EPC施工合同(全空白)

合集下载

EPC建筑工程合同(全空白)

EPC建筑工程合同(全空白)

EPC建筑工程合同(全空白)第一章 - 总则第一条 - 合同主体根据《中华人民共和国合同法》的规定,以下所称"甲方"为建设单位,以下所称"乙方"为承包商。

甲乙双方依据平等、自愿的原则,就EPC建筑工程达成如下合同。

第二条 - 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在EPC建筑工程中的权利、义务和责任,促进工程顺利进行。

第三条 - 合同范围本合同适用于EPC建筑工程的设计、采购和施工等阶段的所有工作。

第二章 - 工程设计第四条 - 设计阶段1. 甲方负责对工程进行初步设计,并提供给乙方合同约定的参考资料。

2. 乙方根据甲方提供的资料,进行详细设计。

3. 设计阶段的具体要求和时间安排将在双方另行协商确定。

第五条 - 设计文件1. 乙方应按照甲方要求,及时编制完整的设计文件,并提交给甲方审核。

2. 设计文件的审核结果由甲方通知乙方。

第三章 - 工程采购第六条 - 材料采购1. 乙方应根据设计文件的要求,及时组织采购所需的材料。

2. 乙方应确保所采购的材料符合国家相关标准和质量要求。

第七条 - 设备采购1. 乙方负责根据工程需要购买相应的设备。

2. 设备的质量和性能应符合合同约定的要求。

第四章 - 工程施工第八条 - 施工计划1. 乙方应根据设计文件和合同约定的时间要求制定详细的施工计划。

2. 施工计划应提前提交给甲方审核,得到甲方的批准后方可执行。

第九条 - 施工质量1. 乙方应按照设计文件和国家相关标准的要求,确保工程施工质量。

2. 施工过程中如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改。

第五章 - 工程验收第十条 - 验收程序1. 工程竣工后,乙方应及时通知甲方进行验收。

2. 验收程序将按照双方另行约定进行。

第十一条 - 验收标准1. 工程验收应符合设计文件和国家相关标准的要求。

2. 验收标准由双方共同商定。

第六章 - 其他条款第十二条 - 争议解决任何因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交当地仲裁委员会进行仲裁。

工程项目epc总承包合同(3篇)

工程项目epc总承包合同(3篇)

工程项目epc总承包合同第1篇发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):担保方(以下简称丙方):经甲乙双方协商,甲方决定将学院二期工程五栋宿舍楼发包给乙方,为明确双方的主要权利和义务,特订立本合同,以此作为双方互相信守的依据。

一、工程概况1、工程名称:西安华______舍楼;2、工程地点:西安户县东大西安华______内;3、工程规模:五楼宿舍楼,地上六层,砖混结构,建筑面积34000平方米。

二、工程承包范围和内容:施工图所涉及的全部土建、安装工程。

三、工程质量标准:经甲方验收合格。

四、工程进度要求:具备施工条件后,经甲方乙方协商确定。

五、乙方进场施工时间:甲方须在________年____月____日前满足乙方正式进场、能正常施工的条件,如会审后的施工图纸、三通一平等发包方应具备的发包条件。

六、工程结算方式:按《________年____省建筑工程综合概预算定额》和《________年____省安装工程预算定额》及其配套的费用定额进行结算,并做如下调整:1、项目直接费中定额基价人工费的计取:按定额工日数量100元工日。

2、按费用定额中一类工程取费标准进行取费;即设定项目直接费为A、其他直接费为B、现场经费为C、间接费为D,差别利润为E,则, (ABC)(ABCD)贷款利息根据计费依据,分别按直接工程费的计取和按人工费的计取;安全文明施工补贴按不含税造价的计取;甲方分包工程,乙方收取分包部分直接费的5%(人工费的20%)的配合费,并收取分包部分直接费的8%(人工费的30%)的管理费;甲方借用工按每工日100元100元25%进行结算;养老统筹和四项保险分别按、的费率计取费用。

3、项目直接费中定额基价机械费的计取:按定额机械费150%结算。

4、定额中有明确价格的材料(含水电、土建安装主材、地材和辅材),按定额基价计入取费后,并按市场采购价采保费(费率为)装卸费运输费和途耗费用进行价差调整,市场价以双方认质认价为准;若双方认价发生争议,以采购期间____省工程造价信息公布价格为准;定额中没有明确价格的材料(如辅材等),按定额基价150%计入并取费。

epc总承包项目的施工合同范本

epc总承包项目的施工合同范本

epc总承包项目的施工合同范本甲方:(委托方名称)地址:联系人:电话:乙方:(承包方名称)地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,就甲方委托乙方为甲方进行EPC总承包项目的施工工作达成如下协议:一、项目概况:1. 项目名称:(项目名称)2. 项目地点:3. 项目工程范围:(具体工程内容)二、工程标准及质量要求:1. 工程应符合国家相关标准及法规要求;2. 工程质量需达到甲方要求的水平;3. 工程验收标准:符合验收标准后,由双方共同进行验收。

三、工程进度及交付时间:1. 工程建设周期为(具体时间),双方应共同努力确保项目按时完工;2. 工程交付时间:工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。

四、合同价款及支付方式:1. 项目总造价为(具体金额);2. 付款方式:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间由双方协商确定。

五、保修期:1. 乙方承诺在工程验收后提供一定期限的保修服务,具体保修期限为(具体时间);2. 在保修期内,如发现质量问题,乙方应及时进行维修或更换。

六、违约责任:1. 若一方违约造成给对方造成损失的,应承担相应的经济赔偿责任;2. 若甲方违约未能按时支付款项的,应承担相应的违约责任;3. 若乙方违约未按时交付、交付质量不合格等行为的,应承担相应的违约责任。

七、合同变更:1. 若由于不可抗力等原因,需对合同内容进行变更的,应经双方协商一致后,签订书面变更协议。

八、争议解决:1. 若双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 如无法协商解决,应提交仲裁解决。

本合同自双方盖章后生效,合同一式双份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

建筑工程epc施工合同范本

建筑工程epc施工合同范本

建筑工程epc施工合同范本甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拟对某项目进行建筑工程施工,现经双方协商一致,特订立本合同,以明确双方权利义务,共同遵守合同规定,达成如下协议:第一条项目概述1.1 甲方将由乙方进行EPC施工,项目名称为(项目名称),项目地点为(项目地点)。

1.2 本合同约定的EPC施工范围包括但不限于设计、采购、施工、设备安装等服务,具体详细需求双方将另行商议确定。

第二条价格与支付方式2.1 本次EPC施工的总价格为(总价),具体结算以实际发生的费用为准。

2.2 付款方式:(1)验收合格后首付款50%;(2)项目中期验收后支付30%;(3)项目竣工验收后支付20%。

第三条完工时间3.1 乙方应按照合同规定的时间节点完成所有工程,确保项目按时交付。

3.2 如果乙方因不可抗力等合理原因导致工期延误,应及时通知甲方,并经双方协商确定新的完工时间。

第四条质量保证4.1 乙方应按照国家相关法律法规和项目技术标准要求进行EPC施工,确保施工质量符合合同约定。

4.2 在保修期内,对于因质量问题造成的设备故障或施工质量问题,乙方应及时处理,并保修期内免费维修或更换损坏零件。

4.3 乙方应提供完善的质量保证措施,确保项目运行安全可靠。

第五条合同解除5.1 双方一致同意的情况下,可解除本合同。

5.2 若一方因违约行为导致本合同解除,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

第六条其他约定6.1 双方未尽事宜,另行协商约定。

双方确认本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。

EPC总承包合同范本(精选12篇)

EPC总承包合同范本(精选12篇)

EPC总承包合同范本(精选12篇)EPC总承包合同1甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。

在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。

其次条工程造价决算方式:___第三条工程款支付:___第四条工期:1、本工程自接到甲方开工通知的__日起起先计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为__天___第五条施工组织管理:1、甲方委派__为本工程管理负责人,委派___为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督___第六条工程质量监督___第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,平安生产,保卫等工作负全部责任___第八条合同履约金及违约惩罚合同签订时乙方向甲方交履约金__万元___第九条前期要求:乙方在开工前,必需与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工安排》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《平安生产责任书》。

第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。

第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。

甲方(盖章):__________乙方(盖章) :__________代表人:__________代表人:__________EPC总承包合同2发包单位:(甲方)承包单位:(乙方)一、工程名称:二、承包范围:工程全部施工内容三、承包方式:包工包料四、开竣工时间:开工时间20XX年xx月XX日竣工时间:20XX年XX月XX日五、质量要求:六、验收标准:依据现行相应工程施工规范,以甲乙双方验收为准。

七、保修日期:一年,即从竣工验收合格之日起先算起。

八、双方责任:甲方:1、负责供应水电源至现场50米2、负责刚好根据形象进度进行工程拨款3、负责保证现场满意施工要求4、负责工程施工中的有关协调工作等乙方:1、负责施工人员平安,由于施工过程违章造成的担心全事故,责任自负,担当一切经济损失。

施工epc合同范本(精选6篇)

施工epc合同范本(精选6篇)

施工epc合同范本(精选6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!施工epc合同范本(精选6篇)施工epc合同范本第1篇发包人(全称)承包人(全称)依照《XXX民法·典》、《XXX 建筑·法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_XXXX项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

工程总承包(EPC)合同7篇

工程总承包(EPC)合同7篇

工程总承包(EPC)合同7篇篇1合同编号:XXXXXXXX甲方(发包方):XXXXXXXXX乙方(承包方):XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程总承包(EPC)事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:XXX工程。

2. 工程地点:XXX。

3. 工程内容:设计、采购、施工总承包。

二、工程总承包范围乙方负责本工程的规划、设计、采购、施工及竣工验收等全过程工作。

具体包括但不限于以下内容:1. 规划设计:完成本工程的设计、规划等前期工作。

2. 设备材料采购:负责所有设备、材料的采购与供应。

3. 施工组织与管理:负责施工过程中的现场管理、质量控制及安全监管等。

4. 竣工验收:完成工程竣工验收所需的所有工作。

三、合同工期及进度安排1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。

3. 进度安排:按照甲方要求和工程实际情况,制定详细进度计划,并按计划执行。

四、工程质量要求及标准1. 乙方应确保工程质量和安全性能符合国家相关标准及规范。

2. 若因乙方原因导致工程质量不达标,乙方应承担全部责任并承担相应损失。

五、合同价款及支付方式1. 工程总价:人民币XXXX元整(大写:圆整)。

具体金额根据工程实际结算确定。

2. 支付方式:甲方按工程进度支付乙方款项,具体支付比例及时间节点如下:(1)合同签订后XX日内,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;(2)工程完成XX%时,甲方支付乙方工程总价的XX%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余的款项。

六、双方权利义务及违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定,履行各自义务。

2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标,乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

3. 如因甲方原因导致工程延期或停工,甲方应承担相应损失并支付乙方已完成的工程量对应的款项。

epc类合同范本(实用6篇)

epc类合同范本(实用6篇)

epc类合同范本(实用6篇)epc类合同范本第1篇甲方:乙方:依照《民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

1、工程名称及地点:2、工程承包内容及范围:(1)变电站一般土建工程:施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。

(2)变电站建筑工程:主控楼、高压配电间、办公楼等主要建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。

(3)变电站辅助设施工程:全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。

(4)变电站安装工程:变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。

(5)线路工程:至送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。

(线路全长公里)(6)通信工程至光纤通信线路架设工程。

(线路全长公里)(7)系统试运行。

(8)用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。

以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。

3、工程承包方式:本工程由乙方进行施工总承包。

4、工程合同金额:人民币整。

(项目建设所需的备品备件购置、管理车辆购置、工器具办公生产生活家具购置以及甲方生产职工培训及提前进场费用等均未包含在此合同价格内。

)5、工程质量要求:单位工程合格率100%,整体工程达到优良标准。

6、工程工期要求:开工日期为年月日,竣工日期为年月日,合同工期天。

7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

9、本合同包括:(1)协议书(2)专用条款(3)通用条款10、本合同订立时间:年月日,合同订立地点:。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章(或合同专用章)后生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

XX工程设计施工总承包合同发包人:承包人:二〇一二年月日第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):发包人为实施(项目名称),已接受承包人对该项目勘察设计施工总承包投标。

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

1、工程概况工程名称:建设规模:工程地点:立项批文:资金来源:2、工程承包范围本工程的设计(含勘察)、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、合同工期计划开始工作时间:工期控制:日历天,其中设计(含勘察)周期日历天,施工工期日历天。

实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

4、质量标准设计质量标准:施工质量标准:5、签约合同价设计(含勘察):按照国家发展计划委员会、建设部制订的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)之规定设计收费标准下浮 %计算,计费额为经XX政府投资项目评审中心评审后的预算控制价。

暂定设计(含勘察)费人民币元(大写:元整)。

施工:以经评审的预算控制价下浮 %作为计价基础。

暂定施工签约合同价人民币元(大写:元整),最终工程结算价款以国家审计机关审定金额为准。

6、承包人项目经理项目经理:设计负责人:施工负责人:7、组成合同的文件组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)图纸(8)经评审的预算控制价;(9)其他合同文件(包括但不限于招标文件、承包人的投标文件)合同双方在合同履行过程中经双方签字认可的有关工程的补充协议、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,其解释顺序以时间在后者具有最优先解释权。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准(承包人提供的图纸与发包人提出的技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准)。

8、本协议书中有关词语含义与合同条款中的定义相同。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计(含勘察)、施工、竣工、交付及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

11、本合同正本一式份,合同双方各执一份。

副本一式份,发包人份,承包人份。

12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

补充协议是合同的组成部分。

13、发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

发包人:(盖单位章)承包人:(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)签约时间:年月日签约地点:XXX第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、图纸、经评审的预算控制价,以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书:指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等,是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求:指构成合同文件组成部分包含发包人对承包人所作的要求,包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求,以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸:指构成合同文件组成部分的由承包人提供的工程图纸,以及按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。

1.1.1.8经评审的预算控制价:指构成合同文件组成部分的由发包人所属政府投资项目评审中心评审批复的工程预算控制价。

1.1.1.9其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.3承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理:指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人:指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6施工负责人:指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7采购负责人:指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工作,并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

属于国家强制监理的,监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师:指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备1.1.3.1工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 子项工程:指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5工程设备:指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备:指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地:指为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11临时占地:指为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工1.1.4.1开始工作通知:指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期:指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期:指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。

实际竣工日期以工程竣工验收报告中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期:指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,具体期限在专用合同条款中明确,包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6基准日期:指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7天:除特别指明外,指日历天。

合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。

期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8竣工试验:是指在工程竣工验收前,根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9竣工验收:是指承包人完成了全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10竣工后试验:是指在工程竣工验收后,根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收:是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.4.12 竣工验收报告:指由承包人(包括勘察、设计和施工)、监理人和发包人共同签发的证明该工程竣工验收合格的文件。

1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价:指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同金额。

1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额:指财评预算控制价中给定的,用于在编制预算控制价时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价:指财评预算控制价中给定的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工:指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金:指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件:指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定,经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2语言文字合同使用的语言文字为中文。

专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。

除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件。

1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。

除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 文件的提供和照管1.6.1 承包人文件的提供除专用合同条款另有约定外,承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。

合同约定承包人文件应批准的,监理人应当在合同约定的期限内批复。

承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件按专用合同条款约定由发包人提供的文件,包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。

由于发包人未按时提供文件造成工期延误的,按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另一方。

相关文档
最新文档