2017年西南大学工程管理作业答案
西南大学《园林工程概预算》网上作业及参考答案
1：[判断题]1、工程竣工决算分为施工单位竣工决算和设计单位的竣工决算两种。
参考答案：错误2：[判断题]10、单位工程直接费计算完毕，即可计算其他直接费、间接费、计划利润、税金和工程总造价等。
参考答案：错误3：[判断题]9、填写预算单价时要严格按照预算定额中的子目及有关规定进行，使用单价要正确，每一分项工程的定额编号，工程项目名称、规格、计量单位、单价均应与定额要求相符，要防止错套，以免影响预算的质量。
参考答案：正确4：[判断题]8、施工组织设计是由预算编制单位根据施工图、施工图集等各种有关条件编制的，它是编制预算的依据。
参考答案：错误5：[判断题]7、编制预算之前，要搜集齐下列资料：施工图设计图纸、施工组织设计、预算定额、施工管理费和各项取费定额、材料预算价格表、地方预决算材料、预算调价文件和地方有关技术经济资料等。
参考答案：正确6：[判断题]6、工程管理费和其他费用，因地区和施工企业不同，其取费标准一样，省、市地区、企业的取费定额没有差别。
参考答案：错误7：[判断题]5、预算定额是确定工程造价的主要依据，它是由国家或被授权单位统一组织编制和颁发的一种法令性指标，具有极大的权威性。
参考答案：正确8：[判断题]3、设计概算、施工图预算和竣工决算简称"三算'。
参考答案：正确9：[判断题]2、施工企业内部的单位工程竣工决算施工企业内部可以进行实际成本分析，反映经营效果，总结经验教训，以利提高企业经营管理水平。
参考答案：正确10：[判断题]3、设计概算、施工图预算和竣工决算简称"三算'。
参考答案：正确11：[填空题]名词解释1、定额：2、概算定额：3、概算指标：4、综合概算指标：5、单项概算指标：参考答案：1、定额是指在正常的施工条件下，完成某一合格单位产品或完成一定量的工作所需消耗的人力、材料、机械台班和财力的数量标准(或额度)。
2、概算定额是确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和机械台班的数量限额。
17秋西南大学[1046]《建设工程项目融资》作业答案解析
![17秋西南大学[1046]《建设工程项目融资》作业答案解析](https://img.taocdn.com/s3/m/284e43a56bec0975f465e238.png)
1、项目股本资金筹措的主要方式有：利用（）、（）和（）筹措股本资金。
参考答案：发行股票；产业基金；贷款担保2、按照项目的建设进展阶段将风险划分为：（）、（）和（）。
参考答案：项目建设开发阶段风险；项目试生产阶段风险；项目生产经营阶段风险3、. BOOT模式的含义是（）、（）、（）和（）。
参考答案：建设；拥有；经营；转让4、项目融资的功能有( )、( )和( )。
参考答案：筹资功能；风险分担功能；享受税收优惠功能5、项目融资的主要参与者有：（）、（）、（）、（）、（）、项目产品购买者机构。
参考答案：项目发起人；项目公司；贷款银行；承建商；供应商6、BOT项目融资的主要当事人有：（）、（）、（）和（）。
参考答案：政府；项目发起人；项目公司；项目的贷款者7、从投资者能否直接控制项目风险的角度，项目风险分为两类：（）和项目的环境风险。
参考答案：项目的核心风险；项目的环境风险8、项目融资的基本特征有（）、（）、（）、（）、（）、（）。
参考答案：项目导向；有限追索；风险分担；非公司负债型；信用结构多样化；融资成本较高9、项目融资环境评价主要是评价项目的（）和（）。
参考答案：宏观环境；微观环境10、项目的核心风险包括：（）、（）、（）、（）和（参考答案：信用风险；完工风险；生产风险；市场风险；环境保护风险11、项目融资的运作程序大致可分为五个阶段：（）、（）、（）、（参考答案：投资决策阶段；融资决策；融资结构分析阶段；融资结构分析阶段；融资执行阶段12、风险：参考答案：指由于可能发生的事件，造成实际结果与主管意料之间的差异，并且这种结果可能伴随某种损失的13、在财务评价中，静态指标和动态指标的区别是什么？每个指标如何计算？参考答案：①静态指标的计算。
包括投资收益率、静态投资回收期、售款偿还期和财务比率等。
②动态指标的计算。
动态指计算的指标。
动态评价指标主要包括净现值、内部收益率和动态投资回收期等。
14、债券的分类方式主要有哪几种？参考答案：（1）按照发行主体不同，债券可分为政府债券、公司债券和金融债券。
工程管理试题及答案
工程管理试题及答案一、选择题1. 工程项目管理的核心目标是什么？A. 确保项目按时完成B. 保证项目质量达到标准C. 控制项目成本在预算内D. 所有选项都是答案：D2. 以下哪项不是工程管理中常用的风险评估方法？A. SWOT分析B. 敏感性分析C. 蒙特卡洛模拟D. 线性规划答案：D3. 在工程项目中，CPM和PERT的主要区别是什么？A. CPM关注成本，PERT关注时间B. CPM是定量的，PERT是定性的C. CPM适用于大型项目，PERT适用于小型项目D. CPM和PERT没有区别答案：B4. 工程项目中的质量管理通常遵循哪种国际标准？A. ISO 9001B. ISO 14001C. OHSAS 18001D. ISO 45001答案：A5. 以下哪个不是有效的工程项目沟通管理策略？A. 定期举行项目会议B. 制定明确的沟通计划C. 限制项目信息的流通D. 使用多种沟通渠道答案：C二、填空题1. 工程项目的三重约束条件包括时间、成本和________。
答案：质量2. 在工程项目管理中，________是指项目实际进度与计划进度之间的比较。
答案：进度跟踪3. 工程项目风险管理的目的是最大限度地减少不确定性和________。
答案：潜在损失4. 为了确保工程项目的可持续性，管理者需要考虑环境影响，并遵循________原则。
答案：可持续发展5. 在工程项目中，变更管理的主要目的是控制________对项目的影响。
答案：变更请求三、简答题1. 简述工程项目管理的主要组成部分及其作用。
工程项目管理的主要组成部分包括但不限于：项目立项、项目计划、项目执行、项目监控与控制以及项目收尾。
项目立项是确定项目目标和可行性的过程；项目计划涉及制定详细的工作计划、时间表和预算；项目执行是指按照计划实施项目活动；项目监控与控制是为了确保项目按计划进行，并及时调整计划以应对偏差；项目收尾包括项目交付、评估和文档归档。
西南大学17秋0758《建设法规》在线作业(参考资料)
07581、关于法人的说法，正确的是（）。
法人以其登记注册地为住所企业法人自取得营业执照时取得法人资格非企业法人是指行政法人和事业法人建设单位可以是没有法人资格的其他组织参考答案：建设单位可以是没有法人资格的其他组织；2、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。
该抵押合同生效的时间为()之日。
抵押合同签字、盖章房产行政主管部门登记到公证部门办理公证贷款合同生效参考答案：房产行政主管部门登记；3、施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。
2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。
此事体现了合同法的()原则。
公平自愿诚实信用维护公共利益参考答案：诚实信用；4、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。
下列选项正确的是()。
双方可就此纠纷再次向仲裁委员会申请仲裁双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后另求仲裁委员会裁决双方可就此纠纷向人民法院起诉双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决5、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。
开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。
撤销案件中止审理终结审理缺席裁决6、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。
在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。
下列关于执行的说法中正确的是()。
乙可以向法院另行起诉乙可以申请法院恢复执行该执行已经终结乙可以提起审判监督程序7、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
选定的仲裁委员会仲裁事项双方不到法院起诉的承诺请求仲裁的意思表示8、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩。
则可以对其进行（）。
责令其限期改正对其处20万元以上50万元以下的罚款造成重大事故，构成犯罪，追求其刑事责任。
西南大学《工程项目管理》网上作业及参考答案
1：[论述题]1.背景：某建筑公司承接了该市一娱乐城工程，该工程地处闹市区，紧临城市主要干道，施工场地狭窄，该工程建筑面积47800平方米，主体地上22层，地下3层，基础开挖深度11.5米，位于地下水位以下，地下防水混凝土等级为C40P8。
2问题（1）建筑施工质量检查中"三检制”是什么？（2）防水混泥土配合比应符合什么规定？（3）地下防水混泥土工程施工质量检查重点是什么？参考答案：1）建筑施工质量检查中"三检制”是什么？建筑工程的施工，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检”制度，并有完整的检查记录，未经建设（监理）单位的对上道工序的检查确认，不得进行下道工序的施工；（2）防水混泥土配合比应符合什么规定？防水混泥土配合比应符合下列规定：1.试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2Mpa；2.水泥用量不得少于300kg每立方米，掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg每立方米；3.砂率宜为35%-45%，灰砂比宜为1：2-1：2.5。
4.水灰比不得大于0.55；5普通防水混凝土塌落度不宜大于50mm，泵送时入泵塌落度宜为100-140mm。
（3）地下防水混泥土工程施工质量检查重点是什么？检查重点：应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的"三检”制度。
2：[论述题]2.建设监理的概念是什么？参考答案：答：工程监理是对工程建设有关活动的"监理”，这是一项目标性很明确的具体行为，它包括视察、检查、评价、控制等从旁纠偏，督促目标实现等一系列活动，是一个以严密的制度构成为显著特征的综合管理行为。
工程监理通过对工程建设参与者的行为及其他投入物和产出物进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证工程建设行为符合国家法律、法规和有关政策，制止建设行为的随意性和盲目性，促使工程建设费用、进度、质量按计划实现，确保工程建设行为合法性、科学性、合理性和经济性。
工程管理考试题及答案
工程管理考试题及答案一、选择题1. 工程管理的定义是什么？A. 对工程项目的规划、组织、实施和控制的过程。
B. 对工程项目的材料和设备进行管理的过程。
C. 对工程项目的市场推广和销售的过程。
D. 对工程项目的质量检查和维修的过程。
答案：A2. 工程项目管理的目标是什么？A. 实现项目的质量和进度要求。
B. 实现项目的利润最大化。
C. 实现项目的风险最小化。
D. 实现项目的人力资源优化。
答案：A3. 工程进度管理的主要内容是什么？A. 确定项目的工期要求。
B. 制定项目的进度计划。
C. 监控项目的进度执行情况。
D. 分析项目进度偏差并制定调整措施。
答案：C4. 工程成本管理的主要内容是什么？A. 预算编制和控制。
B. 采购管理。
C. 资源调配。
D. 进度控制。
答案：A5. 工程风险管理的主要步骤包括以下哪些？A. 风险识别、风险分析、风险评估和风险应对。
B. 风险规划、风险监控、风险控制和风险结束。
C. 风险预测、风险评估、风险控制和风险教育。
D. 风险管理、风险应对、风险控制和风险监测。
答案：A二、问答题1. 工程管理的主要阶段有哪些？简要描述每个阶段的主要工作内容。
答案：工程管理的主要阶段包括前期准备阶段、设计阶段、施工阶段和竣工阶段。
在前期准备阶段，主要工作内容包括项目立项、招标投标和合同签订等；在设计阶段，主要工作内容包括项目设计、图纸编制和标准制定等；在施工阶段，主要工作内容包括工程施工、质量检查和现场管理等；在竣工阶段，主要工作内容包括项目验收、资料整理和项目交接等。
2. 请说明什么是关键路径法？它在工程管理中的作用是什么？答案：关键路径法是一种用于确定工程项目进度的方法。
它通过分析项目各个活动的持续时间和依赖关系，找出了项目中最长的路径，即关键路径。
在工程管理中，关键路径法能够帮助项目经理确定项目的最短工期，识别出对项目进度具有重大影响的活动，提前预警并采取措施应对潜在的风险，从而确保项目按时完成。
西南大学企业管理学作业答案
第一次作业参考一下1、市场的现实需求是指顾客的（）。
A：实际的需求B：愿意购买的需求C：有支付能力的需求D：未来的需求正确答案：C2、工人在加工一批产品前后于熟悉图纸工艺、调整设备、交付检验等的时间消耗，应列入（）。
A：作业时间B：作业宽放时间C：准备与结束时间D：个人需要与休息宽放时间正确答案：C3、生产计划的具体执行计划是（）。
A：物资供应计划B：设备修理计划C：生产作业计划D：生产准备计划正确答案：C4、按消费者进入市场的程度不同，可将市场细分为某种产品的经常购买使用者群体、初次购买者群体、潜在购买者群体等不同市场。
这里采用的市场细分的标志是（）。
A：人口因素B：地理区划C：购买心理因素D：购买行为因素正确答案：D5、某公司选择规模扩大化的经营战略，对1996～2005年的发展进行了统筹谋划，它反映了经营战略的特征是（）。
A：全局性B：长远性C：纲领性D：相对稳定性正确答案：B6、企业从事生产经营活动的主要目的是( ) 。
A：完成国家下达的计划任务B：满足员工的各种需要C：盈利D：满足消费者的各种需要正确答案：C7、衡量企业销货能力，说明企业销售效率的指标是( ) 。
A：总资产周转率B：存货周转率C：应收帐款周转率D：固定资产周转率正确答案：B8、将市场划为城镇市场和农村市场，其划分标志是( ) 。
A：人口因素B：地理区划因素C：购买心理因素D：购买行为因素正确答案：B9、外国的企业、其他经济组织或个人，按照平等互利的原则，同中华人民共和国的企业或者其他经济组织在中国境内共同投资举办的企业，叫作( ) 。
A：外商独资经营企业B：中外合作经营企业C：中外合资经营企业D：合伙经营企业正确答案：C10、通过厂容厂貌、厂旗厂标、产品造型设计、职工的言谈话语体现出来的企业文化是( ) 。
A：一般企业文化B：表层企业文化C：中层企业文化D：深层企业文化正确答案：B11、在产品的生产过程中，原材料、半成品的运输和保管属于( ) 。
西南大学(9131)《管理信息系统》作业答案
西南大学(9131)《管理信息系统》作业答案1、下面哪项工作不属于系统设计阶段内容？（A）A. 程序设计B. 文件设计C. 处理过程设计D. 编写程序设计说明书2、在生命周期法中，完成新系统逻辑设计工作的阶段是( A )A. 系统分析阶段B. 系统设计阶段C. 系统实施阶段D. 系统运行阶段3、财务报表通常需要录入单项金额及总计金额，为了保证录入正确，常采用的校验方法是（D）A. 静态校验B. 二次校验C. 数据类型校验D. 平衡校验4、描述一个数据处理对象的某些属性，指的是数据组织层次中的 AA. 数据项B. 记录C. 文件D. 数据库5、数据流图的组成不包括(A )A. 输入B. 外部实体C. 处理D. 数据存储6、和成批处理方式相比，联机实时处理方式的主要优点是(C)A. 能处理大量来自不同方面的数据B. 处理费用低C. 能及时处理需要反应迅速的数据D. 能处理多媒体数据7、用TV-C-25代表25寸彩色电视机，这个代码属于( C)A. 顺序码B. 区间码C. 字符码中的助忆码D. 尾数码8、企业过程再造法（ BPR）利用了两个利器，其中之一是：AA. IT技术B. 先进设备C. 制度创新D. 优秀人才9、数据字典的建立是在（A）A. 系统分析阶段B. 系统设计阶段C. 系统实施阶段D. 系统规划阶段10、管理信息系统是分层次的，最下层的处理是(C )A. 从数据库中存取数据B. 进行业务处理C. 从业务处理系统提取数据D. 为领导提供决策支持11、DSS解决的是 (A )A. 半结构化问题和非结构化问题B. 结构化问题和半结构化问题C. 非结构化问题D. 结构化问题12、成批处理适用的情况是(B )A. 需要反映迅速的数据处理B. 固定周期的数据处理C. 负荷易产生波动的数据处理D. 数据收集费用较高的数据处理13、在数据库系统中，数据存取的最小单位是 (B )A. 字节B. 数据项C. 记录D. 文件14、管理信息系统科学的三要素是（C ）A. 物理的观点，数学的方法，计算机的技术B. 数学的观点，计算机的方法，信息的技术C. 系统的观点，数学的方法，计算机的应用D. 信息的观点，数学的方法，计算机的技术15、在诺兰模型中，开始对计算机的使用进行规划与控制是在（C）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、按照质量管理体系八项原则，组织进行质量管理的基本出发点和归富点是（ B ）1. A. 建立组织与供方合作互利关系2. B. 满足顾客要求并争取超越顾客的期望3. C. 持续改进总体业绩4. D. 建立科学、系统的质量管理体系2、某双代号网络计划如下图所示(时间:天)，则工作D的左右时差是（ B ）天1. A. 32. B. 23. C. 14. D. 03、某工程主体结构混凝土工程为3200 m3，预算单价为550元/m3，计划4个月内均衡完成。
开工后，混凝土实际采购价格为560/ m3.施工至第二个月月底，实际累计完成混凝土工程量为1800 m3，则此时的进度偏差为（ C ）万元1. A. 11.82. B. 11.23. C. 11.04. D. -1.84、职业健康安全与环境管理的任务包括制定、实施、实现、评审和保持健康安全与环境方针所需要的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和（ A ）1. A. 资源2. B. 资金3. C. 人员4. D. 设备5、某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。
宜采用（ A ）模式。
1. A. 线性组织结构2. B. 混合组织机构3. C. 矩阵组织机构4. D. 职能组织机构6、建设工程项目建成后，在规定的使用年限和正常的使用条件下，应保证工程项目使用安全，建筑物、构筑物和设备系统性能稳定，这是项目质量的（ D ）要求1. A. 经济性2. B. 功能性3. C. 观感性4. D. 可靠性7、 FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时方能调整价格的合同是（ B ）。
1. A. 施工合同条件2. B. EPC交钥匙项目合同条件3. C. 永久设备和设计一建造合同条件4. D. 简明合同格式8、施工安全技术措施中的应急措施，是针对（B ）提出的工程施工安全技术措施。
1. A. 特殊工程2. B. 事故和自然灾害3. C. 特种作业4. D. 特殊作业环境9、在某大型工程项目的实施过程中，由于“下情不能上传，上情不能下达”，导致项目经理不能及时作出正确决策，拖延了工期。
为了加快实施进度，项目经理修正了信息传递工作流程。
这种纠偏措施属于动态控制的（ B ）。
1. A. 技术措施2. B. 管理措施3. C. 经济措施4. D. 组织措施10、在建设工程项目总承包下，设计人员或者设计分包这如属项目总承包合同中为指定者，则其能否承担相应工程的设计须先征得（ A ）的同意。
1. A. 业主代表2. B. 质量监督机构3. C. 设计主管部门4. D. 项目施工单位11、工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是（ A ）。
1. A. 对一个质量特性或问题进行深入的原因分析2. B. 判断工程质量是否处于受控状态3. C. 对工程项目的总体质量进行评价4. D. 反映质量的变动情况12、基于网络的信息处理平台是由一系列的（ A ）构成。
1. A. 硬件和软件2. B. 文档资料3. C. 专用网站4. D. 计算机网络13、工程项目建设过程中的污染主要包括施工场界内的污染和对周围环境的污染，对施工场界内的污染防治属于（ B ）问题。
1. A. 安全监督2. B. 职业健康3. C. 施工安全生产4. D. 环境保护14、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），不属于设计变更范围的是（ D ）1. A. 更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸2. B. 改变工程质量等级要求3. C. 增减合同中约定的工作量4. D. 改变工程施工的时间和顺序15、根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程应在竣工验收合格之日起（ D ）日内，将验收文件报建设行政主管部门备案1. A. 452. B. 303. C. 204. D. 1516、施工成本分析是在（ C ）的基础上，对成本的形成过程和影响因素进行分析。
1. A. 施工成本计划2. B. 施工成本预测3. C. 施工成本核算4. D. 施工成本考核17、由分部工程双代号网络计划如下图所示，则工作c的自由时差为（D ）天。
1. A. 12. B. 23. C. 34. D. 018、项目都具有一定的约条件，通常称为项目的“三大目标”，不是三大目标的内容是（B）1. A. 限定的投资2. B. 限定的地点3. C. 限定的时间4. D. 限定的质量19、全长10km的一级公路，按照异节奏流水组织施工，计划分10段施工，每段长1km，分路槽开挖、路基、路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20天、40天、40天和20天，则该公路工程计算总工期为（ D ）。
1. A. 320天2. B. 1200天3. C. 120天4. D. 300天20、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）第41条规定了发包人工程款交付担保的内容。
承包人或发包人违约后，另一方可要求（A）承担相应责任。
1. A. 提供担保的第三人2. B. 分包商3. C. 签订担保合同的一方4. D. 被担保方21、根据《建设工程项目管理规范》（GB／T50326-2006)，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（D）两类文件。
1. A. 项目管理计划2. B. 项目管理实施细则3. C. 项目管理操作规划4. D. 项目管理实施规划22、下列工程担保中，应由发包人出具的有（A ）。
1. A. 支付担保2. B. 履约担保3. C. 预付款担保4. D. 保修担保23、根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（C）批准。
1. A. 专业监理工程师2. B. 发包人代表3. C. 总监理工程师4. D. 总监理工程师代表24、建设工程项目竣工验收应用（ C ）组织。
1. A. 监理单位2. B. 政府质量监督机构3. C. 建设单位4. D. 施工单位25、施工成本核算要求的归集“三同步”是指(A)的取值范围应当一致。
1. A. 形象进度、产值统计、实际成本2. B. 成本预测、成本计划、成本分析3. C. 目标成本、预算成本、实际成本4. D. 人工成本、材料成本、机械成本26、对建设项目全过程承担投资风险的责任制度称（ D ）。
1. A. 项目经理负责制2. B. 企业法人制3. C. 项目法人制4. D. 建设项目法人负责制27、对于建设工程项目管理者而言，一般情形下属于不可控的是（A ）。
1. A. 社会因素2. B. 人的因素3. C. 管理因素4. D. 技术因素28、建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ B ），以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度。
1. A. 组织扁平化2. B. 组织集成化3. C. 组织柔性化4. D. 组织标准29、建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ D ）1. A. 管理现代化2. B. 施工机械化3. C. 生产高效化4. D. 组织集成化30、关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（A）1. A. 生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练2. B. 非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审3. C. 应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案4. D. 生产经营单位应每年至少组织二次综合应急预案演练或者专项应急预案演练31、施工质量控制的总体目标是实现工程项目预期的使用功能和质量标准，是( D)的责任。
1. A. 业主方2. B. 设计方3. C. 监理方4. D. 工程参与各方32、招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过（ B ）约定风险承担方式。
1. A. 调整投标价格2. B. 价格调整条款3. C. 调整中标价格4. D. 调整工作范围33、当业主方和施工方发生利益冲突成矛盾时，受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据，以法律和合同为准绳进行处理，这体现了监理的（ B ）1. A. 服务性2. B. 公正性3. C. 科学性4. D. 独立性34、编制大中型建设工程项目施工成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，也要在( B )中考虑不可预见费。
1. A. 前期工作2. B. 主要分项工程3. C. 企业管理费4. D. 施工成本考核35、按照（建设工程项目管理规范）（GB/T50326-2006）,项目管理规划分为（ C ）。
1. A. 项目管理规划策划和项目管理实施规划2. B. 项目管理决策大纲和项目管理实施策划3. C. 项目管理策划大纲和项目管理实施规划4. D. 项目管理决策策划和项目管理实施策划36、下列职业健康安全管理体系要素中，不属于核心要素的是（D ）。
1. A. 职业健康安全方针2. B. 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划3. C. 结构和职责4. D. 文件和资料控制37、国际工程承包合同的争议解决应该首选（ A ）方式。
1. A. 协商2. B. 调解3. C. 仲裁4. D. 诉讼38、按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（B ）的项目管理。
1. A. 施工总承包方2. B. 建设项目总承包方3. C. 施工总承包管理方4. D. 施工分包方39、某按工程量清单计划的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式时（ C ）1. A. 自行调整清单数据，在附录中加以说明，并按调整后的数量投标2. B. 根据清单数量和投标人复核的数量分别报价，供业主选择3. C. 以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标4. D. 不予理会，按照投标文件提供的清单数量进行投标40、非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（ D ）。
1. A. 业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿2. B. 业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿3. C. 业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿4. D. 业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿41、为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整（ D ）。
1. A. 进度目标2. B. 资源计划3. C. 资金计划4. D. 进度计划42、限制项目管理工作任务分工表的目的是为了明确（ C ）1. A. 项目的构成及项目之间的关系2. B. 各项工作任务的重要程度3. C. 各项任务的负责部门及配合或参与部门（或个人）4. D. 各项工作之间的先后关系43、在施工期间，对质量问题严重的单位，政府质量监督机构可根据问题的性质签发（ C ）1. A. 质量问题整改通知单2. B. 局部暂停施工指令单3. C. 临时收缴资质证书通知书4. D. 全面停工通知书44、项目管理实施规划不应依据下列哪一条编制（ B ）。