施工内部承包合同正式版
施工内部承包合同系列3篇
施工内部承包合同系列施工内部承包合同系列精选3篇（一）合同编号：____甲方（施工单位）：____乙方（内部承包商）：____签订日期：____签订地点：____鉴于条款：鉴于甲方计划进行____（工程名称）的施工项目，需要将部分工程内容内部承包给具备相应资质的乙方，乙方愿意按照甲方的要求完成承包工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下合同：第一章工程概况1.1 工程名称：____1.2 工程地点：____1.3 内部承包工程内容：____1.4 工程规模：____1.5 工程质量标准：____第二章承包范围2.1 乙方负责本工程的____工作，具体包括但不限于____。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成承包工程。
第三章承包费用及支付方式3.1 承包总费用为人民币____元（￥____）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点支付承包费用：合同签订后____天内支付____%的预付款；工程进度达到____时，支付____%的进度款；工程竣工验收合格后____天内支付剩余款项。
第四章工程期限4.1 工程开工日期：年____月____日。
4.2 工程竣工日期：年____月____日。
4.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决。
第五章工程质量5.1 乙方应保证工程质量，满足甲方的要求。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第六章安全责任6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 甲方应为乙方提供必要的安全保障条件。
第七章验收标准7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
7.2 甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。
第八章违约责任8.1 如甲方未按期支付承包费用，应按照未付款项的%支付违约金。
8.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
第九章争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
内部承包工程合同范本3篇
内部承包工程合同范本3篇篇1内部承包工程合同范本甲方：__________________（以下简称“甲方”）乙方：__________________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，以正式签订本合同。
一、项目名称：________________________________________二、项目位置：________________________________________三、项目概况：________________________________________四、项目工期：本工程自______年______月______日起，至______年______月______日止，工期共计______个工作日。
五、项目费用：1. 乙方接受承包的本工程总造价为人民币____________元整（￥_________），含税。
2. 工程款支付方式：本工程工程款支付方式为____________。
3. 乙方应按工程款支付方式，在各期工程结束后______日内向甲方提出支付申请，并提供相应证明文件。
甲方在收到支付申请及证明文件后______日内支付相应工程款。
4. 工程款结算标准及程序：工程质量合格后，甲方应于______日内按合同约定的支付方式支付相应工程款。
5. 如发生超出合同约定费用的支出，应由甲方与乙方商议处理，超出费用由哪一方支付。
六、工作内容：1. 乙方按照本合同规定的工程内容、质量标准、进度要求和价格，承包甲方指定的________工程项目。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和规范标准，承担本工程的维护保养工作。
3. 乙方应按照甲方施工方案规定，认真负责的完成工程项目，确保工程质量。
4. 工程工作完成后，乙方应做好工程项目的交接验收工作，保证按照规定时间和质量要求完成。
七、履约担保：1. 乙方应提供____________公司担保，保证合同约定工作的顺利进行。
施工管理内部承包责任合同5篇
施工管理内部承包责任合同5篇篇1施工管理内部承包责任合同一、合同签订方甲方：施工管理公司（以下简称甲方）乙方：内部承包公司（以下简称乙方）二、合同背景为规范内部承包关系，明确双方责任，保障项目顺利进行，特就双方共同意愿达成本合同如下：三、合同内容1. 项目介绍甲方委托乙方对特定项目进行内部承包工作，具体项目内容为（详细项目描述）。
2. 工作范围乙方承担以下工作内容：（1）材料采购；（2）人员配置；（3）施工管理；（4）安全质量保障；（5）项目进度控制等。
3. 工期安排本项目工期为（具体时间），双方商定工期若有延误应如何处理。
4. 质量标准乙方应按照甲方提供的质量标准进行工作，确保项目施工质量。
5. 人员管理乙方应合理配置施工人员，确保项目顺利进行。
6. 安全管理乙方应严格遵守安全管理规定，保障施工现场安全。
7. 报酬支付甲方支付给乙方的报酬为（具体金额），具体支付方式为（一次性支付/分期支付）。
8. 违约责任若因乙方原因造成项目无法进行或延误，乙方应承担相应违约责任。
9. 合同解除双方协商一致可以解除合同，解除合同需提前（具体时间）通知对方。
四、其他1. 合同变更若合同内容需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 知识产权乙方在项目中所创造的知识产权归甲方所有。
3. 法律适用本合同适用中华人民共和国法律。
5. 其他事项本合同双方均已仔细阅读并确认无误，于签字日期生效。
（以下空白）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《施工管理内部承包责任合同》，该合同具有法律效力，双方应严格遵守合同内容，确保项目顺利进行。
如有任何争议，应友好协商解决，最终解释权归双方共同所有。
篇2施工管理内部承包责任合同一、定义和范围根据《建设工程施工管理条例》和相关法律法规的规定，施工管理内部承包责任合同是指建设单位委托施工管理单位承担工程的全部或部分施工管理职责的合同。
根据合同的约定，施工管理单位对工程的施工管理工作承担相应的法律责任。
工程施工内部承包合同16篇
工程施工内部承包合同16篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方公司工程项目的内部承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[具体规模描述]二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责施工的具体工程内容，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等。
2. 承包方式：本合同采用包工包料的方式，乙方负责提供施工所需的材料并自行组织施工。
三、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延：因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延误的，工期相应顺延。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及国家有关工程质量的规定进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后及时组织验收，并在验收合格后的规定期限内完成竣工结算。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（¥[具体金额]元）。
该合同总价已包含乙方完成承包范围内全部工程的费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：基础工程完成XX%，主体结构完成XX%，装饰装修完成XX%，竣工验收合格后支付至XX%。
剩余款项作为质保金，于竣工验收合格后一年内付清。
六、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的全部材料设备，并确保其质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不符合标准要求的，乙方应负责更换。
七、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
建筑施工内部承包合同7篇
建筑施工内部承包合同建筑施工内部承包合同7篇随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的建筑施工内部承包合同，欢迎大家分享。
建筑施工内部承包合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循自愿、互利、平等、协商的原则，双方订立如下协议。
一、承包方式：包清工(包工不包料)。
二、承包范围及内容：1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。
其它机械由乙方自供。
木工包含铁钉及铁丝。
钢筋工自带扎丝。
三、施工限期：_20___年_6月23日至_20___年_7月23日，合同工期总日历天数_30_天。
四、工程验收及工程质量：1、质量标准：优质2、验收标准：现行的建筑工程施工质量验收规范3、工程质量：1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍，以防止产生水缩裂缝，其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。
对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛，发现每少一遍或不到位每层罚款500元。
2)混凝土拆模共同检查，每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款100元。
(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度，外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等，经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍，罚款50元，依此类推。
4)甲方对乙方的施工质量检查，采用“施工质量检查记录单”备案，乙方必须签字认可，如乙方拖延时间、拒绝不签，在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。
4、技术要求：乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工，对违反交底造成的返工，返工的材料与人工均由乙方承担，且每次罚款200元。
对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。
5、验收顺序：乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检，对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员，质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。
施工管理内部承包责任合同6篇
施工管理内部承包责任合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方所承担的工程项目内部承包给乙方施工管理的相关事宜达成如下协议：一、工程概况及承包方式1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 承包方式：乙方采用包工包料的方式对甲方指定的工程内容进行承包施工。
二、承包范围及工作内容乙方承包范围包括但不限于以下内容：基础工程、主体结构施工、装修工程等施工图纸所包含的全部内容。
具体工作内容包括但不限于人工、材料采购与管理、设备使用与保管、安全文明施工、工程质量保障等。
三、合同工期1. 承包工程总工期为XX天，开工日期自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前向甲方提出申请并征得同意。
四、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行整改。
验收合格后，提交验收报告给甲方。
甲方接到报告后组织最终验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程合同总价为人民币[金额汉字大写]（含税价）。
此价格包括工程施工、材料设备购置与安装等全部费用。
具体支付细节和金额按照工程进度进行结算支付，待竣工验收合格且结算完成后付清余款。
乙方需提供正规的税务发票给甲方进行财务报销。
如实际工程量有增减，合同总价作相应调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项，具体支付时间节点为：开工后XX天支付总价的XX%，工程完成XX%时支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
工程款支付需经甲方审核确认后支付。
若乙方施工质量不达标或工期延误等原因造成损失，甲方有权从工程款中扣除相应金额作为赔偿。
建筑工程内包施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：_______地址：________________法定代表人：________________乙方（施工单位）：_______地址：________________法定代表人：________________鉴于甲方拟在________________地建设________________项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程类别：________________1.5 工程造价：人民币________________元整（大写：________________）二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程范围及施工内容3.1 乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。
3.2 乙方应按照国家及地方有关工程建设法规、标准和规范进行施工。
四、施工组织及质量要求4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。
4.2 乙方应建立健全施工组织机构，确保施工顺利进行。
4.3 乙方应严格执行国家及地方有关工程建设质量标准，确保工程质量合格。
五、工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的时间、进度和质量支付工程款。
5.2 工程款支付方式：________________5.3 甲方支付工程款后，乙方应向甲方提供相应的发票和结算资料。
六、工程验收6.1 乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，并组织甲方进行工程验收。
6.2 工程验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付乙方剩余工程款。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
工程施工内部承包协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要将某工程项目进行施工，乙方愿意接受甲方委托，承担该项目的施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围：__________4. 工程质量：符合国家及地方相关质量标准5. 工期：__________二、双方责任（一）甲方责任1. 负责提供施工图纸、技术资料、施工场地、施工用水、用电等必要的施工条件。
2. 指导乙方按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 按时支付工程款，确保乙方施工顺利进行。
4. 负责协调解决施工过程中与周边环境、邻里关系等方面的纠纷。
（二）乙方责任1. 按照甲方要求，负责工程的施工、管理、监督和验收。
2. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 按时完成施工任务，确保工程按期交付。
4. 负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全。
5. 遵守国家及地方有关环保、消防、安全生产等方面的法律法规。
三、工程款支付1. 甲方在工程开工前，预付乙方工程款的30%作为启动资金。
2. 工程进度款按实际完成工程量的50%支付。
3. 工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的50%。
4. 质保金为工程款的5%，质保期为两年，质保期满后支付。
四、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款的1%。
2. 乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为工程款的1%。
3. 双方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________签订日期：__________注：本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.施工内部承包合同正式版施工内部承包合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。
本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：一、工程名称二、工程地点三、承包内容及形式1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间签订建设工程施工合同中规定的工期为准。
工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准质量等级为合格。
六、工程价款合同价款及调整1、工程结算方式：工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx;(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx广西壮族自治区实施细则》;(3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;(4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。
简要分述如下：1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。
对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。
简要分述如下：1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。
如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。
严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。
如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。
装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。
保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚工程奖罚条款执行开发商合同。
如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。
十四、安全施工1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。
2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。
3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。
十五、工程管理及费用结算1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。
2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。
该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。
3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。
在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。
4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。
5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。
乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。
6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。
十六、其他1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。
所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。
乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。
项目印章由甲方负责保管并监督使用。
3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。
本合同附件与本合同同具效力。
附件一：本工程总承包合同附件二：工程内部承包合同甲方法人代表(负责人)：乙方法人代表(负责人)：合同签订日期：年月日——此位置可填写公司或团队名字——。