电力工程承包合同书-(包工包料)
电力工程承包合同范本五篇
电力工程承包合同范本五篇承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
以下是小编整理的电力工程承包合同范本五篇，欢迎阅读参考!电力工程承包合同范本(一)甲方： XX州水务局乙方： XX水电工程局有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，XX州水务局将XX县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给XX水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：XX县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：XX县结古镇禅古新村四、设计单位：XX水电勘探设计院五、工期： 2010年月日至2010年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三、开、竣工时间由甲方确定。
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
强电工程承包合同范文五篇
强电工程承包合同范文五篇强电工程承包合同篇1发包方(简称甲方)：委托代理人：承包方(简称乙方)：委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及相关规定，就工程承包事项，经甲乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上订立本合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包方式：□包全部材料;□包工，包全部材料;□包工，包部分材料;□包清工。
5、工程合同总价：(1)本工程合同单价;工程量(约)总价(约)为人民币元，大写：以实际确认工程量为准。
(2)因变更等导致合同总价作相应调整，须有甲、乙双方共同签字确认的书面文件。
第二条、工程期限1、本合同工期为天，自年月日开工至年月日竣工验收。
2、因乙方原因，未按合同约定日期竣工，乙方自愿接受甲按每逾期一天元的罚款，并承担因工期延误给甲方造成的一切经济损失。
3、因非乙方原因或不可抗力等导致工期顺延，须有甲方及监理共同出具书面的文件。
第三条、工程质量1、本工程执行甲方发布的工程质量验收标准、技术参数和施工现场签发的技术交底。
2、若乙方施工的工程达不到上述质量要求的，甲方代表或现场监理有权要求乙方返工，直到符合上述工程质量约定。
返工费用由乙方承担，返工的工期不予顺延。
返工后仍不能达到工程质量约定的，乙方应承担相应的违约责任。
3、质量监督乙方应接受甲方、工程监理、房产项目部及行业主管部门的监督与检查，并为此提供便利。
第四条、工程验收1、工程完成后，乙方应按规定提供完整的技术、安全整套资料，由甲方组织有关单位进行单项工程初步验收。
2、如初步验收中发现不符合本合同第三条工程质量要求的，乙方应无条件返工，并承担全部返工费用，合同工期不顺延。
乙方返工修好后应重新向甲方申请验收。
3、待竣工验收合格后，甲方方可签署工程结算单。
第五条、工程保修1、本工程保修期为12个月，自整体工程竣工验收日期为准。
2、本工程甲方预留工程总价款的5%作为保修金，计元。
电力包工包料施工合同(优选3篇)
电力包工包料施工合同（优选3篇）【电力包工包料施工合同第1篇】甲方：_________________乙方：_________________福建宏盛电力建设有限公司永泰项目经理部工程经招标由乙方中标承建，现为明确甲乙双方责任，促使本工程按期保质保量顺利竣工，经商定，特订立本合同，具体条款如下：_________________第一条：_________________工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________永泰县3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。
现场工程量增减、设计变更按实签证。
工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条：_________________双方职责1.甲方委托乙方对工程进行施工，乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责，施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3～110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供，乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________)，负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间，乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作，严防事故发生。
若乙方原因造成安全问题，责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中，若遇自然灾害等不可抗力因素影响，造成的经济损失及工期拖延，由甲乙双方另行协商解决。
施工承包经营合同(电力工程)5篇
施工承包经营合同(电力工程)5篇第1篇示例：施工承包经营合同(电力工程)甲方：___________(以下简称甲方) 乙方：_____________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方和乙方经友好协商，就甲方位于_________(工程地点)的电力工程施工进行合作，达成如下合同，共同遵守并履行：一、工程内容1. 乙方接受甲方委托，负责完成_________(工程名称)的设计、采购、施工等工作。
2. 乙方需根据甲方的要求和相关标准，合理、高效地完成电力工程的施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准和要求。
二、工程进度1. 甲乙双方将于签订合同后协商确定工程的开工时间和竣工时间，并严格执行，如有变更需双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方须在合同约定的时间内按时按质完成工程建设任务，并保证不因非不可抗力原因拖延工期。
三、工程质量1. 乙方保证所完成的工程符合国家相关标准和规定，并在合同规定的保修期内，承担因施工质量问题导致的维修责任。
2. 发生工程质量问题需修复时，乙方应主动承担相应费用，并在第一时间完成修复工作。
四、工程付款1. 甲方应根据合同约定按进度及时支付工程款。
甲方支付工程款的方式为_____________(支付方式)。
2. 工程款支付后，乙方应提供合格的发票和相关付款凭证。
五、安全与文明施工1. 乙方在施工过程中应加强安全管理，严格执行国家、行业的有关法规和制度，保证安全施工。
2. 乙方施工现场的文明施工要求将严格遵守，确保不发生施工安全事故，并保持施工场地的整洁与美观。
六、合同变更和解决争议1. 如因工程实际情况发生变更，需甲乙双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 若因合同履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向双方协商一致的仲裁机构申请仲裁。
七、违约责任1. 乙方未能按时按质完成工程任务的，应按日向甲方支付违约金，违约金标准为_____________(具体标准)。
线路安装包工包料合同范本
线路安装包工包料合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方线路安装工程项目的承包事宜达成一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________线路安装工程2. 工程地点：____________（具体施工地点）3. 工程内容：包括但不限于电线电缆的敷设、配电箱的安装、线路的接通、绝缘测试等。
4. 工程规模：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单确定。
二、承包方式乙方采取包工包料的承包方式，即乙方负责完成本工程的全部施工内容，包括施工材料、设备、工具等。
三、合同价格1. 合同总价：根据双方确认的施工图纸、工程量清单及市场材料价格等因素，确定本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 价格调整：合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可另行协商调整合同价格。
四、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
2. 进度付款：工程进度达到约定的节点后，甲方按实际完成工程量的70%支付乙方。
3. 竣工付款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。
五、工期要求1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
六、质量标准1. 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。
2. 乙方应保证工程质量，不得出现质量问题。
如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每延期一天，应支付违约金人民币1000元。
2. 乙方未按约定质量完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。
3. 甲方未按约定时间支付工程款，应支付滞纳金人民币1000元。
电力工程承包合同书-(包工包料)
工程承包合同合同编号:工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人:工程承包人:订立时间：二0—四年七月二十日订立地点:工程发包人：（以下简称甲方）工程承包人：___________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程承包围和工作容1.1工程对象： ___________________110千伏送出工程安装工程__________1.2工程作业地点： ______1.3工程发包围： ___________________ 110千伏送出工程安装工程1.4承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。
1.5工程发包围容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。
二、工程造价及支付方式2.1工程包干总价款为：（人民币）（Y: 万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。
本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。
施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。
2.2工程签证参照甲方《2023.02分包签证办法》文件执行。
2.3重复进岀场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。
2.4全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。
电力工程承包合同范本(精选14篇)
电力工程承包合同范本（精选14篇）电力工程承包合同范本篇1甲方：乙方：某某公司因生产需要安装 kVA配电变压器台以及架设等级线路km。
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。
第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。
第五条合同价款合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥（元。
）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。
第七条甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。
若因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。
2、甲方按合同规定拨付工程款。
3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。
第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的`监督。
2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。
3、严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。
乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方承担。
第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。
在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。
2024年电力工程对外承包协议书模板
2024年电力工程对外承包协议书模板甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电力工程的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就电力工程承包事宜达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条承包方式2.1 本工程采用包工包料的承包方式。
2.2 乙方应按照甲方的要求和工程规范，自行组织施工队伍和材料，完成工程任务。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付节点和比例如下：- 合同签订后支付总价款的_____%；- 工程完成_____%后支付总价款的_____%；- 工程竣工验收合格后支付总价款的_____%；- 余款在工程保修期满后一次性支付。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：- 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查；- 甲方应按合同约定支付工程款；- 甲方应提供必要的施工条件和协助；- 甲方应保证工程款的及时支付，否则应承担违约责任。
4.2 乙方的权利和义务：- 乙方应按照合同约定和工程规范进行施工；- 乙方应保证工程质量和安全；- 乙方应按时完成工程任务；- 乙方有权按合同约定收取工程款。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后_____天内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程承包合同合同编号：工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人：工程承包人：订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：工程发包人：（以下简称甲方）工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程承包围和工作容1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程1.2 工程作业地点：1.3 工程发包围：110千伏送出工程安装工程1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。
1.5 工程发包围容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。
二、工程造价及支付方式2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。
本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。
施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年省估价表》、《2003省建设工程补充定额估价表》按实结算。
2.2工程签证参照甲方《2023.02分包签证办法》文件执行。
2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。
2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。
2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。
2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。
三、工期3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。
3.2 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完成分包围工作的，甲方有权选择其它分包单位完成剩余工作，也有权要求乙方继续履行该合同，同时乙方应承担违约责任。
若因甲方原因造成工期延误，乙方的合同工期相应顺延，并不承担违约责任。
四、施工要求4.1 工程质量标准应达到优良级。
工程质量标准的评定以《110KV--500KV架空电力线路施工及验收规》为依据。
4.2 工程质量由甲方工程部负责评定，乙方若对质量评定结果有异议，可委托电力质监站进行评定。
所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
五、检验和保修5.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。
乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。
甲方应当在收到上述报告后7天对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限未组织验收的，视为乙方已经完成本合同约定工作。
但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
5.2 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作容、施工场地的检查、验收；甲方或施工场地第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
因此而发生的费用由乙方承担。
5.3 工程质量达不到合格的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到合格为止。
因乙方原因达不到的，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5.4 全部工程竣工（包括劳务分包人完成的工作在）一经发包人验收合格，承包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期的质量保修由工程发包人承担。
六、安全施工按甲方与乙方签订的安全责任协议执行。
七、双方一般权利和义务7.1 甲方7.1.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；7.1.2 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为；7.1.3 甲方负责在劳务分包工作开始前向乙方提供施工图原件一套或施工手册一套。
乙方需要增加图纸或施工手册套数的，由乙方自行复制并承担相关费用；7.1.4 提供安全、技术作业施工方案和组织措施；7.1.5 组织进行施工交底；组织安规考试和安全教育；7.1.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；7.1.7 乙方自带工器具的，甲方有权在使用前对工器具进行检查和验收，乙方应做好配合工作；7.2 乙方7.2.1 乙方委派的现场负责人：；7.2.2乙方应对本合同分包围的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；7.2.3 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；7.2.4 严格按照设计图纸、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；7.2.5 向甲方提供所带工器具的合格证和检测报告，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，顾全大局；7.2.6 按安全生产文明施工的要求，统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；7.2.7 按时提交报表、完整的原始技术资料，及时配合甲方收集、编制竣工资料，配合甲方办理交工验收；7.2.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；7.2.9 妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、材料及其它设施，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；7.2.10 乙方必须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令；7.2.11 除非本合同另有约定，乙方应对其作业容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；八、施工机具及材料供应8.1 工程所需材料均由乙方提供。
乙方采购的配电设备、材料进场时，应随设备提供相应的产品质量证明文件及出厂合格证明文件，应有第三方权威部门的材料、设备检查报告。
并经监理公司和甲方验证合格后，方可进行安装。
如无合格证明的材料，禁止使用。
8.2 工程承包人提供给劳务人员作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，运行良好后交付劳务人员使用。
九、违约、争议9.1若甲方不按合同约定支付工程价款费用的，•应按当期银行利率向乙方支付拖欠金额的利息。
9.2 若乙方因自身原因不能按照合同约定的结束工作日期或甲方同意顺延的工期完工，乙方应向甲方支付违约金，同时应赔偿因其违约给甲方造成的损失。
违约金按每延迟一天扣罚1000元计算。
9.3 施工质量、文明施工等考核按甲方有关考核规定执行；具体考核规定详见甲方的管理、工作标准和办法。
9.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
9.5 违约金、考核扣款、罚款从承包费用中扣除，在工程结算时兑现。
9.6甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，约定向甲方所在地人民法院起诉。
十、合同的解除、生效、终止10.1 甲方、乙方协商一致，可以解除合同。
10.2 由于乙方的原因不能继续履行合同或不能按合同规定期限完成工作时，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付违约金并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
10.3 因发包方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行，甲方有权解除合同，并根据工程的进展情况，向乙方支付已完成工作量部分的劳务报酬。
10.4 一方依据合同约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前五天告知对方，通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
10.5 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、机具、工器具的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
有过错的一方除承担自身所发生的费用和损失外，还应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
10.6 本合同自双方法定代表人或经法定代表人授权的委托代表人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效；10.7 工程竣工验收通过且符合要求，•甲方、乙方履行合同全部义务后自行终止。
10.8 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、乙方分别保存一份；合同副本六份，甲方、乙方分别保存三份。
10.8 合同履行中，甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。
甲方：（公章或合同专用章）乙方：（公章或合同专用章）住所：住所：法定（或授权）代表人：法定（或授权）代表人：联系人：联系人：：：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：发包人：承包人：法定代表人法定代表人或委托代表人：或委托代表人：签订时间：2014年月日签订地点：电力建设工程承包安全协议工程名称：工程发包单位（甲方）：工程承包单位（乙方）：电力建设工程承包安全协议工程发包单位：以下简称甲方工程承包单位：以下简称乙方为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据有关法律法规、电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承包合同的同时，经协商一致，签订本协议。