商品房买卖合同变更申请书
商品房合同更改申请书模板
尊敬的开发商：您好！我是某某小区的业主，购房合同编号为：【合同编号】。
在此，我向您提出关于更改商品房合同的申请。
首先，我想对您多年来为我们提供的优质服务表示衷心的感谢。
正是因为您的辛勤付出，我们才能拥有一个温馨的家。
然而，在实际居住过程中，我发现合同中某些条款与实际情况存在一定出入，为了保障双方的权益，特此提出合同更改申请。
一、合同更改事项如下：1. 合同中关于物业管理费的收取标准与实际不符，我希望能够按照实际物业管理费的标准进行调整。
2. 合同中关于公共设施的配套情况与实际情况存在差异，我希望能够对公共设施的配套情况进行明确表述，以保障我的合法权益。
3. 合同中关于房屋交付时间的规定与实际交付时间不符，我希望能够按照实际交付时间进行调整。
4. 合同中关于绿化率的规定与实际绿化情况存在差距，我希望能够对绿化率进行明确表述，以保障我的合法权益。
二、合同更改理由：1. 物业管理费的收取标准应按照实际情况进行调整，以保障双方的权益。
2. 公共设施的配套情况直接关系到我们的生活质量，明确表述有利于双方权益的保障。
3. 房屋交付时间的调整能够更好地满足双方的实际情况，确保合同的履行。
4. 绿化率是小区环境的重要组成部分，明确表述有利于业主权益的保障。
三、合同更改方案：1. 双方协商一致，对合同中涉及的物业管理费标准进行调整，以实际物业管理费的标准为准。
2. 双方协商一致，对合同中涉及的公共设施配套情况进行明确表述，确保双方的权益得到保障。
3. 双方协商一致，对合同中涉及的房屋交付时间进行调整，以实际交付时间为准。
4. 双方协商一致，对合同中涉及的绿化率进行明确表述，确保双方的权益得到保障。
我相信，通过双方的共同努力，我们一定能够顺利完成合同更改，从而保障双方的合法权益。
在此，我真诚地希望您能够给予关注和支持，并与我尽快取得联系，共同协商解决此事。
联系方式：【联系方式】此致！敬礼！申请人：【申请人姓名】申请日期：【申请日期】注：本申请书仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
商品房合同更改申请书模板
商品房合同更改申请书模板
我是您公司在XXXX小区购买的一套商品房的业主，我的姓名是XXX。
我在此向您提交一
份商品房合同更改申请书，希望能够对合同中的某些条款进行修改。
以下是我希望更改的
内容：
1. 房屋交付日期：原合同约定的交房日期为XXXX年XX月XX日，由于一些不可抗力因素，导致工程延期，我请求将交房日期延后至XXXX年XX月XX日。
2. 房屋交付标准：原合同中约定的交付标准为XXXX，但实际验房后发现部分房屋存在质
量问题，我请求将交付标准提高至XXXX，确保房屋质量符合国家相关标准。
3. 产权证办理时间：原合同中约定的产权证办理时间为XXX个工作日，但实际操作中存在较长的办理周期，我请求将产权证办理时间延长至XXX个工作日，以确保顺利办理产权证手续。
4. 装修规范要求：原合同中未具体规定装修规范，导致后期装修存在不确定性，我请求在
合同中明确规定装修标准和要求，并对装修行为进行监督，保障房屋质量。
5. 其他：如有其他需要更改的内容，希望能够在双方协商一致的基础上进行修改，并签订
新的合同。
在此，我郑重提出以上更改请求，希望贵公司能够认真考虑并尽快回复。
如果需要进一步
协商与沟通，我十分愿意配合，共同达成有利于双方的解决方案。
感谢您的耐心阅读与回复。
祝好！
此致
XX建筑公司：
XXX
日期：XXXX年XX月XX日。
商品房合同更改申请书模板
商品房合同更改申请书模板尊敬的合同管理部门：您好！我是xxx小区xx号楼xxx房间的购房者，本函是向贵部门申请更改商品房合同的事宜。
首先，我非常感谢贵部门对于我购房事宜的关注和支持。
我在xxxx年x月x日与开发商签订了一份商品房购买合同，但在实际居住中，我发现合同中存在一些与实际情况不相符的地方，因此，我希望能够向贵部门申请对合同进行更改。
主要有以下几点需要更改：第一点，关于房屋交付的时间。
根据合同约定，开发商应在xxxx年x月x日将房屋交付给购房者，然而，实际上，由于各种原因，开发商在该日期之后仍未交付房屋，导致我无法按时入住。
因此，我希望能够将合同中的交付日期更改为实际交付日期，以便保障我的权益。
第二点，关于产权证办理。
合同约定，在房屋交付后的xx月内，开发商应负责为购房者办理相关的产权证手续，然而至今尚未办理完毕。
我希望能够更改合同中的办理期限，并要求开发商尽快办理产权证手续，以便我能够正常使用该房产。
第三点，关于装修标准。
合同中明确约定了房屋的装修标准，然而实际交付的房屋装修与合同中约定的不符合。
例如，墙壁颜色、地板材质等均与合同约定不符。
我希望能够更改合同中的装修标准，并要求开发商进行相应的装修更改，以确保我能够获得与合同相符的房屋。
第四点，关于房屋面积。
合同中约定了购买房屋的面积，然而实际测量发现，房屋的实际面积与合同中的约定存在差异。
我希望能够更改合同中的面积，确保面积数据的准确性，避免因面积差异而引发的纠纷。
最后，我特此附上购房合同的复印件和相关证明材料，希望贵部门能够认真审核我的申请，并尽快给予答复。
我相信贵部门会维护购房者的合法权益，确保合同的真实性和合法性，为购房者提供一个公平、公正的交易环境。
再次感谢贵部门的关心和支持！期待您的早日答复！此致敬礼购房者：XXX日期：xxxx年x月x日。
买卖合同变更诉讼请求申请书范例
买卖合同变更诉讼请求申请书【申请人姓名】【申请人地址】【申请人联系电话】被申请人：【被申请人姓名】【被申请人地址】【被申请人联系电话】法院名称：案由：买卖合同变更纠纷尊敬的法院：本人是买卖合同纠纷的申请人，根据中华人民共和国民事诉讼法及其他相关法律规定，特向贵院提起以下买卖合同变更的诉讼请求：一、案情概述：根据【合同编号】签订的买卖合同，申请人与被申请人就【商品名称】达成协议，申请人将支付一定金额购买被申请人所售商品。
但由于【列举合同变更原因】，申请人认为应对买卖合同进行变更。
申请人多次与被申请人就此事进行协商，但双方未能达成一致意见，故向法院提起诉讼。
二、诉讼请求：1. 请求对买卖合同进行变更，并记录变更后的合同内容；2. 请求被申请人按照变更后的合同履行相应责任；3. 请求被申请人承担本次诉讼的费用。
三、事实和理由：1. 【列举申请人主张的买卖合同变更事实和理由】；2. 【列举申请人与被申请人之间的协商过程和结果】；3. 【列举被申请人对变更请求的拒绝原因】；4. 【列举其他与案情有关的事实和理由】。
四、证据清单：1. 【列举申请人提供的证据清单】；2. 【列举其他有关证据清单】。
五、法律依据：1. 中华人民共和国合同法等相关法律法规；2. 相关司法解释和法律意见的适用。
六、诉讼请求和陈述：本人希望法院能公正、公平地审理此案，并基于上述事实、理由和证据，作出有利于申请人的判决。
申请人（签字）：日期：备注：请将此申请书正本一份和相关证据一并交予法院，另请提供副本一份作为申请人的备案。
商品房买卖合同变更申请模板
商品房买卖合同变更申请模板如下：甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】根据双方于【合同签订日期】签订的《商品房买卖合同》（合同编号：【合同编号】），双方就【房屋名称】的买卖事宜达成一致。
现因【变更原因】，甲乙双方同意对合同内容进行变更，并特此申请。
一、合同变更事项1.【变更内容1】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。
2.【变更内容2】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。
3.【变更内容3】：原合同中【原条款内容】变更为【新条款内容】。
（注：以上变更事项仅为示例，具体变更内容请根据实际情况填写。
）二、合同变更原因【详细说明变更原因，如：】1.【变更原因1】：因乙方工作调动，需将购房地点变更至【新地点】。
2.【变更原因2】：乙方因家庭需求，需将购房面积由【原面积】变更为【新面积】。
3.【变更原因3】：甲方因工程进度调整，需将交房时间延期至【新交房时间】。
（注：以上变更原因仅为示例，具体变更原因请根据实际情况填写。
）三、合同变更后的内容1.【变更后的内容1】：根据双方协商，甲方同意将【房屋名称】的买卖事宜按照新条款进行约定。
2.【变更后的内容2】：双方同意按照新条款履行合同义务，并承担相应的法律责任。
3.【变更后的内容3】：其他相关事项，甲乙双方同意按照补充协议或附加条款执行。
四、合同变更的生效1.本合同变更申请经甲乙双方签字盖章后生效。
2.甲乙双方应按照变更后的合同内容履行各自的义务。
3.本合同变更事项不得违反国家法律法规，否则无效。
五、其他约定1.本合同变更申请一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同变更申请与原合同具有同等法律效力。
3.本合同变更后的内容如有未尽事宜，甲乙双方同意另行商定，并签订补充协议。
甲方（卖方）：【甲方姓名】乙方（买方）：【乙方姓名】签订日期：【签字日期】（注：以上内容仅供参考，具体合同变更申请请根据实际情况进行修改和完善。
）。
购房合同变更申请书范本
购房合同变更申请书范本您好！我是[购房人姓名]，于[购房日期]与贵方签订了位于[房屋地址]的购房合同，合同编号为[合同编号]。
我想对贵方在房屋交易过程中给予的支持和帮助表示衷心的感谢。
由于近期出现了一些特殊情况，我不得不提出变更购房合同的申请。
在此，我详细阐述了变更的原因，并请求贵方的理解和支持。
一、变更原因1. 个人经济状况变化：由于近期家庭经济状况发生重大变化，我在支付房款方面遇到了困难。
因此，我希望能够调整付款方式或延长付款期限，以减轻我的经济压力。
2. 房屋用途调整：原本计划将该房屋用于自住，但由于工作变动等原因，我现在需要将房屋用于出租或其他商业用途。
因此，我希望能够对合同中关于房屋用途的条款进行相应调整。
3. 家庭成员变动：由于家庭成员的增加或减少，我对房屋的面积、户型等方面有了新的需求。
因此，我希望能够更换到更适合我当前需求的房屋，或者对原房屋进行改造以满足新需求。
二、变更内容及要求针对上述变更原因，我提出以下具体的变更内容及要求：1. [具体变更内容1]：例如，将付款方式由一次性付清改为分期付款，或者延长付款期限至[新的付款期限]。
2. [具体变更内容2]：例如，将房屋用途由自住改为出租，并相应调整租金收益分配比例等条款。
3. [具体变更内容3]：例如，更换到面积更大/更小、户型更合适/更合理的房屋，或者对原房屋进行改造以满足新需求。
三、其他事项1. 我充分理解变更合同可能会给贵方带来的不便和额外工作量，因此我愿意承担由此产生的合理费用。
2. 我将积极配合贵方完成合同变更手续，并提供必要的材料和信息。
3. 如果贵方有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我联系。
再次感谢贵方在房屋交易过程中给予的支持和帮助。
我期待着贵方对我的变更申请给予积极的回应，并愿意与贵方共同协商解决相关问题。
相信通过我们的友好合作，一定能够达成双方都满意的解决方案。
祝商祺！申请人：[购房人姓名]联系电话：[购房人联系电话]。
购房合同变更申请书范文
尊敬的XX房地产开发有限公司：您好！我是于XX年XX月XX日与贵公司签订《商品房买卖合同》的购房者，合同编号为[合同编号]，购房地址为[具体地址]，购房面积为[具体面积]，购房总价为[购房总价]。
在合同履行过程中，由于[变更原因]，现申请对购房合同进行变更，具体如下：一、变更事项：1. 买受人名称变更：原合同约定的买受人为[原买受人姓名]，现申请将其变更为[新买受人姓名]。
2. 付款方式变更：原合同约定的付款方式为[原付款方式]，现申请变更为[新付款方式]。
3. 房屋交付时间变更：原合同约定的房屋交付时间为[原交付时间]，现申请变更为[新交付时间]。
4. 其他相关事项变更：[如有其他变更事项，请在此处列出]二、变更原因：[在此详细说明变更原因，例如：由于家庭成员变动，原买受人无法继续履行合同；或因资金周转问题，需要调整付款方式等。
]三、变更后的合同内容：1. 买受人：[新买受人姓名]2. 付款方式：[新付款方式]3. 房屋交付时间：[新交付时间]4. 其他相关事项：[变更后的其他相关事项]四、申请事项：1. 请贵公司同意上述变更事项，并出具书面变更确认书。
2. 请贵公司按照变更后的合同内容重新签订《商品房买卖合同》。
3. 请贵公司协助办理相关手续，确保合同变更后的合法权益得到保障。
为确保合同变更的顺利进行，特此提交此申请书，并随附以下材料：1. 原购房合同原件2. 新买受人的身份证复印件3. [如有其他相关证明材料，请在此处列出]敬请贵公司予以审核，并给予回复。
如有需要，本人愿意配合贵公司进行相关调查。
此致敬礼！申请人：[申请人姓名]联系电话：[申请人电话]电子邮箱：[申请人邮箱]申请日期：[申请日期]。
购房合同变更申请书范文
购房合同变更申请书范文
您好！我是贵公司开发的XX小区的一名购房者，于XXXX年XX月XX日与贵公司签订了购房合同，合同编号为XXXX。
在此，我谨向您提出关于购房合同变更的申请，并附上相关证明材料。
一、变更原因及内容
1. 变更原因：由于我个人工作调动，需要将购房合同中的房屋交付时间进行相应调整。
2. 变更内容：原合同中约定的房屋交付时间为XXXX年XX月XX日，现申请将交付时间延长至XXXX年XX月XX日。
二、相关证明材料
1. 个人工作调动证明：附上我个人工作调动的相关证明文件，以证实我因工作原因需要调整购房合同中的房屋交付时间。
2. 与开发商协商记录：附上我与贵公司就房屋交付时间变更进行协商的记录，以证实双方已就此事达成一致意见。
三、其他说明
1. 我充分理解变更购房合同可能给贵公司带来的不便，对此表示诚挚的歉意。
同时，我也愿意承担由此产生的合理费用。
2. 请贵公司在收到本申请后，尽快与我联系，以便我们共同协商解决此事。
如有需要，我将随时提供进一步的证明材料。
四、联系方式
联系人：XXX
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
电子邮箱：***********
再次感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的购房合同变更申请，期待您的回复。
如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我联系。
此致
敬礼！
申请人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
附件：1. 个人工作调动证明 2. 与开发商协商记录。