逾期交房违约补充协议房屋合同附件
购房补充协议
购房补充协议购房补充协议1甲方：乙方：为了保证乙方购房资金的安全，经双方协商达成以下购房补充协议：一、乙方向甲方购买房屋，房屋售价每平方以3200元计价，乙方购买套房屋共计面积平方（每套平方），总售价为万元，甲方欠乙方本金万元，利息万元，共计元，作为乙方向甲方支付的第一期购房款，双方签订购房合同，并以本协议的条款作为购房合同的补充条款：1、双方签订购房协议后，若乙方要求退房，甲方在本协议签订之日起一年内无条件回购房屋，如数退还乙方支付的第一期购房款，并按照月息2%的利率计算资金占用费，计算占用时间从购房协议签订之曰起至退款之日止。
如甲方无能力或违约不回购房屋，房屋竣工经有关部门验收合格后交付给乙方使用，乙方向甲方应支付的总房价款为万元，办理房屋产权过户的一切税费由甲方承担，并且乙方不承担甲方出售房屋其它任何费用。
2、甲方按照第1款条件要求回购房屋，如乙方愿意要房不同意甲方按照约定回购房屋，则乙方要按照房屋总价万元支付房款，既购房价格为每平方3200无，并各自承担相应税费。
3、如甲方在双方签订购房合同后一年内出现无法回购房屋或工程无法竣工，房屋不能使用的情况，乙方还有权向甲方法人及其子公司、担保人追偿损失，担保人使用私人财产承担连带责任保证担保。
乙方应当追偿的损失包括本金、资金占用费及追偿债务的一切费用。
4、如果甲方在回购期间能够融资，应当优先归还乙方的购房款，如果甲方不按照约定归还乙方的款项，乙方即可获得所购房屋：二、本协议自双方签字之日起生效，生效后具有法律效力，任何一方必须尽职尽责履行义务，不得擅自违反协议，任何一方违约，如给另一方造成损失，违约方应当向另一方赔偿损失。
三、本协议发生争议或纠纷，由双方协商解决，协商难以解决，任何一方可通过当地仲裁部门或人民法院解决。
四、本补充协议具有优先于购房合同的效力，如果购房合同其中条款与本补充协议发生冲突或存在争议，以本协议规定的条款为准。
本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，贰份具有同等法律效力。
房屋租赁合同补充协议范本6篇
房屋租赁合同补充协议范本6篇篇1甲方（出租人）：____________________乙方（承租人）：____________________鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了一份房屋租赁合同，现就双方在租赁过程中未尽事宜及相关问题达成如下补充协议：一、租赁期限1. 本补充协议中的租赁期限与原租赁合同一致，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 租赁期满，乙方应将房屋如期归还甲方，如乙方需继续租赁，应在租赁期满前三个月提出书面续租申请，并经甲方同意后另行签订租赁合同。
二、租金及支付方式1. 租金金额、支付方式及支付时间按照原租赁合同执行。
2. 乙方应按时支付租金，如逾期支付，每逾期一日，需向甲方支付租金总额千分之五的违约金。
三、房屋使用及维修1. 乙方应合理使用房屋，不得改变房屋结构及用途。
如需装修、改造，需提前书面告知甲方，并经甲方同意。
2. 乙方在租赁期间负责房屋的日常维护和保养，保证房屋设施完好。
如因乙方原因导致房屋设施损坏，乙方应承担修复费用。
四、押金1. 乙方应按照原租赁合同约定支付押金。
押金用于保证乙方履行租赁合同义务。
2. 租赁期满，乙方如未违反租赁合同及本补充协议约定，甲方应在租赁期满之日起七日内将押金全额退还乙方。
3. 如乙方违反租赁合同及本补充协议约定，甲方有权在押金中扣除相应违约金及损失。
五、违约责任1. 甲乙双方如违反本补充协议约定，应承担违约责任，并支付相应违约金。
2. 如因乙方违约导致租赁合同提前终止，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。
六、其他事项1. 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充条款，补充条款与本协议具有同等法律效力。
2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如因执行本补充协议发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
房屋买卖合同补充协议-违约责任约定
房屋买卖合同补充协议违约责任约定一、背景介绍二、违约责任约定1. 如果出卖人未按照合同约定的时间和方式将房屋所有权转移给买受人，出卖人应当支付给买受人相当于已付房款20%的违约金。
2. 如果买受人未按照合同约定的时间和方式付清全部购房款项，买受人应当支付给出卖人相当于未付房款总额5%的违约金。
3. 如果出卖人或买受人提前解除合同，违约方应当支付给对方双倍的违约金。
4. 如果因不可抗力导致合同无法履行，不论是出卖人还是买受人，都不需要承担违约责任。
5. 如果因出卖人的过错导致合同无法履行，出卖人应当支付给买受人相当于已付房款100%的违约金，并承担因此造成的一切损失。
6. 如果因买受人的过错导致合同无法履行，买受人应当支付给出卖人相当于房屋总价50%的违约金，并承担因此造成的一切损失。
7. 对于因房屋质量问题引起的纠纷，买受人应当提供能够证明房屋质量问题的合法、有效证据。
如确因房屋质量问题导致合同无法履行，买受人可要求退还全部购房款项，并由出卖人承担相当于已付房款150%的违约金。
三、其他约定因政府政策调整导致合同无法履行因不可抗力导致合同无法履行。
2. 本补充协议内容将作为《房屋买卖合同》的附件，与原合同具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签署之日起生效，在本合同下作为补充协议履行。
四、补充协议的变更和终止1. 双方可经协商一致达成补充协议的变更或终止。
2. 补充协议的变更或终止，应由双方以书面形式签订并加盖公章生效。
五、争议解决双方因履行本补充协议发生争议的，应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方均可向合同签订地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、补充条款本补充协议成立的同时，本补充协议所有条款将作为《房屋买卖合同补充协议违约责任约定》的附件。
结语本补充协议充分考虑了双方的权益，约定了双方在合同出现违约情况时的责任和赔偿。
双方应严格按照合同的约定履行各自的义务，以避免任何违约情况的发生。
如发生争议，双方应友好协商解决，维护合同的有效性和公平性。
租赁合同违约责任条款
租赁合同违约责任条款一、甲方（出租方）违约责任处理规定1. 甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的，应支付乙方本合同租金总额XX的违约金。
甲方除应按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
2. 如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方每逾期交房一日，则每日应向乙方支付日租金XX倍的滞纳金。
甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
3. 由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。
4. 甲方违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同总租金的XX向乙方支付违约金，若支付的违约金不足弥补乙方损失的，甲方还应该承担赔偿责任。
5. 甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时，甲方应赔偿乙方损失。
二、乙方（承租方）违约责任处理规定1. 租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的XX向甲方支付违约金。
若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
（1）未经甲方书面同意，将房屋转租、转借给他人使用的；（2）未经甲方书面同意，拆改变动房屋结构或损坏房屋；（3）改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的；（4）逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用，已经给甲方造成严重损害的；（5）拖欠房租累计XX个月以上。
2. 在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的，每逾期一天，则应按上述费用总额的XX支付甲方滞纳金。
3. 在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按合同总租金XX的额度向甲方支付违约金。
若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。
4. 乙方如逾期支付租金，每逾期一日，则乙方须按日租金的XX 倍支付滞纳金。
5. 租赁期满，乙方应如期交还该房屋。
乙方逾期归还，则每逾期XX日应向甲方支付原日租金XX倍的滞纳金。
乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。
房屋租赁违约合同范本6篇
房屋租赁违约合同范本6篇篇1甲方（出租人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（承租人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方就房屋租赁事项达成如下协议，为明确双方权利义务，防止违约行为的发生，特制定本违约合同范本。
一、租赁房屋信息1. 房屋地址：____________________2. 房屋面积：____________________平方米3. 租赁期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、租金及支付方式1. 租金金额：人民币____元/月。
2. 支付方式：每____个月支付一次，提前____天支付下一期租金。
三、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未能按约定交付房屋，应按照每逾期一日支付乙方租金总额百分之____的违约金。
（2）甲方在租赁期内无故收回房屋，除退还乙方已支付的租金外，还应当支付乙方相当于租金总额百分之____的违约金。
（3）甲方其他违约行为，应按照相关法律规定承担违约责任。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未能按时支付租金，应按照每逾期一日支付租金总额百分之____的违约金。
逾期超过____日，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方立即腾空房屋。
（2）乙方在租赁期内擅自改变房屋结构或者用途，甲方有权要求乙方恢复原状，并支付人民币____元的违约金。
（3）乙方在租赁期内擅自转租、转让房屋，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方支付人民币____元的违约金。
（4）乙方其他违约行为，应按照相关法律规定承担违约责任。
四、其他事项1. 本合同的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2. 本合同如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
延期收房 补充合同 范本
延期收房补充合同范本English:Subject: Template for Deferred Acceptance of Apartment and Addendum to ContractDear [Owner"s Name],We hope this letter finds you well.As you are aware, due to unforeseen circumstances beyond our control, we have been unable to take possession of our apartment at [Apartment Complex Name] as initially agreed upon in our purchase agreement dated [Agreement Date].We deeply regret any inconvenience this may have caused and would like to propose an addendum to our contract that outlines the terms and conditions of the deferred acceptance of our apartment.We believe it is in both our interests to reach a mutual agreement that addresses the current situation.Please find attached a draft of the addendum that specifies the new date of possession, which we propose to be [New Date].We have also included provisions for any additional costs or fees that may arise due to the delay, as well as the implications for the payment of maintenance fees during the period of deferral.We kindly request a prompt response to our proposal and hope thatwe can amicably resolve this matter.Your understanding and cooperation are greatly appreciated.Best regards,[Your Name]中文：收件人：[业主姓名]尊敬的[业主姓名]，您好！如您所知，由于不可抗力因素，我们无法在[购房协议日期]所约定的时间内接管[公寓名称]的公寓。
商品房购房合同附件有哪些
商品房购房合同附件有哪些商品房是指经政府有关部门批准，由房地产开发经营公司向政府机关单位租用土地使用权期限40年、50年、70年开发的房屋，建成后用于市场出售出租的房屋，包括住宅、商业用房以及其他建筑物。
浏览更多商品房购房合同附件请点击“商品房合同”查看。
商品房购房合同附件有哪些一、附件一：房屋平面图一般情况下，开发商提供的平面图非常简单，既无尺寸也无比例，一旦发生争议，购房人明显处于劣势地位。
对此，购房人可以要求开发商在房屋平面图中标明长、宽等基本数据，并尽可能要求开发商同时提供电器、供水、照明以及其他线路和装修的平面图。
这既是购房人的一个基本知情权，也是今后解决争议的主要依据。
二、附件二：关于商品房的装饰、设备标准的约定对于购房人而言，此约定的关键是要把装修标准具体化。
要避免采用诸如“高级面砖”、“高级外墙涂料”、“高级木地板”之类的模糊性名称。
专家提醒，应当尽量写清装饰材料和设备的商品品牌及其质量标准。
三、附件三：有关公共部分与公用房屋分摊建筑面积的构成说明这里购房者需要注意的是，凡不是为所购房屋所在的楼宇单独服务的建筑设施，均不应计入该构成面积。
双方应约定，卖出人违背该分摊原则的，应退还不应计入分摊面积部分的相应价款，并按该价款的10%支付违约金。
四、附件四：双方自由约定的补充协议有些开发商事先拟好了补充协议，对此，购房人要仔细阅读、审查，防止有的开发商利用补充协议擅自变更主合同的条款而单方加重购房人的义务。
购房人还要充分利用该补充协议把自己关注和担心的一些事项在补充协议中详细约定。
例如，在前期物业管理中，由于业主委员会尚未成立，此阶段的物业管理公司是由开发商自行组建或单方面选聘的，为了保证前期物业管理的质量及合适的收费标准，购房人应当与开发商就前期物业管理的期限、收费标准和服务范围与标准等事项做出具体约定。
五、附件五：关于计价方式与付款的约定目前许多购房人采取向银行按揭贷款的办法支付房款。
2024年商品房买卖合同补充协议范本8篇
2024年商品房买卖合同补充协议范本8篇篇1一、协议前言鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于XXXX小区的商品房买卖合同，现经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，对原合同中的部分条款进行补充和说明，特订立本补充协议。
二、协议目的本补充协议旨在明确买卖双方的权益，对商品房买卖过程中的一些未尽事宜进行细化与规范，确保双方交易的安全、透明与公正。
三、协议内容（一）物业交付1. 交付时间：甲方应于XXXX年XX月XX日前将符合合同约定的商品房交付乙方使用。
2. 交付条件：商品房应经过竣工验收合格，并具备居住使用条件。
具体的交付标准参照合同附件《物业交付标准》。
（二）付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间支付房款。
具体支付方式分为首付款和按揭贷款两部分。
2. 若乙方选择按揭贷款方式支付房款，应确保贷款手续及时办理完毕，并保证贷款机构按时将贷款发放至甲方账户。
如因乙方原因导致贷款无法及时到账，乙方需承担违约责任。
（三）违约责任1. 若甲乙双方中任何一方未能按照合同约定履行义务，均应承担违约责任。
具体违约责任及赔偿方式参照合同相关条款。
2. 若因不可抗力因素导致违约，双方应及时沟通协商，根据实际情况减轻或免除相关责任。
（四）产权登记及物业权属证明办理1. 甲方应在房屋交付后约定时间内协助乙方办理商品房的产权登记手续。
2. 甲方应确保所提供的物业权属证明真实有效，如因甲方原因造成乙方产权登记受阻，甲方应承担相应责任。
（五）房屋质量保证及维修1. 甲方应提供一定期限的房屋质量保证，自房屋交付之日起计算。
2. 如乙方在居住过程中发现房屋质量问题，应及时通知甲方，甲方应按合同约定进行维修或给予相应补偿。
（六）其他约定事项1. 甲乙双方同意，本补充协议内容与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同内容存在冲突，以本补充协议为准。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
永宁县“蓝山帝景.花间墅”商品房买卖合同违约处理协议
甲方:宁夏金色阳光房地产开发有限公司
地址：ﻭ法定代表人：祁立峰（性别、职务、身份证号码、联系电话)ﻭ乙方:购房者代表(姓名、性别、身份证号码、联系电话）
丙方:政府有关部门(负责人员姓名、性别、职务、身份证号码、联系电话）
鉴于买、卖双方已签订了《商品房买卖合同》(以下简称“购房合同”），合同编号为。
为进一步明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经售房者、购房者及政府监督者三方协商一致，特签订如下补充协议(以下简称“本协议”),共同信守执行。
本补充协议与购房合同具有同等法律效力。
甲乙双方在履行位于宁夏永宁县望远工业园区“蓝山帝景．花间墅”商品房买卖合同过程中因甲方违反合同，未能按约定的房屋交付时间进行房屋交付,甲方已发生违约行为，并且没有及时与乙方沟通。
在乙方主动寻找甲方询问相关事宜时，甲方也未能给出能够令乙方信服和满意的答复，引起乙方的严重不满而产生纠纷。
为了有效解决纠纷，维护甲、乙双方的合法权益，维护社会稳定,明确甲方、乙方、丙方的责任，经甲乙丙三方平等协商,达成以下协议：ﻭ一、甲方应继续严格履行与甲方签订的商品房买卖合同约定的各项义务。
ﻭﻭ二、甲方最迟应于２016年3月10日前开工,延迟交付商品房最长
期限为20１6年11月３0日。
交付的房屋必须取得永宁县或银川市工程质量监督单位的竣工验收备案证明文件,并同时提供《住宅质量保证书》,《住宅使用说明书》方可正式向买受人办理交房手续。
买受人有权查阅房屋的建筑材料、设备、购配件的质量合格证件资料和试验检验报告。
买受人对房屋工程验收记录、房屋地基基础和主体结构检测报告，安全监督资料有知情权,出卖人必须配合。
交付时绿化、车位、道路、水、电、暖、通讯、网络、电梯等所有配套设施,必须达到使用条件。
甲方无条件在交房之日1－3月内（既2０17年2月2８日前)，办理完毕并交付《房屋产权证》，乙方全力配合并承担乙方应承担的各项费用。
ﻭ三、甲方给乙方提供2016年“花间墅”续建工程进度表，乙方业主将成立“花间墅”续建工程监督小组，监督甲方施工进度，监测工程质量，发现问题,及时通报永宁县政府相关监察部门及工程监理,并要求执行相关程序；ﻭﻭ四、如果乙方要求继续履行合同，甲方应向乙方支付合同约定交房日至实际交房之日（2016年11月3０日)总房款2０%的违约金。
违约金分期支付,从20１６年2月1日起按月支付，每月３日之前按比例支付,最后一个月(2016年11月）全部支付完毕。
如果迟延3日支付,甲方按日承担总房款5%的罚金，如果迟延支付超过７天，乙方有权解除合同,甲方应于合同解除之日起2日以内，退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除之日的银行同期同
种类贷款利息及因此给乙方造成的其它损失。
ﻭ
五、如果乙方要求解除合同,合同应当解除，甲方应于提出合同解除之日起２日之内，退还乙方全部房款及乙方交付房款之日至合同解除之日银行同期同种类的利息，并赔偿乙方因此所造成的其它损失。
ﻭ六、如果乙方于提出合同解除后2日之内,甲方不退还乙方全部房款及利息和其它损失，购房合同依然有效，甲方应按日承担总房款０．5%的罚金，如果超过7日不支付，乙方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼,甲方承担乙方交付房款之日至法院执行完毕之日银行同期同种类贷款利息及诉讼费和其它损失。
待法院执行完成偿还乙方购房款及其它各项赔偿款之日，合同终止。
ﻭﻭ七、丙方作为政府监管部门，应认真履行监管职责,严格监管甲方在该项目上的资金使用，严格监督项目进度及质量，督促并监督甲方严格履行合同义务,承担法律责任,维护乙方的合法权益,维护公平正义，维护社会的稳定和秩序。
ﻭﻭ八、因丙方不履行监管责任，甲方仍然不履行合同义务和不承担法律责任，致使乙方的合法权益依然处在被侵害的风险之中,乙方有权提出控告和检举，并要求丙方承担连带法律责任。
九、本协议经甲乙丙三方签字生效，对三方具有法律约束力，甲乙丙三方必须全面履行，任何一方不得随意解除本协议。
在签订本协议的同时,甲方向乙方提供甲方的工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等房产经营经营资质证明文件；一并还须提供房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、
《建设工程施工许可证》、《商品房销售（预售)许可证》。
以上各类证件,在提供复印件的同时，还须出示原件，并允许乙方拍照。
十、若甲方再次违约,未能在补充协议中明确的２０１6年11月3０日前,按照协议中第二条的条件及合同规定的条件交房。
甲方必须无条件退房，并承担乙方因购房产生的一切费用（乙方提供收据即可)，包括各类的银行贷款利息。
无论乙方是否退房，甲方必须承担因甲方违约期间，给乙方造成的损失,包括住房补贴，按照购房实际面积（合同面积×2×市区平均租房价格元/月/㎡×实际违约时间)进行赔偿。
赔偿款于交房之日或退房协议达成之日起,15个工作日内一次性付清。
十一、因为甲方违约造成乙方实际产权拥有时间的损失,按照损失比例赔偿，既：房款总金额（含贷款及利息部分）÷2015年12月31
日之后的所具有的产权年限×２01５年12月3１日之后至交房之日或退房协议达成之日(实际违约时间)。
赔偿款于交房之日或退房协议达成之日起，１５个工作日内一次性付清。
十二、未尽事宜可以补充协议,补充协议具有同本协议同等法律效力。
ﻭ十三、本协议履行过程中如产生争议,三方协商解决,协商不成或者不愿意协商，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
ﻭﻭ十四、本协议一式三份，甲乙丙各持一份。
甲方:(签字盖章）年月日
ﻭ乙方：（签字盖章）年月日ﻭﻭﻭ丙方：（签字盖章）年月日。