空调设备加工承揽及空调工程安装
安装承揽协议标准范文(5篇)
安装承揽协议标准范文甲方：_____乙方：_____按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况1、工程名称：工程地点：工程内容：格力商用空调设备销售及安装。
2、开工日期：定货_____天设备到达施工现场。
安装施工工期：_____天3、技术指标：建筑面积为____平方米，制冷面积为____平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为：_____15℃―+43℃。
b、冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃_____28℃。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《_____》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价：第四条付款方式及期限1.预付款数额为供货合同签订后____日内付_____%;2.货到工地现场经验收后付_____%;4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付_____%;5.质保金：_____%（质保期满后一次性付清）。
第五条甲方工作及责任1、确认施工场地具备开工条件;2、水、电等施工管线进入施工场地;3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式_____空调工程。
即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按____省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进行清理打扫卫生。
工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
空调安装承揽合同样本（精选8篇）
空调安装承揽合同样本（精选8篇）空调安装承揽篇1安装承包单位(乙方)：____________________________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条总则一、工程名称：X大厦空调管道改造工程二、工程地点：X大厦地下室三、工程范围：_____________________________________四、承包方式：包工包料。
五、工程造价：本工程全部按图施工，工程预算一次性包死造价为人民币________元(各单项工程造价及所用的施工主材详见工程项目及主材一览表)，施工过程中工程量如有变更，乙方仍应保质保量地完成工程，但工程造价不予调整。
第二条在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条施工准备一、甲方在开工前清除施工场地范围内可能影响正常施工的障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地);解决施工用水源、电源;解决项目部办公地、施工人员休息等生活简易设施。
应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究并提供施工草图，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列第( )项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应;2.统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂使用;特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应;3.包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。
空调工程施工需要哪些资质
空调工程施工需要哪些资质空调工程施工所需的资质包括但不限于以下几种：一、建筑机电安装工程专业承包资质：这是进行空调设备安装、调试和维护的基本资质。
持有建筑机电安装工程专业承包资质的企业，能够承接各类机电设备安装工程，包括空调设备的安装工程。
二、空调通风工程专业承包资质：这是进行空调通风系统设计、安装和维护的专业资质。
持有空调通风工程专业承包资质的企业，可以承接空调通风系统设计、安装和维护等相关工程项目。
三、供暖通风与空调工程设计与施工一级资质：这是进行供暖通风与空调系统设计与施工的最高级别资质。
持有供暖通风与空调工程设计与施工一级资质的企业，能够承接各类供暖、通风和空调系统设计、安装和维护等工程项目。
除了以上三种资质外，空调工程施工还需要具备相应的技术团队和施工经验。
比如，施工团队中需要有专业的空调工程师和技术人员，他们应具备空调工程设计、安装和调试的相关经验和技能。
此外，企业的管理团队也需要有相关的经验和能力，能够有效组织施工工作、保证工程质量和安全。
在进行空调工程施工前，企业还需具备相关的资格证书和资质文件，如建筑机电安装工程师证、空调工程师证等。
这些证书是企业和员工从事相关工作的必备条件，能够证明其具备相应的专业知识和技能。
此外，空调工程施工还需要符合国家相关法律法规和标准，如《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产标准化管理办法》等。
企业在进行施工时，需要遵守各项规定，确保工程施工符合国家标准和要求，保障工程质量和安全。
总的来说，空调工程施工需要企业具备一定的资质和技术实力，才能够进行施工。
在进行施工前，企业需要获得相关资质证书和文件，拥有合格的技术团队和管理团队，遵守相关法规和标准，确保空调工程施工的顺利进行，保证工程质量和安全。
希望以上内容对您有所帮助。
承接通风暖通空调工程合同范本
承接通风暖通空调工程合同范本---甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]鉴于甲方拟对其位于[项目地址]的建筑物进行通风、暖通及空调系统的设计与安装工程，经双方友好协商，达成如下合同：第一条工程范围1. 乙方负责甲方指定建筑物的通风、暖通及空调系统的设计、供应、安装及调试工作。
2. 乙方应按照国家及行业相关标准和规范执行工程，确保工程质量满足甲方要求。
第二条合同金额1. 双方同意本工程的总合同金额为[合同金额]元人民币。
2. 甲方应按合同约定支付工程款项，具体付款方式和时间见附件。
第三条工程进度1. 乙方应在签订合同后[具体天数]天内开始施工，并保证在[竣工日期]前完成所有工程内容。
2. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延期，双方应及时协商确定新的工期。
第四条质量保证1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家及行业标准，并提供相应的合格证明。
2. 乙方应对所安装的系统进行不少于[保修期限]年的免费保修服务。
第五条合同变更与终止1. 如需变更合同内容，必须经双方书面同意，并签订书面补充协议。
2. 因一方违约或其他法定情形，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应责任。
第六条争议解决1. 本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
第七条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日---。
空调安装工程施工队伍
空调安装工程施工队伍一、队伍组建1. 人员配备空调安装工程施工队伍人员配备一般包括项目经理、工程主管、技术人员、施工人员等。
其中，项目经理负责项目的总体管理与协调，工程主管负责具体施工工作的安排与指导，技术人员负责施工过程中的技术支持，施工人员则是具体执行施工任务的人员。
2. 技术要求空调安装工程施工队伍的技术要求较高，需要具备一定的空调安装经验和技术知识。
施工队伍中应该有专业的安装技术人员，熟悉空调设备的安装流程和要求。
技术人员需要具备相关资质证书，对空调设备的安装、调试、维护等工作有着丰富的实践经验。
3. 岗位分工在空调安装工程施工队伍中，每个人员的岗位分工是非常重要的。
项目经理需要负责项目的整体管理和协调，工程主管负责具体施工任务的安排与指导，技术人员负责解决施工过程中遇到的技术问题，施工人员负责具体施工任务的执行。
每个人员都要明确自己的职责，共同合作，才能顺利完成空调安装工程。
二、工程施工管理1. 施工计划空调安装工程施工队伍在施工前需要制定详细的施工计划。
施工计划应包括施工项目、施工任务、施工时间、施工流程等内容，确保施工过程有序进行，能够按时完成任务。
施工队伍要根据实际情况制定施工计划，合理安排施工人员的工作时间，确保施工进度。
2. 施工过程管理在施工过程中，空调安装工程施工队伍需要做好施工过程管理。
包括对施工现场进行管理，确保施工安全和环境卫生；对施工进度进行管理，及时发现问题并调整施工计划；对施工质量进行管理，确保施工质量达标。
施工队伍需要配合项目监理进行施工管理，确保施工按照规范和要求进行。
3. 安全防护安全防护是空调安装工程施工队伍需要重点关注的问题。
施工队伍在进行施工时，需要严格遵守安全操作规程，做好施工现场的安全防护措施。
包括施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋等防护用具；施工现场必须设置安全警示标识，确保人员和设备的安全；定期进行安全检查，防止安全事故的发生。
施工队伍要重视安全防护工作，加强安全意识教育，减少安全事故的发生。
空调安装工程及附属工程施工方案
空调安装工程及附属工程施工方案1. 项目概述本项目旨在为XX公司的办公楼安装空调系统及相关附属工程。
空调系统将确保室内温度和湿度的合适调节，提供员工一个舒适的工作环境。
2. 工程范围空调安装工程的主要范围包括：- 安装中央空调系统，包括冷却设备、送风管道、排风系统等。
- 安装分散式空调设备，如分体式空调。
- 布线及电气连接。
- 其他附属工程，如控制系统安装、隔音处理等。
3. 施工计划施工计划将按照以下步骤进行：1. 前期准备：包括施工人员培训、安全措施的制定和准备所需的材料和设备等。
2. 安装主要设备：按照施工图纸和设计要求，安装中央空调系统的冷却设备、送风管道和排风系统等。
3. 安装分散式空调设备：根据设计要求，安装分体式空调设备。
4. 布线及电气连接：根据施工图纸，进行电气布线和设备之间的连接。
5. 其他附属工程：根据设计要求，安装控制系统及进行隔音处理等。
6. 完工与验收：进行设备的测试和调试，确保其正常运行，并进行竣工验收。
4. 施工要求施工过程中应注意以下要求：- 确保施工过程中的安全，严禁擅自进行有可能影响其他工种安全的操作。
- 施工过程中必须按照相关法律法规和规范进行，确保质量。
- 施工人员应具备相关资质和技能，并按照安全操作规程进行施工。
- 施工现场应保持干净整洁，及时清理施工废料。
5. 施工材料和设备施工所需的材料和设备应符合相关标准和规范，并经过合格的供应商供应。
6. 施工监督与质量控制工程的施工应有专人进行监督，并对施工质量进行检查和控制，确保施工达到设计要求和相关标准。
7. 工期和支付方式工期将根据实际情况确定，并与XX公司协商达成一致。
支付方式将按照合同规定执行。
以上为空调安装工程及附属工程施工方案的简要描述，请在产生实际执行时根据具体情况进行详细制定。
最新民事案由装空调承揽合同
最新民事案由装空调承揽合同《关于空调安装承揽合同纠纷案件的民事诉状》原告：XXX被告：XXX一、案由根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条规定，本案由民事案由装空调承揽合同纠纷引起，具有一定的事实和理由，依法可以向人民法院提起诉讼。
二、事实和理由1. 原告与被告于[[今天日期]]签订了一份《空调安装承揽合同》，约定原告委托被告承揽其位于XXX的空调安装工程。
2. 合同签订后，原告按照约定支付了定金和工程款共计XXX元。
然而，被告在安装过程中存在严重质量问题，导致空调无法正常使用，给原告造成了经济损失。
3. 原告多次与被告沟通，要求其整改并赔偿损失，但被告态度恶劣，拒不履行合同义务。
4. 原告为维护自身合法权益，现向人民法院提起诉讼，请求判令被告按照合同约定承担违约责任，赔偿原告经济损失，并承担本案的诉讼费用。
三、诉讼请求1. 判令被告返还已支付的定金和工程款共计XXX元；2. 判令被告赔偿原告经济损失XXX元；3. 判令被告承担本案的诉讼费用。
四、证据1. 空调安装承揽合同；2. 支付凭证；3. 质量问题照片或视频；4. 沟通记录；5. 其他支持原告主张的证据。
五、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2. 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
3. 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条：公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。
六、诉讼请求的合理性被告在承揽空调安装工程过程中存在严重质量问题，导致原告遭受经济损失。
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，被告应当承担违约责任，返还已支付的定金和工程款，并赔偿原告的经济损失。
空调工程合同属于什么合同
空调工程合同属于什么合同我们需要明确空调工程合同的性质。
空调工程合同属于承揽合同的一种，它是指承揽人（通常是空调设备供应商或安装公司）按照定作人（通常是业主或开发商）的要求，完成特定的空调系统安装、调试、维护等工作，并由定作人支付报酬的合同。
这种合同形式在法律上有着明确的定位，旨在规范双方的权利义务，防止纠纷的发生。
我们来探讨空调工程合同中应当包含的关键要素。
一份标准的空调工程合同通常包括以下几个部分：1. 合同双方信息：明确指出承揽人和定作人的全称、地址、法定代表人或授权代表以及联系方式等基本信息。
2. 工程概述：详细描述空调工程的范围、位置、类型、主要技术参数和性能要求等。
3. 工程周期：规定工程的开工日期、竣工日期以及可能影响工期的因素和相应的处理办法。
4. 质量要求：明确工程质量标准，包括符合国家或行业标准、验收标准以及不合格工程的处理方式。
5. 价格条款：包括工程总价、计价方式、付款条件、付款时间以及变更订单的价格调整机制等。
6. 保修与维护：约定保修期限、保修范围、维护服务内容及费用承担等。
7. 违约责任：双方违反合同约定时的责任承担，包括违约金、赔偿金等。
8. 争议解决：设定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
9. 其他条款：根据具体情况可能包括保险、知识产权、保密协议、不可抗力等内容。
在签订空调工程合同时，双方应当本着平等自愿、诚实信用的原则，充分沟通，确保合同内容的准确性和可操作性。
合同一旦签订，就具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除合同。
如果确实需要修改合同内容，应当经过双方协商一致，并按照法律规定的程序进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
空调设备加工承揽及空调工程安装
空调设备加工承揽及空调工程安装
合同书
甲方：平山县红十字医院
乙方: 中大空调集团有限公司
空调设备加工承揽及空调工程安装
合同书
甲方：平山县红十字医院
乙方：中大空调集团有限公司
为了保护甲、乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就红十字医院综合楼中央空调系统工程采购及安装事项协商一致，订立本合同。
第一章合同协议书
一、项目名称
平山县红十字医院综合楼中央空调系统工程
二、设备范围及质量要求
所有本工程所需的设备和安装所需用材，所有材料和设备均应符合国家标准。
（包含4台节能水泵、拟建的高压氧舱和磁共振所需房间的管道和设备、保温）
三、工程施工范围
1、根据甲方提供的施工图纸和现场施工条件（包括拟建的高压
氧舱和磁共振所需房间）制定施工方案；
2、组织具有相关水平的施工队伍进行施工；
3、工程技术人员全程跟踪服务和技术指导，确保工程质量；
4、设备的购置、包装、运输、装卸、安装、调试、全程服务，
并达到正常运行。
四、合同金额的组成
本中央空调系统所涉及的所有内容的总包价。
五、合同价款（优惠后）
1、合同金额（大写）：叁佰玖拾万元（人民币）；
2、合同金额（小写）：￥3900000.00 （人民币）；
六、结算付款方式及工程期限
1、结算付款方式
（1）甲方款项应汇入乙方书面通知的结算账户进行结算。
（2）结算方式：现金支票
（3）付款方式：签订合同预付合同价10%（39万元），
中间按照进度双方协商付款，保留4%（15.6万元）为质保
金，五年质保期满后付清。
2、施工期限
（1）自甲方预付款到帐之日计算，整体施工期限为90
天，乙方必须保证在施工期限内完工。
（2）如遇有以下几种情况，乙方不应承担工期违约责任：
A、不可抗力导致的施工延迟；
B、甲方设计变更导致的施工延迟；
C、甲方付款延迟导致的施工延迟。
D、甲方未能在双方商定的时间内，提供必要的施工场地
和施工条件或其他非乙方原因造成乙方施工队伍无
法进场施工的。
E、已经确定的建筑、设备、功能及安装管线发生变更的。
F、每周施工用水、电累计中断超过8小时，影响正常施
工作业的。
七、对包装、运输、交货、安装、调试等环节的全面验收
1、乙方负责严格按出厂规定包装；
2、全套设备均由乙方负责长短途运输、装卸、直至甲方现场；
3、全套设备要在合同生效后按甲方要求时间内先后运到施工
现场；
4、安装时，甲乙双方的工程技术人员必须都到施工现场具体指
导，参与施工，并做好技术交底工作，在施工过程中，要接
受监理人员及有关监督部门的监督指导；
5、安装完毕，及时组织有关人员进行全面调试、验收工作，并
做好详细记录及相关技术资料存档备案工作。
八、技术标准、质量保证、售后服务
1、所供应和交付的货物的技术规格应符合设计图纸和甲方技
术人员规定的技术规格和品牌。
2、本合同所提供的货物应符合技术规格中所规定的所有技术
标准，当技术规格中没有适用的标准时，货物应符合国内现
行的权威标准。
3、应有的售后服务及为甲方无偿培训操作技术人员，直至学会
操作。
4、本工程整体保修时间为联合验收后五年。
九、双方责任
1、甲方责任：
（1）按合同规定的时间提供施工场地和作业场所；
（2）提供施工用水、用电的连接点；
（3）组织甲乙双方、设计、监理等单位参加的技术交底和图纸会审，做好三方签署的交底会审纪要，配合做好工程
施工的隐检等工作；
（4）协调乙方与监理单位的关系，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行督查，协调工程中间验收；
（5）尽量为乙方提供必要的施工条件，对本工程项目因甲方原因停建或缓建，给乙方造成的损失将由甲方承担。
2、乙方责任：
（1）服从甲方及甲方委托项目管理单位的统一管理，遵守操作规程，按规范进行安全施工，与各类有关单位互相协
调配合，共同搞好工程质量；乙方不负责工程项目任何
施工单位的配合费，如因此而延期交付使用，乙方不承
担违约责任；
（2）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的生产。
供应
和管理工作；
（3）乙方所采购的材料、设备必须符合国家有关标准，若因材料、设备问题造成工程质量问题，由乙方负责；
（4）严格按照施工图纸和设备说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工，若因乙方原因造成工
期延误，由乙方承担责任。
（5）乙方负责售后维修服务；
（6）乙方免费为甲方培训操作及维修人员，直至上岗。
（7）乙方应严格按照国家规定做好安全文明施工。
如出现安全和工程事故，所造成的财产和人员损失由乙方负责。
十、合同解除和变更
1、合同生效后，除不可抗力外，双方不得解除和无故变更；
2、解除和变更合同所造成的损失由提出方负责承担。
十一、违约责任：甲乙双方不得违约，一方违约应赔偿守约方损失，按合同总额2% 赔偿；
十二、合同争议的解决方式：若一方违约或终止合同，甲乙双方应当友好协商解决，如协商不成，守约方应向本方所在地人民
法院提起诉讼。
十三、其他约定事项
1、该合同包括空调系统的配电及设备基础；
2、本合同经双方法人代表或委托代表人签字、加盖合同章或公
章后生效；所有对合同的修改必须甲乙双方共同加盖合同章
或公章后方可生效。
3、整个系统安装、调试完毕后，乙方书面告知甲方组织人员验
收，自告知之日起，如十日内甲方不验收，视为验收合格，
并支付乙方相应工程款，否则视为违约。
4、在保修期间，乙方在接到甲方保修通知后36小时内派人到
现场进行维修，否则甲方有权进行委托修理，费用从质保金
中扣除。
十四、组成合同的文件
1、本合同的协议书（合同书）；
2、原有的施工图纸、签约后的新补充图纸、所变更过的现场施
工条件、变更核定单、施工方案及进度计划；
3、双方有关工程设备的洽商、变更等书面协议或文件均视为本
合同的组成部分。
4、本合同一式四份，双方各执两份。
十五、未尽事宜，双方友好协商解决，并签订补充协议，视为合同的有效组成部分。
甲方：法人或委托人：
乙方：法人或委托人：
签订日期：年月日。