品8篇)钢结构施工简单合同范本篇1定做方：(称甲方)承揽方：(称乙方)根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程的实际情况，双方经友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容：1.制作内容：主钢构：钢梁.H(400~800)×200×6×9.35。
材质为Q235。
钢构必须进行除锈。
刷中灰面添一道、中灰底漆(防锈漆)一道。
二、合同价格及结算方式：1.合同造价按/吨。
合同总价款为，以实际决算为准。
(货款可以用现金或承兑付给。
)2.合同签订三日内甲方付款3.提货：(1).第一次送齐二十八架钢架，甲方不付货款，提第二次货时付清前次货款，依次类推，至此全部提清，最后一次提货时甲方全部付清货款。
4.结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算。
三、质量要求：乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB50205-)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
四、交货地点和时间：1.交货地点：甲方在乙方厂房内提货；运费由甲方负责，装车由乙方负责。
2.交货时间：五、包装及运输：1.乙方负责装车。
装车时应按照规范要求进行装运，要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。
2.甲方负责运输，运输标志应按甲方要求实施(具体由甲方再出发运前另行交底)。
3.运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务：1.甲方向乙方提供完整的构建加工图纸一套，并签字认可。
由乙方认真完善后按照甲方图纸进行加工制作。
2.甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改和变更通知。
否则由此引起的工期延误以顺延。
3.乙方必须接受甲方的质量监督检验，不得擅自外协加工，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。
4.甲方如现场发现质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢结构加工制作安装合同（3篇）钢结构加工制作安装合同（精选3篇）钢结构加工制作安装合同篇1甲方：_________乙方：_________依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________3、工程造价：_________第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。
上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。
制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期总工期为天。
开工日期为，预定截止工期日期。
第四条、付款方式1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款______元，(大写：_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次费付款______元，(大写：_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次费付款______元，(大写：_______________元整)。
4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万______元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。
第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、提供的图纸要符合安全结构。
乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方要求施工。
因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。
不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。
三日内全部退出现场。
6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时保修。
7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。
如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。
本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________乙方：_________电话：_________电话：_________钢结构加工制作安装合同篇2原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事长。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司职员，住该单位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，总经理。
委托代理人____，男，______________________________公司经理，住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案，本院受理后，依法由代理审判员______独任审判，公开开庭进行了审理，本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原告诉称，年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作。
合同订立后，原告将需要加工的钢板运至被告处，被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工，让原告运回材料，原告运回材料时发现少了______吨。
原告要求被告返还钢板______吨，赔偿损失______元，诉讼费由被告承担。
被告辩称，原告所述与事实不符，年______月______日原告才将全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我们不让继续加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在违约，是原告违约，被告已经为原告加工材料______余吨，现被告只欠原告约______吨材料，因原告未支付被告加工费，故被告未将材料归还原告，被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明：年______月______日，原告与被告订立钢结构委托加工合同，约定原告向被告提供材料，由被告进行加工制作，原告于年______月______日向被告提供图纸，材料提供到被告工厂，年______月______日开始发货，______月______日前所有构件发完。
合同订立后，原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂，被告对部分钢材进行了加工，年______月______日，原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材)，原告未给付被告加工费。
本案在审理过程中，原告表示未运回的钢材为______吨，被告表示加工钢材存在一定损耗，现被告处只存有已进行加工的______吨钢材，因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为：原、被告双方订立的加工合同，系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当恪守履行。
定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。
因被告已经履行部分加工义务，而原告未给付被告加工费，故被告对完成的加工材料享有留置权，原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求，于法无据，本院不予支持。
依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定，判决如下：驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元，由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于______市第二中级人民法院。
如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员____________年______月______日书记员______钢结构加工制作安装合同篇3钢结构加工生产管理承包协议书甲方：乙方：身份证号：一、劳务名称：钢结构加工制作二、制作地点：三、工期：按公司的工期要求交付成品四、质量要求：执行公司的工艺文件要求甲方将钢结构车间的加工制作工作承包给乙方，为明确双方的责任、权利和义务特签定本合同，双方必须严格遵守。
甲、乙双方必须认真贯彻执行国家的有关劳动合同和劳动保护条例，遵守公司的有关规章制度，严格执行安全生产的方针。
具体合同条款如下：1、甲方将年月份到年月份(以阳历为准)的钢结构车间里的钢构件制作承包给乙方，甲方负责提供制作钢结构所需的机械设备、原材料、辅助材料、耗用材料。
乙方提供完成钢构件所需的人员，招聘来的相关技术人员必须具有国家认可的资格证书和上岗证，乙方招聘的所有人员必须与劳动者本人签订好劳动合同交甲方公司备案。
2、甲方负责每一批钢构件的细画详图,乙方必须按甲方的详图出料单及下料,严格按国家和行业标准及甲方的工艺流程制作，不得任意更改图中所表示的规格和数字及点倒工艺，如确实发现技术部门出具的详图有错误或不合理而确实需要更改的，应先向技术部门汇报，待核实后，由技术人员更改图纸，出具更改书并签字后再制作。
乙方必须严格按照规范规定和加工制作工艺及图纸要求进行加工制作,由于乙方原因造成的钢构件报废和返工费、人工费、材料费、及辅材费等全部由乙方承担,并承担由此造成的工期误期等一切费用。
3、乙方必须保质、保量按时完成甲方下达的任务，在工程量满足的情况下，电焊班组每月产量不得低于 80 吨。
无条件服从甲方的工期安排，无不可抗力因素，不得拖延工期。
乙方经常不经允许就无故不上班这种严重不守约行为处以罚金100元/天.4、所需制作人员的多少要满足甲方的工期要求，必须按本公司的规模及预计任务，确定人员的数量应相对固定，原则上不得中途更换，如遇特殊情况需要更换的，应通知甲方备案，否则出现问题由乙方负全责，固定人员应保持在4人以上，以按时完成生产任务为宗旨。
5、乙方人员意外保险：乙方人员必须参加人身意外保险，保险费由甲方承担，如乙方参加投保的人员不满一年中途调换或其本人中途离职该本人保险费用由乙方承担。
乙方在承包期内如有工伤事故的，医药费、误工费、赔偿等费用由乙方承担。
(乙方工人入厂后应及时通知甲方办理入职登记、投保事项。
否则工人在未登记的情况下所发生的任何意外由乙方自行承担责任)。
6、结算制作承包费为固定价格。
不论次结构件加工工艺的难易、构件的轻重，单价按照协议价格执行(后附价格清单),不得以任何理由抬高工价,以此为由来拒绝加工,延误工期由乙方全额承担赔偿损失.7、乙方有义务对使用的设备负责进行定期保养，工具以旧换新，如人为操作损坏或遗失，就照原价赔偿，严格控制非生产性支出，以节约为原则。
8、乙方必须坚持安全生产原则，设备操作人员必须持证上岗和定员定岗，进入车间必须戴好安全帽。
工作中严禁乱串岗，如出现因乱串岗或操作不当而造成机械设备故障或损坏的，必须照价赔偿并处以相应的罚款,对所造成的安全事故均由乙方负担。
甲方负责乙方所有生产人员的安全帽,安全帽乙方人员每人每年一个,如有遗失或损坏乙方自负。
劳保用品由甲方定期发放，该费用由乙方承担。
9、板材切割须合理，以节约为原则，不得大料小用，小料不用。
并在操作过程中杜绝焊丝、焊剂、焊条和各种气体等辅助材料的浪费。
10、乙方人员服从甲方的领导和管理。
如不遵守国家和地方法律、法规、公司制度，甲方对乙方招聘的人员有权开除或辞退，其本人的全部费用由乙方承担，甲方应提前3天通知乙方，包括劳动者本人。
11、乙方签定本合同时须对所属人员签定劳动合同，严格执行民法典中规定的各项权利和义务。