施工图设计及服务合同模板
施工图合同模板

施工图合同模板甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方提供的施工图纸,乙方进行施工的事宜,达成如下协议:第一条:工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:根据甲方提供的施工图纸,乙方负责工程的施工、设备安装、调试及验收等全部工作。
第二条:施工方案2.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸,制定详细的施工方案和进度计划,并于合同签订后五个工作日内提交给甲方审批。
2.2 乙方应按照甲方审批的施工方案和进度计划进行施工,如有变更,需提前十个工作日向甲方提出申请。
2.3 乙方应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工,确保工程质量。
第三条:合同工期3.1 工程工期为____个月,自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应保证工程按期完成,如有延期,需提前十个工作日向甲方说明原因并提出延期计划。
第四条:价格及付款方式4.1 工程总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 甲方支付乙方工程款项,按照工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.3 乙方开具正规发票,甲方按照税法规定进行抵扣。
第五条:质量及验收5.1 乙方应保证工程质量,按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
5.2 工程完成后,乙方应组织甲方进行验收,甲方应在验收合格后五个工作日内出具验收报告。
5.3 如甲方对工程质量有异议,乙方应在接到通知后十个工作日内进行整改,并承担由此产生的费用。
第六条:违约责任6.1 乙方未按照甲方提供的施工图纸进行施工,甲方有权要求乙方拆除返工,并承担由此产生的费用。
6.2 乙方未按照约定工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,具体金额由双方协商确定。
6.3 甲方未按照约定时间支付工程款项,乙方有权拒绝继续施工,并要求甲方支付逾期付款的违约金。
定制化设计服务合同模板

甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需要乙方提供定制化设计服务,双方经友好协商,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方根据甲方提供的具体需求,进行详细的市场调研和创意构思,为甲方提供以下定制化设计服务:(1)方案设计:包括但不限于平面设计、空间设计、室内设计、室外设计等。
(2)效果图制作:包括但不限于3D效果图、渲染效果图、手绘效果图等。
(3)施工图绘制:包括但不限于结构图、电气图、水暖图、装饰图等。
(4)软装搭配:包括但不限于家具、灯具、窗帘、地毯等软装搭配建议。
(5)设计优化:根据甲方需求,对设计方案进行优化调整。
二、服务期限2.1 本合同服务期限自双方签订之日起,至甲方满意并支付全部款项之日止。
三、费用及支付方式3.1 本合同服务费用为人民币______元整(大写:______元整)。
3.2 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.3 乙方完成设计方案后,甲方应在______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.4 乙方完成施工图绘制后,甲方应在______个工作日内支付乙方合同总费用的______%,即人民币______元整(大写:______元整)。
3.5 甲方支付款项时,应将款项汇入乙方指定的银行账户。
四、双方责任与义务4.1 甲方责任与义务:(1)按照约定时间向乙方提供相关资料,配合乙方完成设计工作。
(2)按照约定支付乙方服务费用。
(3)在乙方完成设计工作后,对设计成果进行验收。
4.2 乙方责任与义务:(1)按照约定时间完成设计工作,确保设计质量。
(2)在完成设计工作后,向甲方提供设计成果。
(3)对设计成果进行保密,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任5.1 若甲方未按约定时间支付乙方服务费用,应向乙方支付______%的违约金。
简易施工图合同模板

简易施工图合同模板甲方(委托方):单位名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:乙方(承包方):单位名称:法定代表人:地址:电话:传真:邮编:鉴于甲乙双方就施工图设计事宜达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:2. 项目地址:3. 项目概况:二、委托内容1. 甲方委托乙方设计的施工图包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
2. 甲方应提供项目相关资料和需求,配合乙方完成设计任务。
3. 乙方应按照国家有关规定和标准进行设计,并保证设计方案符合甲方的要求。
三、设计费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定支付设计费用,包括设计费、图纸复印费、资料整理费等。
2. 设计费用支付方式:甲方应在签订合同后的7个工作日内将设计费用的50%支付给乙方,设计完成后将剩余50%支付给乙方。
3. 如需额外修改或调整设计方案,费用额外计算,并由甲方支付。
四、图纸使用权及保密条款1. 乙方设计的施工图归甲方所有,乙方不得擅自使用、转让、修改或其他非法使用。
2. 甲乙双方对设计过程中所掌握的商业秘密和技术保密责任,并承诺在合同期限和终止后继续保密。
五、交付期限及验收标准1. 乙方应按照合同约定的时间节点将设计图纸交付给甲方。
2. 甲方应在设计图纸交付后7个工作日内进行验收,若有问题应立即提出。
3. 若设计图纸需修改,则乙方应在5个工作日内完成并重新提交。
六、合同变更及解除1. 若因不可抗力因素导致施工图设计无法继续或完成,应及时通知甲方并协商解决方案。
2. 若甲方要求变更合同内容,应协商并签订书面协议,变更后的合同内容属于合同的一部分。
3. 除非特殊情况,双方均不得擅自解除合同,如确需解除合同应提前30天书面通知对方。
七、法律责任1. 若因乙方设计过程中的疏忽或错误导致工程造成损失,乙方应承担相应的法律责任。
2. 若甲方未按照合同约定支付设计费用或提供相关资料,导致设计无法完成,甲方应承担相应责任。
八、其他约定1. 本合同一式两份,各方签字后生效。
建筑施工图设计合同(范本)

第一章项目概要第一条项目名称:XX项目第二条项目地理位置:第三条项目概况:(一)面积指标:约为XX万平方米,总建筑面积约XX万平方米。
(二)容积率:(三)项目限高:(四)项目用地及建筑物性质:第四条项目设计内容:(一)完善总体规划及建筑方案设计;(二)完善修建性详细规划设计(达到报批深度);(三)地下车库(含人防、设备用房等)方案设计;(四)扩初设计;(五)施工图设计(不含煤气、变电亭设计);(六)红线内(含市政绿化带)挡土墙方案及施工图设计;(七)消防外网(水、电)设计;(八)管网方案综合及管网施工图综合;(九)后期设计服务。
第五条本次设计为限额设计,双方已商定钢筋、碎含量限额如下: (一)钢筋含量:多层(X层,不含半地下夹层、含坡屋顶)≤Xkg∕m2高层(XX层)≤X kg∕m2地下室(顶板覆土(含透水层)按平均X米考虑)W X kg∕m2(二)佐含量:多层(X层,不含半地下夹层、含坡屋顶)≤X m3∕m2高层(XX层)≤X m3∕m2地下室(顶板覆土(含透水层)按平均X米考虑)≤X m3∕m2该限额不得突破,否则发包人将按如下办法扣除设计费用:A、超出限额5%以内时,按超额部分造价的10%扣除设计费。
B、超出限额5%-10%以内时(含5%),按超额部分造价的15%扣除设计费。
C、超出限额10%以上时(含10%),按超额部分造价的20%扣除设计费。
第二章设计依据第六条本合同所规定的内容。
第七条甲方所提供的设计任务书及经甲方认可的规划和单体方案。
第八条甲方所提供的地形测量图及用地红线图(已提供)。
第九条甲方所提供的前期规划设计文件和资料(已提供)。
第十条政府部门对于该项目的规划设计条件(已提供)。
第十一条地质勘查报告。
第十二条外部管网设计条件。
第十三条设计规范和规定应按照中华人民共和国和当地有关设计规范和设计规定。
(一)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》;(二)国家及地方有关城市规划、建设工程勘察设计管理的法规和规章;(三)建设工程批准文件。
装修图纸设计服务合同模板

装修图纸设计服务合同模板甲方(委托方):地址:联系电话:乙方(设计方):地址:联系电话:鉴于甲方需要进行装修图纸设计服务,乙方具有相应的设计资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方负责为甲方提供装修图纸设计服务,包括但不限于平面布局图、立面图、剖面图、效果图等。
1.2 设计服务应符合国家相关设计规范及甲方的具体要求。
第二条服务范围2.1 乙方应根据甲方提供的场地尺寸、功能需求等信息,完成装修图纸的设计工作。
2.2 服务范围具体包括:初步设计、施工图设计、施工指导等。
第三条服务期限3.1 本合同服务期限自签订之日起至图纸设计完成并经甲方验收合格之日止。
3.2 如因甲方原因导致设计工作延期,双方应协商确定新的服务期限。
第四条服务费用4.1 甲方应支付乙方设计服务费用总计人民币(大写):[金额]。
4.2 付款方式:[具体付款方式,如分期付款、一次性付款等]。
4.3 付款时间:[具体付款时间节点]。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权对乙方提交的设计图纸进行审核,并提出修改意见。
5.2 甲方应按合同约定及时支付设计费用。
5.3 乙方应保证设计图纸的原创性、准确性,并在约定时间内完成设计工作。
5.4 乙方应根据甲方的修改意见及时调整设计图纸。
第六条知识产权6.1 乙方提交的设计图纸的知识产权归甲方所有。
6.2 乙方不得将设计图纸用于其他任何商业用途。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付设计费用,应向乙方支付违约金,违约金为未付款项的[百分比]。
7.2 如乙方未能在约定时间内提交设计图纸,应向甲方支付违约金,违约金为设计费用的[百分比]。
第八条合同变更与解除8.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
初步设计及施工图设计咨询服务合同标准模板

合同编号:XX项目设计咨询服务合同(初步设计、施工图设计)委托方:受托方:委托方(以下简称甲方):地址:邮编:联系电话: 传真:受托方(以下简称乙方):地址:邮编:联系电话:传真:甲乙双方依照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方聘请乙方为【】项目提供【】设计咨询服务的有关事宜,经协商达成以下合同条款,以资信守。
1项目概况1。
1项目名称:1。
2项目地点:1。
3项目概况:2词语定义、适用语言和法律、法规2.1 词语定义2。
1.1“本合同”指合同正文及其附件,以及双方在本合同签署生效后达成的补充协议.本合同附件为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。
2。
1.2“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2。
1。
3“设计咨询服务"指附件1中约定的设计咨询服务内容。
2。
1.4“书面形式”是指合同书、往来函件等可以有形地表现所载内容的形式。
2。
1。
5本合同中的“日"指日历日,年、月、日均以公历计算。
2.1.6本合同中的“工作日”是指除法定节假日和星期六和星期日外的工作天数。
2.2 本合同的书写、解释和说明,以中文为主导语言,当不同语言文本发生不同解释时,以中文合同文本为准。
2.3 本合同受中华人民共和国国的法律、法规,以及相关部门的规章、规定及项目所在地的地方法规、规章调整.2.4 本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。
3 设计咨询服务范围、内容及进度安排3.1 设计咨询服务的范围主要包括: ,具体服务范围、内容及时间节点详见本合同“附件1”、“附件2”的相关约定。
3.2乙方向甲方承诺,按照本合同“附件1”“附件2"的约定完成全部设计咨询服务工作.4设计咨询服务团队4.1乙方应根据甲方对该项目的服务要求,组织有经验及能力的专业团队完成本合同项下工作,派遣人员名单详见本合同附件5;4.2未经甲方书面同意,乙方不得擅自更换附件5所列项目及专业负责人,否则,应按本合同项下咨询服务费总额的5%/人/次的标准向甲方支付违约金;因特殊原因确需更换,或甲方依据本合同约定提出人员调换要求的,新委派人员的从业资历及专业能力应不低于被调换人员,并经甲方书面认可,由此引起的相关费用,由乙方承担;4.3如甲方发现乙方安排的工作人员有下列情形之一的,有权要求乙方在规定时间内将此类人员调离本项目,乙方应同时安排经甲方批准的合格人员代替上述调离人员参加本项目服务:4.3.1甲方认为其无法胜任本合同项下设计咨询服务工作的;4.3.2不能积极配合甲方正常工作或服务态度恶劣的;4.3.3有损害甲方利益的行为。
施工图设计合同模版

施工图设计合同模版甲方:乙方:经双方协商,就景观工程施工图设计及预算编制,达成如下一致意见:一、工程名称:景观工程二、委托单位:三、设计单位:四、时间:____年____月____日—____年____月____日五、施工图编制内容:A.总平面图B.详图索引图C.放线定位图D.各细部标高图E.各区域灌溉及给排水图F.园林灯具照明及电路系统图G.各区域物料图及样板材质和色彩H.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)I.灌木布置平面图及定位图J.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图K.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量)L.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图M.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图N.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图O.水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图P.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图Q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料R.所有道路硬化施工图S.施工图预算六、设计总造价:七、双方责任:1、甲方负责提供初期规划详细电子版资料、并对乙方进行设计意图交底、提供委托单位的详细意图;2、甲方及时对设计施工图中的要求进行提议,不得在乙方施工图完备后,再进行变更增加;3、乙方负责按甲方要求,按照《国家园林景观工程设计规范》及其相关国家建筑规范进行编制,不得违反建筑规范标准;4、乙方要按甲方要求进行,不得随意对设计进行变更,若由乙方变更造成成的设计损失由乙方全权承担;5、乙方施工图预算编制按甘肃预算定额进行编制;6、乙方不做任何效果图方案,若有增加甲方自理,乙方不做任何设计方案,施工图严格按CAD平面图进行编制;7、乙方负责提供蓝图四套,施工图预算四套;8、待施工图初审合格后,加盖兰州市园林设计院出图章;9、乙方承担施工图的后期服务:如施工招标答疑、图纸会审、技术交底等施工过程中的服务各一次;八、工程设计变更或增加:1、在施工图编制过程中,若因甲方增加设计内容,不在乙方施工图编制范围内的施工图、按200元/A2张施工图费用进行增加;其它相应按倍数增加;2、增加费用的结算属合同外编制,在支付最后款项时一次性支付乙方;九、付款方式:甲乙双方合同签定后,甲方向乙方支付费用,在施工图编制完成后,待施工图交付甲方后,甲方向乙方支付剩余费用);十、后期局部方案调整及施工图调整,此项工程乙方只负责3次的修改,并不得有大方案的调整或增加,若变动较大,则重新商定施工图编制费。
工程施工图设计合同

工程施工图设计合同甲方:(委托方)地址:联系方式:乙方:(设计方)地址:联系方式:鉴于甲方拟对以下工程进行施工图设计,经双方友好协商,就设计事宜达成如下协议:一、项目内容1. 项目名称:2. 项目位置:3. 项目规模:4. 设计范围:本次设计包括但不限于施工图绘制、材料清单编制等内容。
5. 设计依据:设计按照国家相关标准、规范、法律要求进行,确保设计合理、安全、经济。
6. 工程进度:设计周期约为(具体时间),具体工作进度双方协商确定。
二、设计费用1. 设计费用总额:2. 付款方式:设计费用分XXXX次支付,具体支付时间与支付进度由双方协商确定。
3. 设计费用结算:设计费用结算需提供相应的发票或其他合法凭证。
三、设计责任1. 乙方承诺在约定的时间内按照要求提交设计成果,确保设计质量和效果。
2. 乙方须对其设计成果的合理性、准确性、实用性负责,不得存在设计缺陷。
3. 若设计过程中出现争议或问题,双方需友好沟通解决,如无法达成一致,则可寻求专业意见或仲裁解决。
四、保密协议1. 双方在设计过程中所涉及的商业秘密、数据资料等信息均属于保密范围,未经对方同意不得向第三方透露。
2. 完成设计后,双方可根据需要签署保密协议,约定相关保密事项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致设计延期或设计质量不符合约定,乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间提交设计成果,甲方有权要求乙方支付相应违约金。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误,甲方需尽快补偿乙方所受损失。
六、其他条款1. 设计方案变更:若项目需求变更或其他原因导致设计方案变更,需经双方协商一致后进行调整。
2. 合同解释权:本合同的解释权归双方所有,有争议事项应友好协商解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上内容为本合同的全部内容,双方确认无误后签字盖章生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程施工图设计及服务合同合同编号:WX工程名称:宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程工程地点:宁夏灵武发包方:浙江浙大网新环境工程有限公司设计方:签订地点:浙江省杭州市烟气脱硫工程建设工程设计合同甲方(发包方):浙江浙大网新环境工程有限公司乙方(设计方):浙江浙大网新环境工程有限公司作为宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程总承包商,经双方友好协商并达成一致,甲方将部分专业施工图及竣工图设计工作托付给乙方,并签订本合同,双方共同遵守。
下列文件应作为本合同的组成部分:本合同书及其附件(含双方协商同意的补充及修改文件等);专用条款;通用条款;双方协商同意的以书面方式形成的变更、纪要、协议书;合同附件;上述文件互为补充和解释,如有不清或相互矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。
考虑到甲方将按下面条款规定付款给乙方,乙方在此立约,承诺全面正确地按合同规定完成本时期工程设计及工地设计代表服务工作。
考虑到乙方将进行本工程设计及工地设计代表服务工作,甲方在此立约,保证按合同规定的方式和时刻付款给乙方。
本合同经双方法人(授权)代表在此签字并加盖合同专用公章后立即生效。
甲方(章):浙江浙大网新环境乙方(章):工程有限公司地址:地址:法人代表:法人代表:或授权代表:或授权代表:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:邮政编码:邮政编码:年月日年月日第一章通用条款1、定义与讲明1.1 定义本合同文本中以下的用词及词语除依照上下文另有要求外,应具有本条所给予的含义:1.1.1 甲方:是指浙江浙大网新环境工程有限公司,包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.2 乙方:是指包括该法人的继承人和法人的受让方。
1.1.3 合同:指本合同条件(通用条件和专用条款)、合同书以及组成合同的附件、补充协议、变更协议、往来书面传真等其它相关文件。
1.1.4 定金:指甲方与乙方订立合同之后,为了证明合同的成立和保证合同的履行,甲方向乙方预先支付的一定数量的货币。
1.1.5 工程:合同条款约定具体内容的永久工程。
1.1.6 合同价款:指依照合同条款,用以支付乙方为完成设计及有关工作应付的总金额。
1.1.7 不可抗力:不能预见、无法幸免又不能克服的客观强制力量。
1.1.8 合同条款:结合具体工程,甲方和乙方协商后签订的书面合同内容。
1.2 合同文件使用语言、文字和适应法律合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、讲明。
适用于合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地点法规。
设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范,国家没有相应标准、规范时,可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地点标准、规范。
2、双方责任2.1 甲方责任2.1.1 应尊重乙方依照国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
2.1.2 向乙方提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时刻、进度和资料的可靠性负责。
2.1.3 应按合同规定向乙方支付设计费。
2.1.4 负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。
2.1.5 乙方完成的设计文件仅供本工程使用。
2.2 乙方责任2.2.1 按照国家和行业现行的标准、规范、规程、技术条件进行设计工作,严格掌握设计标准,操纵工程造价。
2.2.2 按有关规定的内容、时刻及份数向甲方交付设计文件,并对托付范围内的设计的完整性、准确性负责。
2.2.3 应按照合同的规定中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施,保证设计质量。
2.2.4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
2.2.5 本合同禁止分包给第三方。
2.2.6 乙方参与本工程的要紧技术人员应相对固定,如要发生人员变动,应经甲方同意,同时,关于本工程的设计总工程师、工艺、热控、土建、电气主设人的工作安排,在设计高峰时期不再安排承担其他工程项目的设计工作。
2.2.7未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
3、工程设计的项目和范围3.1设计范围:见合同的第二章专用条款部分及附件。
3.2乙方负责以上范围的专业施工图设计、工程量清单、竣工图设计及设计服务。
3.3乙方同时提供以上文件的电子版。
4、设计工期甲方、乙方双方结合本工程具体情况确定,并在合同专用条款中及附件中明确。
5、审查、认可5.1 审查乙方应呈交符合国家和行业现行规定及本合同要求的各设计时期内容、深度和要求的图纸文件供审查之用,甲方负责审查的安排。
乙方提供详细的设计节点,作为甲方时期性正式审查的时刻点。
同时甲方能够随时审查分包商的中间电子版。
5.2 认可乙方在施工图文件正式出版前,需得到甲方的书面认可,但所有的认可不免除乙方责任。
6、其它服务乙方可按照甲方的要求或托付进行合同以外的工作,并单独签订协议。
7、合同价款与支付7.1 合同价款及调整:合同价款在专用条款内约定后,任何一方不得擅自改变,专用条款另有约定或发生如下情况的应做调整:当工程建设工期与可能工期不一致且差不较大时,应乙方的要求,双方友好协商解决。
7.2 合同款预付及支付:甲方应按本合同专用条款规定的金额和时刻向乙方预付和支付设计费用。
7.3 其他支付:甲方应按照本合同通用条件的要求和托付支付。
8、违约8.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任。
8.2 因设计质量低劣或错误引起返工造成损失的,由乙方接着完善设计任务。
假如造成较大损失,应按损失的等额大小减收设计费。
并依照损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等,累计罚款金额不超过合同总额的15%。
8.3 由于甲方缘故,甲方每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之0.5的逾期违约金;逾期超过30天以上时,乙方应书面通知甲方,甲方负责解决。
总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
由于乙方自身的缘故,延误了按本合同专用条款规定的设计文件交付时刻,每延误一天,减收该项目应收设计费的千分之一,总的逾期违约金累计不超过合同总额的5%。
8.4由于乙方缘故产生的设计变更,甲方将依照变更所涉及的变更金额对乙方的设计费予以扣除,扣除比率为变更所产生的施工图预算金额的5%,但累计扣除金额不超过合同总额的15%。
8.5 甲方违约变更托付设计项目、规模、条件或提交资料错误及对所提资料作修改,以致造成乙方较大返工或大幅增加工作量时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费或追加工作量的费用补偿。
8.6 甲方提交资料及文件超过规定期限15天以内,乙方交付设计文件时刻顺延;超过规定期限15天以上时,甲方、设计双方可重新商定提交设计文件的时刻。
8.7 在合同生效后,非乙方缘故甲方要求终止或解除合同,乙方未开展设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始工作的,甲方应依照乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该时期设计费的一半支付;超过一半时,按该时期设计费的全部支付。
8.8 合同生效后,非甲方缘故乙方要求终止或解除合同,应双倍返还定金。
9、设计文件交付乙方应依照双方约定的有关设计文件出版份数和文件交付时刻向甲方提供设计文件。
如在专用条款中无特不约定,乙方应向甲方提供全部托付范围内设计成品的电子版本及纸介质版本。
10、现场服务10.1乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更,依照工程情况派驻现场设计代表,参加隐蔽工程验收、试生产考核及工程竣工验收。
10.2乙方至少应在相关专业施工的每个时期为执行本合同派驻一名能胜任的,具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。
10.3 在乙方人员进入现场作业或配合施工时,甲方协助乙方解决工作所需要的工作条件,所产生的费用由乙方自理。
11、争议与索赔11.1 争议:甲方、乙方双方因合同发生争议时,双方应通过友好协商解决,协商不成向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁,该仲裁是终局的,仲裁结论对双方都有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
11.2 索赔11.2.1 乙方可按以下规定向甲方索赔:11.2.1.1 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;11.2.1.2 索赔事件发生后21天内,向甲方发出要求索赔的书面通知;11.2.1.3 甲方在接到索赔通知后21天内给予响应,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在21天内未予答复,应视为对该项索赔的默认。
11.2.2 甲方可按以下规定向乙方索赔:11.2.2.1 有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;11.2.2.2 索赔事件发生后21天内,向乙方发出要求索赔的书面通知;11.2.2.3 乙方在接到索赔书面通知后21天内给予响应,或要求甲方进一步补充索赔理由和证据,乙方在21天内未予答复,应视为对该项索赔的默认。
12、其它12.1 当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时,从询价、对外谈判、国内外技术考察、设计联络会、监造直至建成投产的各个时期,假如需要汲取乙方人员参加,乙方有积极予以配合的义务。
12.2 保险:甲方办理甲方人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;乙方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.4 本合同未尽事宜,双方可签订补充合同作为附件,补充合同与合同具有同等法律效力。
12.5 合同有效期:本合同经双方代表签字盖章后生效,在工程建成竣工验收移交生产,结清设计费后自行终止。
12.6 合同份数:合同正本贰份,具有同等效力,由甲方、乙方双方各执壹份。
副本肆份, 甲方、乙方双方各执贰份。
第二章专用条款甲方(托付方):浙江浙大网新环境工程有限公司乙方(乙方):甲方托付乙方承担宁夏灵武电厂一期2×600MW机组烟气脱硫工程施工图、工程量清单、竣工图设计及服务,工程地点为宁夏灵武市,合同签约地点为浙江省杭州市,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条签订依据1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场治理规定》。
1.2 国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1甲方提交的相关资料2.2 乙方应满足的要紧标准、规范:按照国家及电力部颁发的有关现行标准和规范及内容格式深度进行工程的施工图设计。
执行的要紧标准与规范有《大型火力发电厂设计技术规范》、《电力工程制图标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》、《衬里钢壳设计技术规定》、《橡胶衬里化工设备》、《钢结构工程施工质量验收规范》、《建设工程工程量清单计价规范》等。