通信工程劳务分包框架合同(2017版)
通信工程劳务分包合同
通信工程劳务分包合同本合同由甲方（以下简称“总包方”）与乙方（以下简称“分包方”）就通信工程劳务分包事宜达成协议，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同背景1.1 总包方根据自身需要，需要将通信工程的劳务进行分包，以提高工程进度和减少自身成本。
1.2 分包方具备从事通信工程劳务的资质和经验，并同意根据总包方的要求提供相关劳务服务。
第二条分包范围2.1 分包方承担的劳务分包范围包括但不限于：通信设备的安装、维修和测试；线路敷设和连接；网络配置和调试等。
2.2 分包方根据总包方的要求，提供劳务分包范围内的人员、设备和材料，保证劳务质量和进度。
第三条劳务报酬3.1 分包方根据本合同约定的劳务范围和劳务质量要求，按照以下方式向总包方收取报酬：（1）总价合同：分包方和总包方确定整个劳务分包工程的总价，分包方在工程完成后一次性收取报酬。
（2）计量合同：分包方根据工程实际完成的量，按照双方约定的单价向总包方收取报酬。
3.2 劳务报酬的支付方式：总包方与分包方约定，工程劳务完成后，总包方应在合理时间内向分包方支付报酬。
第四条工期及保质保量4.1 工期：双方约定完成通信工程劳务分包的时间。
4.2 在合同期限内，分包方应按照工程进度计划，严格按照合同要求完成劳务分包工作。
4.3 分包方应确保劳务的质量，并对其提供的劳务承担合理的保修义务。
第五条违约责任5.1 如任何一方违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，违约金的金额根据实际损失进行协商，并同时承担由此产生的其他损失。
5.2 如分包方未按时交付劳务或提供劳务不符合合同要求，总包方有权解除本合同，并要求分包方承担由此产生的全部经济损失。
第六条争议解决6.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商无法解决争议，双方可以通过签署调解协议并由双方共同选择的调解机构进行调解。
6.3 如调解不成，争议一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
通信工程劳务分包合同
通信工程劳务分包合同引言本合同由甲方和乙方依据平等互利、协商一致的原则，就乙方提供的劳务和甲方支付劳务报酬事宜达成如下协议。
甲方信息甲方名称：法定代表人：通信地址：电话和传真：开户银行：账户：乙方信息乙方名称：法定代表人：通信地址：电话和传真：开户银行：账户：劳务内容和报酬1. 乙方承担由甲方委托完成的通信工程劳务分包项目。
项目内容详见附件。
2. 甲方按照项目进展和质量验收结果支付劳务报酬，总计人民币（_________________）元，报酬比例详见附件。
3. 甲方未按照约定时间支付劳务报酬的，应向乙方支付违约金（_____________）元。
项目承诺和保证1. 甲方承诺向乙方提供充足的项目资料和技术支持。
2. 乙方承诺按照约定时间、资质、质量要求和标准完成项目，确保工程安全、质量、进度和效益。
3. 乙方承诺项目过程中不得泄露甲方的商业机密，对项目的所有信息保密。
4. 双方应按照约定时间完成协议，并对合同项下各自承担的义务和责任负责。
合同变更和解除1. 双方应协商一致后，制定书面变更协议前往变更。
2. 如因不可抗力等原因不能完成工程劳务分包合同所规定的项目，双方应协商一致，提前30日书面通知对方，解除合同。
知识产权1. 乙方应承认并尊重甲方的全部知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。
2. 如因乙方违反本条规定，导致甲方承担了财务、行政及司法等方面的责任，乙方应承担全部责任。
违约责任和争议解决1. 如因任何一方原因造成的违约行为，应承担违约责任并赔偿损失。
2. 如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；无法协商的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
其他约定1. 本合同自双方签字及盖章后生效，有效期为（________）年。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签字：日期：年月日乙方（盖章）：签字：日期：年月日。
通信工程劳务分包合同模板
通信工程劳务分包合同模板通信工程劳务分包合同甲方：（包工队名称/个人姓名）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）乙方：（建设单位名称/个人姓名）地址：（详细地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方具有一定的通信工程施工能力及资质，并同意将部分施工任务分包给乙方进行承包；双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、合同施工范围1.1甲方分包给乙方的通信工程施工范围为：（详细施工范围）1.2分包施工项目的质量监督、检测及验收均由甲方负责。
1.3甲方有权根据工程实际情况，在合同约定的施工范围以外增减工作量及施工内容。
乙方接到通知后及时调整施工力量、设备及现场技术力量。
二、合同价格2.1合同价格为：（详细价格，含税/不含税）2.2合同价格中包含了所有乙方在施工过程中所需的材料、设备、人工、水电费、税金及其他费用，以及采取所有安全工程措施和环保工程措施的费用。
甲方不再承担任何附加费用。
三、施工期限3.1本合同的施工期限为（详细时间）.3.2在不影响工程质量和安全的前提下，甲方有权要求乙方提前完成合同工程。
3.3乙方应严格按照合同工期进行施工，如未能按合同约定的期限完成工程，应承担相应的违约责任。
四、合同的变更与解除4.1本合同必须经过甲、乙双方协商一致后，方可变更。
4.2如因特殊原因需要解除本合同，一方应提前7天书面通知另一方进行协商，经协商不成时，可向有权机关申请解除合同。
但应当承担因解除合同所造成的直接经济损失和有关费用。
五、保证与担保5.1乙方保证其承包项目的设计、施工、监理等各方面均合乎国家有关规定，符合甲方要求。
5.2乙方应按合同规定的期限完成合同工程，质量符合行业标准，严格执行有关法律、法规，在施工过程中要保证环境保护和劳动安全。
5.3乙方按时交付合同工程的业务质量保修期为12个月，期间重大缺陷由乙方免费修复。
六、违约责任6.1甲、乙双方如发生违约行为，按照国家及有关部门的规定各承担相应的法律责任。
通信工程施工队劳务外包合同4篇
通信工程施工队劳务外包合同4篇篇1通信工程施工队劳务外包合同甲方：（委托人）单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（承包人）单位名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲、乙双方为达成合作共赢、各尽所能的目的，特订立本合同。
一、合同内容及标的1.1 乙方接受委托，负责为甲方进行通信工程施工队的劳务外包服务。
1.2 本合同的施工队包括但不限于项目经理、工程师、技术员、施工工人等人员。
1.3 施工队必须符合国家相关法律法规的要求，并保证施工过程中不发生违法行为。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成合同约定的工作任务为止。
2.2 若需延长合同期限，需双方协商一致并签订书面延期合同。
三、合同价款3.1 甲方应按照本合同约定的费用标准，按时支付费用给予乙方。
3.2 合同价款以人工工资、材料费用、设备费用等为计算基础。
四、工作内容及要求4.1 乙方在接到甲方委托后，应按照双方约定的工作内容、时间完成工程施工任务。
4.2 乙方应按照甲方下达的工作计划和要求，认真负责地进行工作，严格按照相关标准进行操作。
4.3 乙方应具备相应的施工经验和技术水平，保证工程质量符合相关标准要求。
五、违约责任5.1 若乙方未按照本合同约定的工作内容、时间完成工程施工任务，应承担相应违约责任。
5.2 若乙方在工程施工过程中发生质量事故或者违反法律法规的行为，应承担相应的法律责任。
六、保密条款6.1 乙方应对在工作过程中获取到的甲方的商业秘密和技术资料等信息保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 乙方违反保密条款造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、其他7.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，向签订地法院提起诉讼。
7.2 本合同的任何修改、补充需经双方书面同意。
八、合同终止8.1 本合同在下列情况下可提前终止：（1）双方协商一致；（2）乙方未按要求履行合同义务；（3）发生不可抗力事件。
通信工程劳务分包合同
通信工程劳务分包合同甲方将本项目中的[具体劳务分包内容]分包给乙方，乙方应按照甲方的要求完成相应的劳务工作。
四、合同价款本合同的劳务分包总价为[合同总价]元，具体支付方式和时间按照合同附件中的支付计划执行。
五、质量要求乙方应保证所提供的劳务工作符合国家和行业标准，满足甲方的质量要求。
六、工程期限本项目的劳务分包工程应于[开始日期]开工，并于[结束日期]前完成。
七、甲方责任1. 甲方应提供必要的工程资料和技术支持。
2. 甲方应按时支付合同约定的款项。
3. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。
八、乙方责任1. 乙方应按照合同约定完成劳务工作。
2. 乙方应保证其劳务人员具备相应的资质和技能。
3. 乙方应遵守甲方的现场管理规定。
九、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并按照合同约定赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十二、其他约定[其他需要约定的事项]。
甲方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________日期：_________________________乙方（盖章）：____________________授权代表（签字）：________________日期：_________________________附件：1. 劳务分包工作内容明细表2. 支付计划表3. 质量标准和验收标准4. 其他相关文件[注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况进行调整和补充。
]。
通信工程劳务分包合同
通信工程劳务分包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方因通信工程需要，拟将部分劳务工作分包给乙方，乙方愿意承接该劳务工作。
为明确双方的权利义务，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________5. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、劳务分包范围1. 乙方负责的劳务工作包括但不限于：_________________________2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，完成上述劳务工作。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用总额为人民币（大写）：_________________________2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付劳务费用：a. 预付款：合同签订后____日内支付劳务费用的____%；b. 进度款：根据工程进度，甲方每完成一个阶段支付相应比例的劳务费用；c. 尾款：工程竣工验收合格后____日内支付剩余劳务费用。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督和检查。
2. 甲方应按照合同约定及时支付劳务费用。
3. 甲方应提供必要的工程资料和施工条件。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。
2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，保质保量完成劳务工作。
3. 乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。
六、工程质量与验收1. 乙方应保证劳务工作的质量符合甲方的要求和相关标准。
2. 工程竣工后，甲方应在____日内组织验收，乙方应配合甲方进行验收工作。
七、违约责任1. 如甲方未按期支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：_________________________2. 如乙方未能按期完成劳务工作或工作质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_________________________八、合同的变更和解除1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
通信工程施工劳务分包合同
通信工程施工劳务分包合同甲方（以下简称“分包人”）：乙方（以下简称“承包人”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将通信工程施工劳务分包给乙方的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________通信工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。
二、劳务分包范围2.1 乙方负责提供具备相应资质的施工人员，按照甲方的要求完成工程的施工任务。
2.2 乙方应按照甲方的施工组织设计、施工方案、技术要求和安全规范进行施工。
2.3 乙方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和质量标准。
2.4 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，并负责施工现场的卫生和环境保护。
三、劳务报酬3.1 甲方按照乙方实际完成的工程量，以人民币（元）为计价单位，按照约定的单价支付乙方劳务报酬。
3.2 乙方的单价为：________元/平方米（或按其他计量单位）。
3.3 甲方应在乙方完成工程量并经甲方验收合格后日内支付劳务报酬。
3.4 乙方应按照甲方要求提供相应的税务发票。
四、施工保证金4.1 乙方在签订合同后日内向甲方支付施工保证金，金额为：________元。
4.2 施工保证金用于乙方的履约保证，如有违约行为，甲方有权扣除相应金额作为违约金。
4.3 工程竣工验收合格后，乙方按照甲方的要求提供相关资料，甲方在核实无误后日内退还施工保证金。
五、违约责任5.1 甲方未按约定支付劳务报酬的，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
5.2 乙方未按约定完成施工任务的，甲方有权扣除相应金额作为违约金。
5.3 甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工的，乙方有权要求甲方承担违约责任。
5.4 乙方未按约定提供税务发票的，甲方有权要求乙方支付相应金额的税款。
通信工程劳务分包框架协议
通信工程劳务分包框架协议一、协议背景通信工程是现代社会中不可或缺的基础设施之一。
由于通信工程项目有时会规模庞大、工期紧迫，主劳务公司常常需要与其他分包公司进行合作，共同完成项目。
为了明确双方的权利和责任，规范合作关系，制定通信工程劳务分包框架协议具有重要意义。
二、协议目的本协议的目的是为了确保通信工程的顺利进行，明确主劳务公司和分包公司的权利和义务，规范双方合作关系，共同维护合作项目的质量和进度。
三、协议内容1. 合作形式主劳务公司与分包公司将以劳务分包的形式合作，分包公司将根据主劳务公司的要求从事特定的工作任务。
2. 工作范围根据具体项目的要求，主劳务公司将明确分包公司需要承担的工作范围，并在协议附件中详细列明。
3. 项目时间和工期协议附件将包含项目的开始和结束日期，以及完成每个阶段任务的工期要求。
双方应共同努力确保项目按时完成。
4. 付款和报酬主劳务公司将根据工作任务的完成情况，及时支付分包公司相应的费用和报酬。
具体的付款方式和时间将在协议附件中详细说明。
5. 品质和规范要求分包公司应按照主劳务公司制定的工程规范和品质要求进行工作。
如发现任何质量问题，分包公司应立即采取纠正措施，确保项目的质量达到标准。
6. 知识产权和保密条款分包公司在合作过程中所创造的任何知识产权都将归主劳务公司所有。
双方还将对双方之间涉及的商业秘密和敏感信息进行保密。
7. 变更和解决争议如出现任何变更需求，双方应协商一致，并在协议附件中记录下变更的具体内容。
对于任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。
如果协商未能解决，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行调解或裁决。
8. 终止合作双方在执行合作协议过程中如遇到不可抗力等无法克服的困难，有权提前终止合作。
终止合作前，双方应通过书面形式通知对方，并进行妥善交接，以保证项目可继续进行。
四、协议附件1. 工作任务分解表：详细列明分包公司需要承担的具体工作任务。
2. 项目时间计划表：明确项目开始和结束日期，以及各阶段的工期要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通信工程劳务分包框架合同（2017 版）工程承包人:** 市电信工程局有限公司** 项目部（以下简称甲方）劳务分包人（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。
就甲方承建该区域通信工程,因劳动力不足、乙方愿提供劳务一事, 经双方在平等自愿的基础上协商一致立本劳务分包合同1. 施工范围1.1 工程名称: 有线电视网络* 乡支公司电信普遍服务工程1.2 工程地点1.3 工程施工内容: 线路施工1.4 工程时间:2017 年至项目结束1.5 工程量: 具体由甲方按量分派2. 承包性质施工劳务分包3. 合同文件3.1 合同文件组成如下3.1.1 合同正本3.1.2 补充协议一（安全、治安、环境方面）;3.1.3 陕西通信科技类有限公司印章管理补充协议3.1.4 工程质量保修书（包括质量保证金收取方式及时间）;3.1.5 诚信合同协议。
3.2 当合同文件出现含糊不清, 在不影响工程进度的情况下由双方协商解决。
4. 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律4.1 合同语言本合同文件使用汉语4.2 适用法律法规使用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。
4.3 适用标准、规范:4.3.1 按国家标准规范及本工程技术规范和设计要去信行业标准, 特订4.3.2 已颁发实施的其他国家标准和通4.3.3 建设单位要求的其他标准、规范。
4.3.4 施工队如虚报工作量, 公司一经发现将扣除本工程工程款50%工程款5. 保密条款本协议所涉及具体条款未经甲方同意,乙方不得向第三方出示。
如发生以上情况, 乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任, 同时甲方有权解除合同6. 甲方责任6.1 向乙方提供必要的商务支持, 如遇路由上重大事宜负责共同协商处理。
6.2 实行本区域工程项目负责制,委派工程项目负责人对乙方分包的工程质量, 工程进度, 工程材料进行控制、监督和管理。
甲方实施前述行为并不免除乙方承担的工程管理及相应责任。
6.3 收到建设方工程款后及时将劳务费支付乙方。
6.4 审核工程项目有关的竣工材料及工程量6.5 甲方指派为本区域工程负责人, 联系电话6.6 甲方承担此项目的中标服务费和履约保证金。
7. 乙方责任7.1 收到有关建设单位批复施工图纸后, 抓紧编制好施工组织方案, 并提交建设方与甲方讨论认可。
7.2 及时做好施工准备工作, 配备必要的施工专用设备及施工人员, 按照批准施工方案统筹施工。
同时需要配备建设方指定或认可的劳动保护用品。
7.3 施工中与赔补有功的事宜由乙方自行解决, 并自觉接受有关部门建设方和工程承包人的管理、监督和检查。
7.4 在施工阶段应该及时按建设单位或甲乙要求提供工程日报和周报（包括工程进度、质量、安全）并进行工程量确认。
7.5 工程竣工后,交回工程余料, 做好材料平衡表,必须向甲方提供完整的竣工资料一套（电子档与纸质原件）。
7.6 由建设单位或甲方要求的人员培训, 乙方必须无条件参加, 并取得相应资格证书, 培训费用由乙方自理。
若不按要求执行, 甲方有权处以1000 元/ 人/ 次的罚款。
7.7 乙方必须为员工办理相关社会保险、意外伤害保险（保额不低于60 万）如运营商有额外要求时,按照运营商要求执行; 乙方应及时支付所属劳务人员薪金、福利等劳务报酬,由此引起的劳资纠纷与甲方无关。
如有例外, 按本合同第7条第10 项处理。
7.8 工程质量必须符合业主需要的, 符合国家法律、法规、行业技术规范标准、设计文件及合同文件要求的规定。
如因工程质量问题造成建设单位的处罚, 乙方应赔偿甲方所受到的财产损失。
7.9 因为特殊情况, 甲方对乙方员工承担了先行垫付或连带赔偿责任, 甲方有权在未支付工程款内全额扣除, 超出部分甲方亦有权向乙方进行全额追偿。
乙方不得拒绝支付。
7.10 乙方承担执行此项目过程中的安全风险责任及相关费用（劳保用品的购置和发生安全事故等产生的所有费用）;7.11 由建设单位或甲方要求的施工进度,乙方必须无条件完成, 不得虚报工程进度和完工时间。
若不安要求执行, 甲方有权处理2000 元/ 次的罚款。
7.12 乙方指派为本区域工程负责人, 联系电话8. 付款方式:8.1 根据附件1 合同单价乙方在单项工程竣工15 个工作日内报甲方初验后30 个工作日内, 甲方支付乙方单项工程款施工费的50%8.2 甲方与客户报建验收交维后支付至乙方单项施工费用的80%。
8.3 甲方与客户审计终验收支付至乙方单项工程施工费的剩余工程款。
8.4 单项工程施工费剩余10%作为质保金, 工程完工12 个月到期15 个工作日内付清。
8.5 乙方实施的工作完成后, 乙方应提供以下甲方认可的资料和甲方办理劳务施工决算: •符合财务要求的工作量明细•从甲方或建设方领取的材料清单和出库单（如有）•材料领取后材料使用明细表和材料库存明细表（如有）;•建设方认可的材料平衡表（如有）•其他乙方应当提供的相关草图资料或手续。
•如某个单项工程结束,除质保金之外的最后一笔款,甲乙双方必须办理工程决算手续, 并签署工程决算单。
8.6 工程竣工结算后, 未缴纳或不按照甲方要求缴纳工程材料平衡表的, 或不按建设方或甲方要求上缴剩余材料或废料的, 甲方有权不予支付相应劳务报酬。
如材料平衡表数据弄虚作假的, 将按照虚假材料的双倍价值从劳务报酬或质量保证金中扣除。
9. 竣工验收:9.1 工程验收依据: 国家或建设单位的相关工程施工及验收规范; 或符合审定的施工设计图和工程技术要求。
9.2 工程验收时间: 工程验收时间以建设单位组织工程验收时间为准。
10. 质量保证10.1 在保修期间, 由于乙方施工原因而造成的质量问题, 乙方负责无偿修复。
10.2 保修期限: 按照甲方与建设单位签订的合同的质保期限为准。
11. 违约责任和违约的处理:11.1 乙方施工工程项目, 如在施工中因经检验达不到国家验收规范等, 不能保证工程质量的甲方有权终止合同,并视损失情况, 有权要求经济赔偿。
11.2 乙方施工的工程项目进行过程中, 因施工质量、安全、服务等原因, 造成工程验收不达标或因其他因素造成工程款不能按时回收,造成甲方财务损失, 由乙方负责双倍经济赔偿。
11.3 乙方应自觉维护和树立甲方品牌、信誉, 若乙方过失, 造成甲方在各建设方的信誉损害甲方有权要求乙方消除影响并承担相应的赔偿责任, 每次不低于壹万元。
如造成甲方被建设单位终止该区域的合作, 乙方需承担全部赔偿责任。
11.4 乙方人员凡偷盗、变卖工程承包人或建设方工程材料及其它物资的, 一经发现, 甲方有权终止合同,并视损失情况, 乙方应双倍赔偿甲方所受到的财产损失。
11.5 若乙方施工力量不足, 管理不当, 不能在合同期内按时完工, 甲方认为在有必要调整施工队伍的情况下有权调整施工任务的安排, 由此造成的经济损失均由乙方承担。
11.6 合同签订后,不经甲方同意,乙方不得随意变更或解除, 如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失; 不得将本框架性合同下的劳务作业转包或再分包给他人, 否则, 甲方有权及时解除劳务分包合同, 并由乙方承担因此造成的所有损失12. 争议的处理12.1 履行合同中产生纠纷, 由双方协商解决, 双方和解达成协议的, 协议文本是合同的组成部分,各方当事人均应遵照执行;也可以请求第三方进行调解,调解达成协议的, 协议文本是合同组成部分, 各方当事人均应遵照执行。
12.2 协商或调节不能解决的, 提交中裁。
双方约定西安市仲裁委员会为解决纠纷的仲裁机构。
12.3 仲裁委员会的仲裁是终局的, 双方都有约束力。
任何一方都不能再寻求法律或其它途径修改仲裁决定。
12.4 除仲裁委员会另有规定外, 仲裁费用由败诉方承担。
12.5 在仲裁期间, 除在仲裁的内容外, 双方应继续履行本合同。
12.6 争议的解决方式因履行合同发生争议后, 双方仍应继续履行合同, 保持施工连续,保护好已完成工程。
有下列情形的除外:12.6.1 合同确已无法履行;12.6.2 双方协议停止施工甲方代表签名: 乙方代表签名日期附件1: 工程价格表施工项目价格表注：如上面工作内容未体现，与公司项目经理协商岀补充施工项目价格表乙方代表签名附件二：安全（治安）、环境保护补充协议工程承包人：**市电信工程局有限公司 **项目部（以下简称甲方）以下简称乙方）甲方代表签名 劳务承包人乙方受甲方委托承担施工, 为了保证工程安全顺利进行, 经双方协商, 特补充有关安全生产及治安安全条款, 以共同遵守。
1. 甲、乙双方应执行国家有关安全生产和治安管理的法律、法规。
2. 乙方在工程中应服从当地治安管理及规定, 并教育从属人员遵守其规定。
3. 乙方在组织该工程施工时, 应当设有专职或兼职安全生产管理人员和治安安全管理人员。
4. 乙方在工程中发现对本工程有破坏性行为或治安隐患时, 应立即向当地公安部门报案, 并协助处理。
5. 乙方应妥善管理该工程驻地（包括施工现场及员工宿舍）的防盗、防火、防破坏、防爆炸工作, 并自主承担由此引起的事故责任和损失。
6. 乙方在工程中遇到与当地人员纠纷时, 应当主动联系当地政府及相关部门妥善解决, 纠纷严重时,应通知甲方, 甲方有责任予以协助。
7. 甲方有权对该项工程的安全和治安管理进行检查和督促, 如遇安全隐患或治安隐患严重等紧急情况发生时,有权责令停止乙方施工, 并出具停工说明书;隐患消除后,经甲方项目负责人同意方可重新施工。
8. 乙方在复杂地段施工可能造成地下管线损坏时应加强监督管理; 如造成地下管线破坏或其他物质受损, 乙方应承担全部责任和损失。
9. 乙方工程所需的各类机具器械、车辆、爆炸品及工程安全、治安安全等均应按国家规定执行,如发生各种事故, 乙方均自行承担责任。
10. 遵照各地城市执法局有关规定执行, 做好文明施工与环境保护措施。
11. 本协议一式四份, 甲乙双方各执二分。
甲方签章: 乙方签章:2017 年月日附件三: 安全生产补充协议工程承包人:** 市电信工程局有限公司** 项目部（以下简称甲方）以下简称乙方）劳务承包人对分包单位每次按 50 元处以罚金。
2.从事线路作业分包单位人员、设备室外安装人员和维护抢修人员在施工期间违反本规范行 为,不戴安全帽或者安全带的 ,一经查实甲方对分包单位每次按 100 元/人处以罚金。
3.发现分包单位现场安全帽或安全带损坏而未及时更换的, 一经查实甲方对分包单位每次按50 元 / 人处以罚金。
4.分包单位人员违反持证挂牌上岗规定, 或持证挂牌儿不符合要求的 , 甲方对分包单位每次按50 元 / 人处以罚金。
5.从事特种作业人员未经特种作业操作资格培训并考试合格, 就从事特种作业的 , 对分包单位每次按 200元处以罚金 ;随身不携带和未能够出示特种作业操作资格证书 （ 登高证、电工证、电焊证）复印件的 , 甲方对分包单位班每次按 50元处以罚金 6.违反冲击电钻、吸尘器、切割机、砂轮机、电焊机, 发电机 , 抽水机等分包单位机具安全生产操作规程、 进行野蛮和违规操作、 分包单位现场“脏乱差”的 , 甲方对分包单位每次按 500 元处 以罚金。