小工程施工合同书_小工程施工合同书样本
小工程简易施工合同协议书
小工程简易施工合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就__________(工程名称)的施工达成一致意见，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：________4. 工程规模：________5. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
二、合同金额本工程合同总金额为：________元（大写：________________元整）。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保工程质量安全。
五、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定时间支付相应款项。
3. 尾款：工程竣工验收合格后，甲方应在____天内支付剩余合同款项。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：________乙方（签字）：________签订日期：____年____月____日。
小工程施工合同书范本4篇
小工程施工合同书范本4篇篇1小工程施工合同书范本甲方（发包人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对小工程进行施工，乙方愿意承担该小工程的施工任务，双方经友好协商达成如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为：第二条项目内容1.本项目的施工内容包括但不限于（列举具体项目内容）：2.施工地点：第三条施工标准本合同项目的施工标准符合国家相关规定及甲方的实际要求。
第四条施工期限1.本项目的施工期限为自（具体日期）起至（具体日期）止。
2.在不可抗力及合同双方同意的其他情况下，施工期限可顺延；若因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应违约责任。
第五条施工费用1.本项目的总费用为（具体金额），双方同意按照实际施工情况进行结算。
2.甲方应于施工合同签订后支付首期款项（具体金额），余款在工程完工并经甲方验收合格后支付。
3.如因不可抗力、政府行为等原因导致超出费用，乙方须提前告知甲方，并取得甲方同意后支付。
第六条施工质量及验收1.乙方应按本合同约定的施工标准完成工程，并保证工程质量符合国家相关规定。
2.工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方对工程进行验收后，如发现问题，乙方应承担相应责任，并在规定时间内完成整改。
第七条保修期1.本工程自验收合格之日起保修一年。
2.在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应免费维修。
第八条违约责任1.若一方未履行本合同义务或违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
2.违约方应赔偿对方因违约造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费用等。
第九条知识产权1.在工程过程中，乙方所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
2.乙方应对甲方提供的技术资料等保密，并未经甲方同意不得向第三方泄露。
第十条合同变更1.本合同经双方协商一致可以进行变更。
2.合同变更应采用书面形式，并由双方签字或盖章生效。
第十一条司法管辖本合同的履行、解释及争议应当适用中华人民共和国法律，并提交（具体地点）人民法院解决。
小工程施工合同书(范本文)
小工程施工合同书1. 合同背景2. 合同内容2.1 项目名称小工程项目名称为：____________（在此填写项目名称），施工地点为：____________（在此填写施工地点）。
2.2 工程范围本工程的施工范围包括但不限于：____________（在此填写工程范围）。
2.3 工程进度工程的开工日期为__________，预计竣工日期为__________。
2.4 施工方责任施工方应按照业主提供的设计图纸和要求，负责按时、按质、按量完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准。
2.5 业主责任业主应按照合同约定，提供相应的施工场地、水电设施等必要条件，并按时支付工程款项。
2.6 工程款项•预付款：工程开工前，业主应支付工程总价款的30%作为预付款。
•进度款：按照工程进度的50%支付施工方所做工作的金额。
•竣工验收款：施工方完成工程后，经业主确认无问题后，支付尾款。
2.7 变更和索赔如因设计变更或不可抗力等原因需要对工程范围进行变更，变更内容应由业主书面通知施工方，并重新商定工程合同金额、工期等相关事宜。
2.8 违约责任如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
2.9 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼。
3. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并到工程竣工验收合格并支付全部款项后终止。
4. 合同附件本合同附件包括但不限于：设计图纸、工程进度计划、付款清单等。
5. 合同适用法律和争议解决本合同适用法律。
如合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向所在地人民法院提起诉讼。
小工程施工合同书范本5篇
小工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方就本工程的建设施工事宜，经过友好协商，达成如下协议，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括具体施工事项、工程量等）4. 工程造价：____________________（工程总造价）二、工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第____日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。
四、工程价款支付1. 本合同签订后，甲方在收到乙方提供的发票后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
2. 工程进度过半，甲方应支付工程总造价的____%。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。
4. 工程质量保证金为总工程款的____%，自工程验收合格之日起满一年后支付。
五、甲方责任1. 甲方应按约定提供设计图纸、技术要求及施工场地。
2. 甲方应及时支付工程款项。
3. 甲方应负责协调施工场地的相关事宜，确保施工顺利进行。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守相关法律法规，确保安全生产。
3. 乙方应做好施工现场的环保工作，防止环境污染。
4. 乙方应做好施工记录，提供完整的竣工资料。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
因此造成的损失由甲方承担。
有关小工程施工合同协议书5篇
有关小工程施工合同协议书5篇篇1甲方（发包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________公司名称：__________注册地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行小工程施工事宜，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：__________。
4. 工程规模：__________。
二、工程期限1. 工程开工日期：本协议书签订后第___日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起___日内完成。
如有不可抗力因素导致无法按时完成，须经甲方同意后顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币_____元整（￥_____元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）本协议书签订后___日内，甲方支付乙方工程总价的___%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后___日内，甲方支付乙方工程余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___日内组织验收，并签署验收合格证书。
如甲方未能按时验收，则视为已默认验收合格。
3. 如因乙方原因造成工程质量不符合约定标准，乙方应承担修复或赔偿责任。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期限：工程竣工验收合格之日起___个月。
2. 在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费修复。
保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
北京市建设工程施工合同书(小型工程本)
北京市建设工程施工合同书(小型工程本)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：甲方：____________单位（或个人）乙方：____________单位（或个人）经双方协商，就甲方委托乙方承揽____________小型建设工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称及工程地点1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________二、工程内容及工程范围1. 本工程包括的具体内容及范围：____________三、工程价款、工程工期及结算方式1. 工程价款：____________元2. 工程工期：从____________年__月__日开始，至____________年__月__日结束3. 结算方式：____________四、施工资格及施工条件1. 乙方具备的施工资格和施工条件：____________五、工程质量要求1. 施工材料：应符合国家标准，并取得相关验收合格证明；2. 施工工艺：应符合国家相关规定和要求；3. 工程质量维护：在工程验收合格之日起，质量保修期为____________。
六、施工期间的安全保障1. 乙方在施工期间，应确保工程施工过程中的安全保障，具体措施：____________2. 如因乙方施工过程中发生造成人员伤亡或财产损失事件，由乙方承担责任。
七、工程变更及解决方式1. 本合同签订后，若甲方需要变更工程内容及范围，应与乙方协商决定，并签订相关变更合同。
2. 如双方就工程的具体事项发生争议，应协商解决；如无法协商解决，可向有关主管部门申请仲裁。
八、违约责任1. 乙方违约责任：如乙方未按本合同的约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；2. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程价款，应支付延迟支付的违约金。
九、合同履行和解释1. 本合同自双方签字生效，并具有法律效力；2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充；3. 本合同解释权归属：____________十、合同效力1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同自双方签字之日起生效。
小工程施工合同书模板5篇
小工程施工合同书模板5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的小工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________（具体施工内容及范围）4. 工程规模：_________________________（简要介绍工程规模）二、工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该价款为包工包料价，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余款项作为质量保证金，自工程竣工之日起一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程存在质量问题，乙方应当负责无偿修复。
五、工程变更1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要变更工程内容的，双方应签订书面变更协议。
2. 工程变更后，合同价款应当根据变更内容进行相应调整。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应当支付逾期付款利息。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
小工程施工协议书标准模板(七篇)
小工程施工协议书标准模板发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。
六、乙方职责：（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》_____定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。
其中____年拨付工程款的42.5%;____年____月____日前拨付28.5%;____年____月____日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在____年____月____日前付清全部工程款。
如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日小工程施工协议书标准模板（二）甲方：乙方：甲方愿将_____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：_____二、承包价格：承包价格参考《零星项目价目表》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小工程施工合同书_小工程施工合同书样本近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗?以下是学习啦小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。
小工程施工合同书范文1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
1、工程概况(一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期 30天4、工程造价工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式按本合同第2条“承包范围”所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。
9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日小工程施工合同书范文2建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条工程项目(一)工程地点：香田小区(二)工程内容：贝雷架钢便桥(三)承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币： 19.91万元整第三条合同工期1.双方商定总工期30天。
开工日期：2013年06月 20 日，竣工日期：2013年 07 月 20 日2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。
第五条材料设备供应(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。
第六条付款方式完工后一个月内一次性付清。
第七条责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、及时组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任：1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。
2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。
第八条其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必须落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。
合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。
协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第九条本合同一式叁份，均具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日小工程施工合同书范文3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。
其中2010年拨付工程款的42.5%;2011年12月30日前拨付28.5%;2012年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在2013年12月30日前付清全部工程款。
如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日看了小工程施工合同书的人还看了：1.小工程施工合同书2.小型施工合同3.小型项目施工合同样本4.小型施工合同范本5.最新版施工合同书样本6.小型工程建筑合同书范本。