建设工程勘察合同(GF--20xx--0203)实用版
建设工程勘察合同通用版3篇
建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。
第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。
2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。
第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。
第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。
2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。
第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。
2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。
3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。
第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。
第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。
2、遇有争议时，双方应友好协商解决。
若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。
第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。
2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。
如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。
建设工程勘察合同gf20000203
建设工程勘察合同（GF-2000-0203）合同编号：____________本合同由以下双方于________年____月____日签订：发包人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________勘察人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就发包人委托勘察人承担建设工程勘察任务的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程建设地点：____________________1.3 工程规模、特征：____________________1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________________1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察人应根据发包人的要求，完成岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等工作。
勘察人应按照合同约定的技术要求进行勘察，并提供真实、准确、完整的勘察报告。
1.6 承接方式：勘察人应按照发包人的要求，采用合理的勘察方法和技术，确保勘察质量。
1.7 预计勘察主要工作量：勘察人应根据发包人提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔xx个钻孔，普通鉴别孔xx个，孔距不大于xx米，取样试验孔孔深xx～xxm；普通鉴别孔孔深xx～xxm，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于xxm；同时必须达到国标取样的要求。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。
四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。
五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。
六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
有关建设工程勘察合同范本8篇
有关建设工程勘察合同范本8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本合同编号：【编号】甲方（委托方）：单位名称：【甲方单位名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为确保勘察工作的顺利进行，经双方协商一致，现就具体事项达成如下协议：第一条总则1.1 甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，乙方接受甲方的委托，完成相应的工作任务。
1.2 本合同签订后，双方应认真履行合同约定，保证勘察工作顺利进行。
第二条勘察内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、项目要求、勘察标准等进行详细了解，并制定相应的勘察方案。
3.1 乙方应在约定的时间内完成勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
3.2 勘察报告应真实、准确地反映建设工程的实际情况，内容完整、清晰。
3.3 如勘察报告中存在不真实、不准确或遗漏重要信息的情况，乙方应对此负法律责任。
第四条合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至勘察报告提交之日止。
4.2 如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，双方应协商处理，延长合同期限。
第五条付款方式5.1 甲方应按照合同约定的付款标准和时间，及时向乙方支付勘察费用。
5.2 如勘察工作无法按时完成或出现质量问题，甲方有权拒绝支付相应的费用。
第六条违约责任6.1 如一方未履行本合同的义务，构成违约行为，应向对方承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应免除相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
7.2 若协商无果，可向有关部门申请调解，或提交仲裁机构进行仲裁。
第八条其他8.1 本合同内容经双方确认并签字盖章后生效，合同正本为【份数】份，甲乙双方各持【份数】份。
8.2 本合同履行过程中如需对内容进行变更或补充，应经双方书面协商一致。
甲方（甲方单位名称）：____________________日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本，如实际情况有所不同，可根据需要进行调整修改。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)合同编号：GF--2000--0203甲方：____________乙方：____________为了确保建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行勘察工作，双方达成以下建设工程勘察合同：一、勘察内容和范围1. 乙方应当按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、内容和要求进行认真研究，并书面提交勘察方案和勘察计划。
2. 建设工程的勘察范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形测量、水文勘察、环境勘察等。
3. 勘察报告应当真实可靠，确保工程质量和安全。
二、勘察期限和费用1. 乙方应当在签订合同后______个工作日内，完成建设工程的勘察方案和计划，并提交给甲方。
勘察工作应当在______年______月______日前完成。
2. 勘察费用由甲方承担，乙方不得超出合同约定的费用范围，如有超出的部分需与甲方协商处理。
三、勘察方式和要求1. 乙方应当派遣技术人员到勘察现场进行实地勘察，并保证勘察数据的准确性和可靠性。
2. 勘察过程中，乙方应当与甲方保持密切联系，及时沟通，解决勘察中遇到的问题。
3. 勘察后，乙方应当提交完整的勘察报告，包括勘察数据、勘察意见等，并对可能存在的问题提出合理的解决方案。
四、保密条款1. 乙方应当严格遵守保密协议，确保勘察过程和报告的机密性，不得泄露相关信息。
2. 勘察报告仅限于甲方使用，未经乙方同意，不得向第三方透露。
五、违约责任1. 乙方未能按合同约定提交勘察方案和计划，或未能按时完成勘察工作的，应当承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致勘察结果不真实、不可靠，造成工程质量问题的，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)引言：建设工程勘察合同是在建设工程项目启动阶段，由业主与勘察单位签订的一种法律文件。
该合同的目的是确保勘察工作的顺利进行，为后续的设计和施工提供准确的技术数据和信息。
本文将对建设工程勘察合同(GF--2000--0203)进行详细的分析和解读，以帮助相关各方更好地理解和应用该合同。
一、合同背景和目的：建设工程勘察合同(GF--2000--0203)是根据国家相关法律法规制定的，旨在规范工程勘察活动，并保障各方的权益。
该合同的主要目的是确保勘察单位按照相关规定进行勘察工作，提供准确、可靠的勘察成果，为后续的设计和施工提供技术依据。
二、合同主要内容：1. 合同的当事人：本合同的当事人包括业主和勘察单位，双方应当具备相应的法律资格。
2. 项目范围：合同应明确勘察的具体项目范围和任务，包括勘察的区域、内容、要求等。
3. 工作计划和进度：合同应规定勘察工作的计划和进度，明确各项工作的开始和完成时间，以确保工作按时进行。
4. 技术要求：合同应明确勘察工作的技术要求，包括数据采集、测试方法、分析标准等，以保证勘察成果的准确性和可靠性。
5. 付款方式：合同应规定勘察费用的支付方式和时间，确保勘察单位按时获得相应的报酬。
6. 合同变更和解除：合同应明确变更和解除的条件和程序，以应对可能出现的不可抗力或其他情况。
三、合同执行过程：1. 前期准备：在合同签订后，业主和勘察单位应进行前期准备工作，包括确定勘察的具体范围和任务，制定工作计划和进度等。
2. 勘察工作：勘察单位应按照合同约定的范围和要求进行勘察工作，采集必要的数据和样本，并进行分析和测试。
3. 勘察成果提交：勘察单位应按照合同约定的时间提交勘察成果，包括勘察报告、数据分析结果等，以供业主进行后续的设计和施工。
4. 付款和结算：业主应按照合同约定的方式和时间支付勘察费用，勘察单位应提供相应的发票和结算文件。
GF-2000-0203 建设工程勘察规定合同
GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。
1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J2002
可按资料类型定义编号
建设工程勘察合同(GF--
20xx--0203)实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
建设工程勘察合同(GF--20xx--
0203)实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探）
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：____________
发包人：___________
勘察人：___________
签订日期：_________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二000年三月
发包人_____________
勘察人_____________
发包人委托勘察人承担_____________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1．1 工程名称：_______________
1．2 工程建设地点：___________
1．3 工程规模、特征：
___________________
1．4 工程勘察任务委托文号、日期：___________
1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：________________
1．6 承接方式：_______________
1．7 预计勘察工作量：_____________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4．1 开工及提交勘察成果资料的时间
4．1．1 本工程的勘察工作定于
__________年______月______日开工，
__________年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2 收费标准及付费方式
4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准
中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4．2．2 本工程勘察费预算为__________元（大写_____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计__________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________％时，向勘察人支付预算勘察费的__________％的工程进度款，计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的__________％，计__________元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5．1 发包人责任
5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5．1．3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通
电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费______元。
5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。
1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付
__________元计算加班费。
5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用
合同示范文本文件编号：YF-ED-J2002于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
第2页。