第三部分专用合同条款
第三篇合同条款(数量条款)

※目前国际贸易中常用的度量衡制度:
(1)公制(The Metric System) (2)美制(The U.S. System) (3)英制(The British System) (4)国际单位制(The International System of Units,简称SI)
※我国采用的度量衡制度:
关于机动幅度须注意: (1)数量机动幅度的大小要适当 (2)机动幅度选择权的规定要合理 由卖方决定(at seller’s option):一般情况下 由买方决定(at buyer’s option):买方派船装运时。 由承运人决定(at ship’s option):租船运输时 (3)溢短装数量的计价方法要公平合理 第一、按合同价格计算 第二、按装船日的行市计算 第三、按到货日的行市计算 第四、按双方协议的价格计算
案例:溢短装条款的运用 我公司定购钢板400M/T,计6英尺、8英尺、 10英尺、12英尺四种规格各100M/T,并用每 种数量可增减5%的溢短装条款,由卖方决定。 今卖方交货为:6英尺,70 M/T;8英尺,80 M/T;10英尺,60 M/T;12英尺,210 M/T, 总量未超过420 M/T的溢短装条款的上限的规 定。对于出口商按实际装运数量出具的跟单汇 票,进口商是权拒收拒付?
案例分析
我出口风扇1000台,国外来证规定不许分批 装运。装船时发现有40包装破裂,风罩变 形或开关脱落。为保证质量,发货认为: 《UCP500》有规定,即使不许分批装运, 数量上可以有5%的溢短装。于是,少装40 台。但却遭到议付行的拒付。问:议付行 的拒付是否有理,为什么?
(2) 约数(about)条款 《跟单信用证统一惯例》规定:about 用于涉 及信用证金额、货物数量或单价时,可解 释为允许有10%的增减。
建设工程施工合同(GF—2013—0201)协议书、专用条款填写范例范文

第三章拟签订的合同条款(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):辛集市东鹿房地产开发有限公司承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:天玉玻璃厂房施工项目。
2.工程地点:石家庄市建设大街89号。
3.工程立项批准文号:/。
4.资金来源:企业自筹。
5.工程内容:/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:主厂房土建、主体钢结构工程、工艺钢结构,屋面、墙面、装饰装修、给排水、采暖通风、照明电,附属房屋及室外工程等。
(详见工程量清单)。
(详见工程量清单)。
二、合同工期计划开工日期:2013年1月1日。
计划竣工日期:2013年06月30日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:固定单价。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
道路工程监理专用合同条款

道路工程监理专用合同条款第一部分总则1. 本合同由甲方(业主)与乙方(监理单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,基于平等、自愿、公平和诚信的原则签订。
2. 本合同的目的是为了规范双方在道路工程项目中的权利、义务和责任,确保工程按照预定的质量、进度和成本完成。
第二部分监理范围及内容1. 乙方应根据甲方的委托,对道路工程的设计、施工、验收等全过程进行监督、检查和指导。
2. 监理内容包括但不限于工程质量、工程进度、工程成本、安全生产、环保等方面。
第三部分监理期限和费用1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 监理费用由甲乙双方根据实际工作量和市场行情协商确定,并在合同中明确。
第四部分双方权利和义务1. 甲方应提供必要的工程资料,及时支付监理费用,并对乙方的监理工作给予支持和配合。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,保证监理工作的独立性、公正性和专业性。
第五部分违约责任1. 如甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致工程质量问题或延误,应承担相应的违约责任。
第六部分争议解决1. 合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七部分其他约定1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经双方确认后方有效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
第八部分附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
以上合同条款范本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前,建议双方咨询法律专业人士,确保合同的合法性和有效性。
专用合同条款

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:执行通用合同条款。 允许调整合同价格的工程量偏差范围:执行通用合同条款 。
二、 发包人
1. 发包人代表
发包人代表: 姓 名: ; 身份证号: ; 职 务: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: 。 发包人对发包人代表的授权范围如下:在发包人的授权范围内,负 责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。 2.施工现场、施工条件和基础资料的提供
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.3 监理人:
名 称:
资质类别和等级:
;
联系电话:
;
电子信箱:
;
通信地址:
。
1.1.4 设计人:
名 称:
;
资质类别和等级:
;
联系电话:
;
电子信箱:
;
通信地址:
。
1.1.5 工程和设备
1.1.6 作为施工现场组成部分的其他场所包括: /。
1.1.7 永久占地包括: 施工图纸 。
成影响由承包方负责。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期 限: 开工前 7 日 。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:
对工程造成影响由承包方负责 。 3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通
EPC专用条款部分

第三部分专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1。
1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下:1。
1。
52 双方根据本合同工程的特点,补充约定的其它定义:1.3 语言文字本合同除使用汉语外,还使用无其他语言。
1.4 适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规:1。
5 标准、规范1。
5。
1 本合同适用的标准、规范(名称):以有限公司项目工程《招标文件》和该项目施工图中各有关章节所列的标准、规范为准,《技术要求》若有未指明的标准、规范,则采用国家现行施工及验收规范。
1。
5.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:1.5。
3 没有成文规范、标准规定的约定:发包人的技术要求及提交时间:承包人提交实施方法的时间:1。
6 保密事项双方签订的商业保密协议(名称):,作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称): ,作为本合同附件。
第2条发包人2.2 发包人代表发包人代表的姓名: ;发包人代表的职务: ;发包人代表的职责:承包人应按照发包人代表的指导并令其合理满意地在各方面根据合同的要求进行和完成工程任务。
发包人代表可以下发下列对图纸和合同文件的书面指示、书面指导和书面解释:(1)设计的变更或修改、工程数量和质量要求的变更或修改,或任何工程的附加、剔除或替代;(2)工程技术要求和/或图纸中或工程技术要求及图纸之间的任何不一致;(3)从现场清除由承包人购进的任何材料并由此而代用任何其它材料;(4)拆除和/或重新施工由承包人进行的任何工程;(5)为进行检验而开挖任何隐蔽工程;(6)凡与合同和/或工程有关或涉及的其他事宜,以及必须由发包人代表发布或者只有他发布才适合的任何事宜。
发包人代表代表发包人行使本合同约定发包人的权利,但发包人代表行使上述及下列行为前应该得到发包人签字并盖章确认,否则发包人代表行使的该行为对发包人和承包人不发生效力:(1)发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令;(2)批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失和申请;(3)批准或同意承包人提出的顺延工期的申请;(4)发出要求承包人暂停施工的指令;(5)批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程;(6)确认承包人提出的工程竣工验收及各项验收报告;(7)确认工程竣工结算价款;(8)作出单方面终止合同的决定;(9)其他应由发包人决定的事项。
(合同知识)第三部分合同文本—通用条款

(三)通用条款目录1. 定义和解释 (2)2. 适用性 (2)3. 来源地 (2)4. 标准 (3)5. 使用合同文件和资料 (3)6. 知识产权 (3)7. 履约保证金 (3)8. 检验和测试 (3)9. 包装和装运标记 (4)10. 保险 (4)11. 运输 (4)12. 服务 (4)13. 技术文件 (4)14. 培训 (4)15. 备品备件 (4)16. 保证 (5)17. 变更指令 (5)18. 合同修改 (5)19. 转让. (5)20. 双方合同义务履行完成终止合同 (5)21. 双方同意终止合同 (6)22. 违约终止合同 (6)23. 因破产而终止合同 (6)24. 因买方的便利而终止合同 (6)25. 因不可抗力终止合同 (6)26. 工程暂停 (7)27. 争端的解决 (7)28. 主导语言 (7)29. 适用法律 (7)30. 合同生效 (7)31. 通知 (7)32. 税和关税 (7)33. 其它 (7)1.定义和解释1.1.本合同下列术语应解释为:(1)“合同”是指为实施工程买方和卖方之间达成的协议,包括合同协议书、合同条款、技术规格书、买方的图纸和卖方的图纸、价格表以及协议书中明确编入的其它文件。
(2)“合同价格”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的金额。
(3)“货物”系指根据合同规定需向买方提供的一切设备材料、备品备件。
(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货相关的服务,比如运输、保险、设计、安装、提供技术帮助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
(5)“工程”系指卖方根据合同规定为提供所有货物和服务而进行的全部工作,除非上下文另有说明。
(6)“技术文件”系指卖方根据合同“专用条款”规定提交的所有的图纸、样品、维修手册,还包括标准、记录卡和验收报告等。
(7)“设备材料”系指符合“合同附件”要求的货物。
(8)“买方的图纸”是指买方根据合同向卖方提供的所有图纸和资料。
第三合同段在文中的表述
第三合同段在文中的表述合同编号:XXXXX-XXX日期:XXXX年XX月XX日甲方:XXX公司(以下简称“甲方”)地址:XXXXX电话:XXXXX传真:XXXXX邮箱:XXXXX乙方:XXX企业(以下简称“乙方”)地址:XXXXX电话:XXXXX传真:XXXXX邮箱:XXXXX鉴于甲方与乙方在XXXX项目上达成协议,为明确双方的权益和责任,特制定本合同。
第一条合同目的本合同旨在规定甲方与乙方在XXXX项目的具体合作事项,明确双方的权益和责任。
第二条合作内容1. 甲方负责提供XXXX工程的建设资金,包括设备采购、人员培训及现场管理等方面的支持。
2. 乙方负责XXXX工程的具体施工,包括但不限于土建工程、设备安装和调试等。
3. 双方共同承担XXXX工程的项目管理责任,确保项目能顺利进行并达到预期效果。
第三条合同期限与条款1. 本合同自XXXX年XX月XX日起生效,至XXXX年XX月XX 日终止。
双方可协商一致续签合同。
2. 合同期限内,如因不可抗力因素导致项目无法按时完成,双方可协商解决措施,并在书面形式上对合同进行修改。
第四条付款方式及金额1. 甲方在本合同签署后的5个工作日内,向乙方支付合作款项XXXXX元。
2. 乙方在完成XXXX工程后的5个工作日内,向甲方提供工程验收报告,并申请结算。
3. 甲方在接到乙方工程验收报告并确认合格后的5个工作日内,向乙方支付合作款项XXXXX元。
第五条违约责任1. 任何一方未履行本合同约定的义务,应当承担相应的违约责任,并支付对方因此产生的全部损失。
2. 如双方因不可抗力原因无法履行本合同,应及时通知对方,并尽力减少可能引起的损失。
第六条保密条款双方在履行合同过程中可能接触到的商业机密和技术资料,均须严格保密,未经对方书面同意,不得泄露或用于其他商业目的。
第七条争议解决因本合同引起的争议,双方应当友好协商解决。
协商不成的,可依法向XXXX仲裁委员会提起仲裁。
第八条合同解除1. 本合同如发生解除情况,须由双方书面同意,并注明解除原因及解除时间。
四川建设工程合同标准版本第三部分专用条款
四川建设工程合同标准版本第三部分专用条款第三部分专用条款1.词语定义1.1 合同文件1.1.9 技术标准和要求本合同工程需由发包人所做或由承包人提交发包人批准的技术标准和要求:1.2 合同当事人和人员1.2.3 发包人代表发包人指定的发包人代表:姓名:职务:职权:联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:发包人任命的其他人员。
发包人任命的其他人员是在发包人代表授权下负责执行发包人代表的部分工作的人员,其在授权范围内发的指示视为得到发包人代表的同意,与发包人代表发出的指示具有同效力。
发包人任命的其他人员:姓名:职务:所授职权范围:发包人对发包人代表的权力限制:1.2.6 项目经理承包人指定的项目经理:姓名:职务:职权:项目经理于到职履行职责。
联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:承包人任命的其他人员。
承包人任命的其他人员是在项目经理的授权下负责执行项目经理的部分工作的人员,其在授权范围内所作的工作视为己得到项目经理的同意,均视为是承包人履行本合同的行为。
承包人任命的其他人员:姓名:职务:所授职权范围:1.2.10 监理人本合同工程发包人委托的监理人为:本合同工程发包人委托给监理人的监理内容及监理权限:1.2.11 监理工程师监理工程师是监理人派出的负责本合同工程监理的专业技术人员,其代表为总监理工程师。
监理人为本合同工程派出的总监理工程师:姓名:职务:职权:联系电话:电子信箱:通信地址:邮编:其他监理工程师。
其他监理工程师是在总监理工程师授权下负责执行总监理工程师的部分工作的监理人员,其在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意,与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
本合同工程监理人派出的其他监理工程师:姓名:职务:所授职权范围:1.2.12 工程造价咨询人本合同工程发包人委托的工程造价咨询人:本合同工程发包人委托给工程造价咨询人的咨询内容及权限:1.2.12 造价工程师造价工程师是工程造价咨询人派出的负责本合同工程造价的专业技术人员。
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款
试填新版《建设工程施工合同》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:①本合同协议书;②施工招标文件;③投标文件及其附件④会议纪要及变更联系单1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:∕。
1.1.3.9 永久占地包括:1.1.3.10 临时占地包括:∕。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:国家现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关规定及市建筑市场执行的有关法律、法规和政策文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行《建筑安装工程检验评定统一标准》、《建筑安装工程施工及规范》等。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:∕发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
(对于本条,承发包人可以自行约定新标准、具体化和规范要求)1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:①本合同协议书;②中标通知书;③本合同专用条款;④本合同通用条款;⑤施工招标文件;⑥投标文件及其附件;⑦标准、规范及有关技术文件;⑧施工图纸;⑨工程量清单⑩会议纪要及变更联系单。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:工程开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:8份;发包人向承包人提供图纸的内容:施工合同范围内。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,施工总进度计划、专项施工方案;承包人提供的文件的期限为:施工组织设计及施工总进度计划在开工前7天;专项施工方案在方案论证前7天;承包人提供的文件的数量为:6份;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:7天。
(完整word版)第三部分专用合同条款
第三部分专用合同条款. 一般约定词语定义合同其他合同文件包括:施工组织设计:施工组织是用来指导全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
合同当事人及其他相关方监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
工程和设备作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
永久占地包括:。
临时占地包括:。
法律适用于合同的其他规范性文件:()现行《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》()《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发【】号)()省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件:标准和规范适用于工程的标准规范包括:()按通用条款约定;发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:()合同协议书;()中标通知书(或项目发承包基本情况表);()投标函及其附录(如果有);()专用合同条款及其附件;()通用合同条款;()技术标准和要求;()图纸;()已标价工程量清单或预算书;()其他合同文件:①施工组织设计;②其他:图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。
承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
联络发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:(1)现行《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2)《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》(杭建市发【2018】579号)1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:(1)按通用条款约定;1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(或项目发承包基本情况表);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件:①施工组织设计;②其他:1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:;发包人向承包人提供图纸的数量:;发包人向承包人提供图纸的内容:。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:;承包人提供的文件的期限为:;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:;发包人审批承包人文件的期限:。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:。
承包人接收文件的地点:;承包人指定的接收人为:。
监理人接收文件的地点:;监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
本工程的超大件:本工程的超重件:1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(除发包人指明外)承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是;允许调整合同价格的工程量偏差范围:;调整合同价格的修正时间:。
2. 发包人发包人应根据工程所需配备发包人代表,同时配备1-2名相关人员到岗履职。
2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:。
发包人是否提供支付担保:。
发包人提供支付担保的形式:。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:。
承包人需要提交的竣工资料套数:。
承包人提交的竣工资料的费用承担:。
承包人提交的竣工资料移交时间:。
承包人提交的竣工资料形式要求:。
(10)承包人应履行的其他义务:。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:(1)承包人确需更换项目经理的,继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定:。
(2)承包人擅自更换项目经理的违约责任:。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:。
3.3.2承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定:。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:。
主体结构、关键性工作的范围:。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:。
3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:。
3.7 履约担保承包人是否提供履约担保:。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:。
关于监理人的监理权限:。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员总监理工程师:姓名:;职务:;监理工程师执业资格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(1);(2);(3)。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:。
关于工程奖项的约定:5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:。
监理人不能按时进行检查时,应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:小时。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:施工现场按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)评定达到“合格”标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:(1)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定,并办理相关审批手续。
(2)承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染,需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
(3)其他:。
(4)上述手续办理费用约定如下:。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定,按以下第()种方式约定:(1)发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%,剩余部分支付按以下第()种方式约定:①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他:。
(2)其他:。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:合同签订后()天内提供详细施工组织设计(施工方案)和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:。
7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:。
7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①重大设计变更引起的工期延误;②其他:。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:。
7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:(1)施工场地周围地下管线;(2)地下障碍物和污染物;(3)邻近建筑物、构筑物的保护要求;(4)其他。
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(1);(2);(3)。
7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:。
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:。
8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:。
8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所:。
施工现场需要配备的试验设备:。
施工现场需要具备的其他试验条件:。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验试验、检测单位资质条件约定:;试验、检测单位选择约定:;试验、检测费用约定:。
9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:。
10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:按通用合同条款约定。
10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价确定。
(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价确定。
(3)已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,其单价的确定,按以下约定:。
(4)工程量清单错误和(或)设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的,其单价允许调整:凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目,其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时,或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目,但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。