游泳馆施工合同
游泳池 施工合同6篇
游泳池施工合同6篇篇1游泳池施工合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：基于甲方委托乙方为其建造游泳池的事宜，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同标的甲方委托乙方为其在指定位置建造一座游泳池，包括设计、施工、材料采购、工期控制等相关内容。
二、工程内容1. 游泳池的设计、施工、材料采购、以及周边设施的建设等工作；2. 完工验收合格后，乙方应当向甲方交付游泳池，并提供相关的使用和维护指导；3. 委托乙方进行游泳池设施的改造、维修等工作的，另行签订合同进行约定。
三、工程价款1. 工程价款总额为（具体金额），乙方应当按照合同约定的支付方式进行结算；2. 工程发生变更的情况下，应当及时协商调整工程价款。
四、工程质保1. 乙方应保证游泳池的设计、施工质量符合国家相关标准和规定；2. 游泳池建成后，乙方应为其提供一定期限的免费维修保养服务。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付工程款，应当支付违约金；2. 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应当承担违约责任。
六、解决争议双方因履行本合同发生争议的，应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院处理。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：游泳池施工合同签字页游泳池施工合同甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：基于甲方委托乙方为其建造游泳池的事宜，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同标的甲方委托乙方为其在指定位置建造一座游泳池，包括设计、施工、材料采购、工期控制等相关内容。
二、工程内容1. 游泳池的设计、施工、材料采购、以及周边设施的建设等工作；2. 完工验收合格后，乙方应当向甲方交付游泳池，并提供相关的使用和维护指导；3. 委托乙方进行游泳池设施的改造、维修等工作的，另行签订合同进行约定。
游泳池 施工合同4篇
游泳池施工合同4篇篇1游泳池施工合同一、甲方（委托方）：姓名/单位名称：___________联系地址：___________联系电话：___________身份证号码/统一社会信用代码：___________二、乙方（承包方）：姓名/单位名称：___________联系地址：___________联系电话：___________身份证号码/统一社会信用代码：___________鉴于甲方拟建造一个游泳池，现委托乙方进行相关施工，双方经协商一致，达成如下合同：1、施工内容：1.1 乙方承担游泳池的整体工程施工，包括施工图纸的设计及许可、主体结构的施工、设备设施的安装等。
1.2 施工期限为______年月日至______年月日。
若因不可抗力因素导致延迟，双方协商决定延长施工期限。
2、工程造价与付款方式：2.1 游泳池工程总价格为___________，其中包括材料费、人工费、设备费等各项费用。
2.2 甲方需在合同签订之日支付工程总价款的50%作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后支付。
2.3 如工程延误或质量出现问题，乙方须承担相应的违约责任，并按照约定的金额进行赔偿。
3、施工标准与验收：3.1 乙方承诺施工过程中遵守相关法律法规，负责施工场地的安全防护、环境保护。
3.2 工程验收标准按照国家相关标准执行，游泳池在通过验收后方可正式投入使用。
4、保修期：4.1 游泳池竣工验收之日起，乙方提供游泳池的一年保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应及时无偿修复。
4.2 保修期结束后，如游泳池出现质量问题，双方可协商维修事宜，费用由甲方承担。
5、其他事项：5.1 合同期间如有变更，须经双方书面确认后生效。
5.2 对于未尽事宜，乙方承诺按照合同精神履行，并与甲方协商解决。
以上合同经双方确认无误后签字生效，并对双方有约束力。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______签订日期：______篇2游泳池施工合同甲方（承包方）：__________ 公司乙方（委托方）：__________ 公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方委托甲方进行游泳池施工事项，特订立本合同：一、合同目的乙方委托甲方进行游泳池施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等各个环节。
游泳池 施工合同6篇
游泳池施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1游泳池施工合同合同编号：_____甲方（委托方）：_____乙方（承包方）：_____根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，就甲方委托乙方施工建设游泳池事宜，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：_____1.2 项目地址：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程内容：包括但不限于池体结构、输水系统、过滤系统、照明设施等。
第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，合理施工，保证工程质量。
2.2 乙方应按照相关标准和法律法规要求，保证施工过程中的环境卫生和安全。
第三条工期3.1 本合同工期为______个自然日，自合同签订之日起计算。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决，并经协商一致后可延长工期。
第四条施工费用4.1 本合同总价为______元，由甲方一次性支付给乙方。
4.2 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相关返工、维修费用。
第五条质量保证5.1 乙方应保证施工质量符合相关标准和要求，承诺在合同规定的质保期内负责维修和保养工程。
5.2 质保期为______个月，自工程竣工之日起计算。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致不能履行合同，应提前通知对方，并准备相关的证明文件。
第七条争议解决7.1 本合同任何一方均有权对合同的解释进行争议。
7.2 若发生争议，双方应友好协商解决，若不能协商解决，则提交______仲裁机构进行调解。
第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章起生效。
8.2 本合同涉及的法律问题，适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：_____乙方（签字）：_____日期：_____篇2游泳池施工合同一、合同签订双方甲方：（委托方）_____________（单位名称）、法定代表人：_____________、联系电话：_____________、地址：_____________。
施工合同(游泳馆改造)
施工合同(游泳馆改造)施工合同（游泳馆改造）合同编号：2022-XXXX甲方：游泳馆经营管理有限公司地址：XX市XX区XX街XX号联系人：XXX联系电话：XXX乙方：建筑工程有限公司地址：XX市XX区XX街XX号联系人：XXX联系电话：XXX一、合同背景本合同旨在明确甲方委托乙方进行游泳馆改造工程的相关事宜，保障双方的合法权益。
二、工程范围1. 游泳馆改造工程的具体范围包括但不限于：游泳池维修、设备更新、空调安装、卫生设施改善等。
详细工程范围详见附表一。
三、工期与交付1. 工期：乙方应在合同签订后30日内开始施工，并于工期开始后120日内完成全部工程。
2. 交付：乙方完成工程后，甲方有权进行验收。
如工程达到设计要求并获得甲方满意，乙方应向甲方交付完工报告并整理相关资料。
四、价款与支付1. 价款总额：本工程的价款总额为人民币XXX万元（大写）。
2. 付款方式：甲方按照以下方式支付价款：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程施工过程中，甲方按照工程进度支付相应款项；（3）工程完工后，甲方支付剩余款项；（4）乙方提交完工报告后，甲方应在7个工作日内结算后付清全部尾款。
3. 发票：乙方在收到相应款项后，应向甲方提供具有合法发票的付款证明。
五、质量保证与维护1. 质量保证：乙方承诺按照合同要求提供的材料、设备和工艺符合国家标准，并按照合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。
2. 质量责任期：工程竣工验收合格后的12个月内，乙方对所提供的设备和施工质量负责，并及时进行修复或更换。
3. 维护责任：甲方应对乙方提供的材料和设备进行合理维护，并按照要求使用，以确保其正常运行和延长使用寿命。
六、违约责任1. 任何一方未履行合同义务或部分履行合同义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 对于因不可抗力因素导致工期延误或工程质量损害的，双方应友好协商，依法解决相应纠纷。
游泳池 施工合同5篇
游泳池施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本游泳池施工项目的实施，经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________游泳池建设项目。
2. 工程地点：____________________________________。
3. 工程内容：包括游泳池的主体结构、池底防滑处理、周边附属设施等。
4. 工程规模：游泳池尺寸为____米×____米，深度为____米至____米不等。
二、工期1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为____日历天。
2. 如遇下列情况，经甲方确认后工期相应顺延：不可抗力因素；甲方未按时支付工程款；设计重大修改等。
三、质量与验收1. 乙方须严格按照设计图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查与监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
甲方在接到通知后的____天内组织验收。
4. 验收标准：按照国家和地方现行的游泳池施工及验收规范进行。
四、工程价款与支付1. 本工程总造价为人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规的税务发票。
五、材料设备供应1. 施工所需材料、设备由乙方负责采购，并提供相应的质量证明文件。
2. 乙方应确保使用材料的品质，不得使用假冒伪劣产品。
3. 对于特殊材料或设备，如双方有特别要求，应在合同中明确约定。
六、安全施工1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场的安全管理。
2. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规范，防止安全事故的发生。
游泳馆施工合同
游泳馆施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设一座游泳馆，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1、工程名称：游泳馆建设工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于游泳馆主体建筑的建设、泳池的施工、配套设施的安装等，具体详见施工图纸和工程清单。
二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程价款及支付方式1、工程总价：人民币_____元（大写_____元整）2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的_____%；（4）剩余工程总价的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2、工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在_____个工作日内组织相关人员进行验收。
3、如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1、甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与周边居民和相关部门的关系。
2、乙方责任（1）按照合同要求进行施工，确保工程进度和质量；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如发生安全事故，由乙方承担全部责任；（3）负责施工过程中的环境保护，避免对周边环境造成污染。
六、工程变更1、如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后方可进行。
2023游泳馆建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![2023游泳馆建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/91e4c27f86c24028915f804d2b160b4e767f81f6.png)
游泳馆建设工程施工合同1. 合同背景本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）双方共同签订，旨在规定游泳馆建设工程的施工过程、条件和双方的权益与义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
2. 合同条款2.1 项目概况游泳馆建设工程的主要内容包括场地选址、土地准备、建筑设计、结构施工、电气设备安装等，并按照相关法律法规和建设规范进行施工。
2.2 工程周期本工程的总工期为12个月，包括设计、施工、设备安装、调试和验收等环节。
2.3 工程范围本工程的主要施工范围包括：游泳馆主体建筑的施工；游泳池、更衣室、洗浴区等附属设施的施工；暖通设备、电气设备等的安装。
2.4 施工条件乙方应提供符合工程施工需要的施工场地并保证场地的安全及施工的顺利进行。
甲方将在施工过程中提供必要的配合和协助，以确保工程进展顺利。
2.5 施工进度与质量乙方应按照合同约定的施工进度和质量标准进行工程的施工。
若因乙方原因导致进度延误或质量问题，甲方有权要求乙方采取相应措施予以解决。
2.6 付款方式甲方将按照工程实际进度进行工程款的付款，并在每次付款时提供相应的付款凭证。
乙方应保证所提供的材料、设备和施工质量符合工程的要求，并提供相应的质保期。
2.7 变更和索赔若在工程施工过程中发生不可抗力、设计变更等情况，乙方应及时提出变更申请，并与甲方商议相应的补偿措施，双方达成一致后，可进行施工变更。
2.8 安全质量乙方应严格管理施工现场，确保施工过程中的安全，并按照相关法律法规和建设标准进行施工，确保工程质量。
2.9 竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工图纸和资料，并配合甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方将支付剩余工程款，并与乙方签订正式的竣工证书。
3. 违约责任对于乙方未按合同约定履行义务或工程质量不符合要求的情况，甲方有权要求乙方赔偿损失，并可根据合同约定的条款解除合同。
4. 争议解决对于因履行合同发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可申请仲裁或向法院提起诉讼。
泳池工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：XXXXXXXXXXXX置业有限公司乙方（以下简称“乙方”）：XXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司鉴于甲方拟在XXXXXXXXX工地建设泳池，乙方具备游泳池施工资质，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方承建游泳池工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX泳池工程2. 工程地点：XXXXXXXXX工地3. 工程规模：建筑面积为XXX平方米4. 工程内容：泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程；泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装；泳池水质及水温的检验、调试。
二、工程承包范围1. 乙方负责泳池工程的施工，包括但不限于土建、水电安装、设备安装、调试及验收等。
2. 乙方应按照甲方要求，确保工程质量和进度，并遵守国家有关法律法规和行业标准。
3. 乙方负责提供泳池工程所需的材料、设备、施工工具等，并承担相应的费用。
三、工程进度与工期1. 本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX 日。
2. 乙方应按照工程进度计划，确保工程按期完工。
如遇特殊情况影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商调整工期。
四、工程费用及支付方式1. 本工程合同估算价为人民币XXX万元整（大写：人民币捌拾万元整）。
2. 工程费用支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的60%；（3）工程竣工验收合格并投入使用后，甲方支付乙方合同总价的20%；（4）工程保修期满后，甲方支付乙方合同总价的最后20%。
五、工程验收与保修1. 工程完工后，乙方应按照甲方要求进行自检，并提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后XX日内组织验收，验收合格后，甲方签署验收合格证明。
3. 乙方应保证泳池工程在保修期内质量合格，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后XX日内予以修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设工程施工合同发包人(全称)：华南理工大学承包人（全称):ﻬ第一部分协议书发包人(全称)：华南理工大学承包人(全称）:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:华南理工大学游泳馆工程工程地点：华南理工大学五山校区南湖工程内容:建筑面积： 94２2平方米群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1 ）工程立项批准文号：资金来源：自筹资金二、工程承包范围承包范围:1、土方工程、防水工程、基础工程、主体工程、屋面工程、楼地面工程、装饰工程、电气工程、暖卫工程等配套工程,文字表述未尽之处,均以图纸标注及说明等为准。
2、发包人指定分包项目：防水工程、消防系统工程、广播电信电视系统、空调工程、钢结构工程。
三、合同工期开工日期：２014 年6月１０日（以发包人发出书面开工令为准)竣工日期：2015 年３月31日合同工期总日历天数２94 天四、质量标准工程质量标准：合格。
五、合同价款金额(大写):人民币柒仟萬元￥7,00０,000 元(竣工结算以审计机构审计金额为准,并按审计后工程总造价金额减少5 %办理结算）。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.本合同专用条款４.投标书及其附件5.本合同通用条款６.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点:本合同双方约定自双方代表签字盖章之日后生效。
发包人:(公章）承包人:(公章)住所: 住所：法定代表人: 法定代表人:委托代理人:委托代理人：电话: 电话：传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号：帐号:邮政编码：邮政编码:ﻬ第二部分通用条款(略）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款第２.１条。
３、语言文字和适用法律、标准及规范３.1本合同使用的语言文字:简体中文。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》。
３．3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家建筑工程施工规范及施工质量验收规范。
发包人提供标准、规范的时间：在本工程中使用的相关标准、规范由承包人自行解决。
合同履行期间,相关的技术标准及规范在执行中如有修改或重新颁布，经工程师确认后,双方须执行。
国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人和承包人协商解决。
4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内，提供4套施工图。
发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
使用国外图纸的要求及费用承担：由双方协商确定。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名: 职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名:职务：职权：7、项目经理姓名：职务:项目经理联系电话:８、发包人工作８.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前。
（4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 合同签订后3天内。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人负责办理施工许可证。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前向承包人提供水准点与坐标控制点等技术资料并现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间: 合同签订后3天内。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按实际发生处理。
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无。
8.2发包人委托承包人办理的工作:无。
9、承包人工作９.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需要设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 如发生发包人向承包人委托设计事宜,其设计文件提交的时间及相关费用由发包人和承包人另行协商。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 自行负责施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明。
(4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:向发包人提供办公室3间及办公配套桌椅。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续并承担由此发生的费用。
(6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，期间发生损坏，承包人自费予以修复。
（7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担: 执行通用条款。
(8）施工场地清洁卫生的要求: 保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，工程竣工验收前，对工程所涉及的现场进行清理，并保持工程现场的清洁整齐。
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无三、施工组织设计和工期１0、进度计划1０.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在合同签订后7天提供。
工程师确认的时间：在2天内召集召开施工组织设计审查进行审查。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误1３.1双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收17. 隐蔽工程和中间验收1７.1双方约定中间验收部位:所有隐蔽部位。
19、工程试车19.5试车费用的承担: 由承包人承担。
五、安全施工执行通用条款。
六、合同价款与支付2３、合同价款及调整２3.2本合同价款采用(２）方式确定。
（1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围:/风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价款调整方法: ／（2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：发包人提出对承包人范围内的工程内容进行调整或在承包范围以外增加工程内容、设计变更、工程签证、施工过程中定额及材料价格变化，可作为允许调整工程造价的依据,调整办法：执行2０0６年版《广东省建筑工程综合定额》及海南省建设标准定额站颁发的同期材料信息价(厂家报价除外），在施工过程中没有信息价的材料设备按三方(发包人、承包人、监理单位）确认的市场价进行调整。
竣工结算以审计机构审计金额为准,并以审计后总造价按投标中标下浮率－５%办理结算。
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无2３.3双方约定合同价款的其他调整因素：①设计变更及工程签证;②施工过程中定额及材料价格发生变化;③确定合同价的预算发生错项或漏项。
24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:签订合同后１5天内，发包人向承包人支付合同价的30%。
扣回工程款的时间、比例:当进度款付至合同价的50%时,开始每月扣回合同价的10%，3个月内扣完。
25、工程量确认２5．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：完成后２天内。
26、工程款（进度款)支付双方约定的工程款（进度款)支付的方式和时间:银行转帐,工程开工(以开工令为准）1个月后３天内，发包人支付完成工程量的90%进度款;之后按月进度支付工程进度款；当工程款支付至合同价款的90%时停止支付。
工程竣工验收合格后，经审计部门审计后,再支付至工程总造价的97%。
七、材料设备供应２7、发包人供应材料设备27.４发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符:(２)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3)承包人可代为调剂串换的材料：(４)到货地点与一览表不符:(5)供应数量与一览表不符：(6）到货时间与一览表不符：２７．6发包人供应材料设备的结算方法:28、承包人采购材料设备２8.１承包人采购材料设备的约定：工程所用材料、设备均由承包人按照设计要求和相关标准的要求自行采购、运输、检验和保管,并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。
承包人在材料设备到货前２4小时通知监理工程师及发包人清点，监理工程师及发包人应当在接到通知后在到货时进行清点和验收。
八、工程变更无。
九、竣工验收与结算32、竣工验收32．1承包人提供竣工图的约定：二套。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:十、违约、索赔和争议35、违约３5．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第2４条约定发包人违约应承担的违约责任：支付承包人因此造成延误开工的损失;本合同通用条款第2６.4款约定发包人违约应承担的违约责任：支付承包人因此造成的机械停置及窝工损失;本合同通用条款第３3.3款约定发包人违约应承担的违约责任:支付拖欠款的违约金每天万分之二。
双方约定的发包人其他违约责任：无。
35.２本合同中关于承包人违约的具体如下:本合同通用条款第１４.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工期每延误一天,承包支付违约金人民币壹仟元。
本合同通用条款第1５.1款约定承包人违约应承担的违约责任：赔偿发包人全部财产损失，并负责工程施工质量达到约定的质量标准。
双方约定的承包人其他违约责任：无。
3７、争议37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交海口仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
十一、其他38、工程分包38.１本工程发包人同意承包人分包的工程：暂无。
分包施工单位为:暂无３９、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定:执行通用条款。
40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按海南省建设工程管理规定自行办理。
发包人委托承包人办理的保险事项: 无(2)承包人投保内容：按海南省建设工程管理规定自行办理。
41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下:（1）发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:无担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保,担保方式为：无。
（3）双方约定的其他担保事项：无。
46、合同份数4６.１双方约定合同份数: 捌份。